2025年度建筑工程臨時停工補償條款協(xié)議

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2025年度建筑工程臨時停工補償條款協(xié)議本合同共三部分組成，僅供學習使用，第一部分如下：2025年度建筑工程臨時停工補償條款協(xié)議甲方（施工單位）：_______乙方（建設(shè)單位）：_______一、臨時停工的定義1.臨時停工是指因不可抗力、甲方原因或乙方原因?qū)е马椖渴┕o法正常進行，且預(yù)計停工時間在_______天（含）以內(nèi)的停工情況。2.不可抗力包括但不限于自然災(zāi)害、政府行為、社會異常事件等。二、臨時停工的處理1.甲方應(yīng)在發(fā)現(xiàn)或預(yù)計發(fā)生臨時停工情況時，立即書面通知乙方，并說明停工原因、預(yù)計停工時間及恢復施工的時間。2.乙方應(yīng)在收到甲方通知后_______個工作日內(nèi)給予回復，確認停工情況及補償方案。三、補償條款1.甲方因自身原因?qū)е屡R時停工，應(yīng)向乙方支付_______元/天的補償金。2.乙方因自身原因?qū)е屡R時停工，應(yīng)向甲方支付_______元/天的補償金。3.不可抗力導致的臨時停工，雙方互不承擔補償責任。四、補償金的支付1.補償金應(yīng)在停工結(jié)束后_______個工作日內(nèi)支付。2.支付方式為_______（現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬等）。五、違約責任1.甲方未按照約定支付補償金的，應(yīng)向乙方支付_______%的違約金。2.乙方未按照約定支付補償金的，應(yīng)向甲方支付_______%的違約金。六、爭議解決1.雙方因履行本協(xié)議發(fā)生的爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向項目所在地人民法院提起訴訟。2.爭議解決過程中，雙方應(yīng)繼續(xù)履行本協(xié)議的約定。七、其他1.本協(xié)議未盡事宜，雙方可另行協(xié)商解決。2.本協(xié)議一式_______份，甲乙雙方各執(zhí)_______份，自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（施工單位）：_______乙方（建設(shè)單位）：_______簽訂日期：_______年_______月_______日第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定義1.本協(xié)議中“第三方”指在項目施工過程中，因甲方、乙方或不可抗力原因?qū)е碌呐R時停工，需介入處理或提供服務(wù)的任何單位或個人，包括但不限于監(jiān)理單位、設(shè)計單位、設(shè)備供應(yīng)商、材料供應(yīng)商、保險公司等。二、第三方介入條件1.甲方或乙方在發(fā)生臨時停工時，認為需要第三方介入的，應(yīng)在書面通知對方的同時，將需要介入的第三方及其服務(wù)內(nèi)容告知對方。2.乙方收到甲方通知后_______個工作日內(nèi)，如對第三方介入無異議，應(yīng)予以確認；如有異議，應(yīng)在_______個工作日內(nèi)提出，雙方協(xié)商解決。三、第三方責任界定1.第三方在項目施工過程中的責任，應(yīng)嚴格按照其提供的服務(wù)內(nèi)容和合同約定執(zhí)行。2.第三方在執(zhí)行過程中，如因自身原因?qū)е马椖窟M一步停工或損害甲方、乙方權(quán)益的，應(yīng)承擔相應(yīng)的法律責任和經(jīng)濟責任。四、第三方責任限額1.第三方在項目施工過程中的責任限額，應(yīng)根據(jù)其服務(wù)內(nèi)容、合同約定及項目風險等因素，由雙方協(xié)商確定。2.第三方責任限額應(yīng)明確在合同中，并作為協(xié)議的一部分。五、第三方權(quán)益保障1.第三方在執(zhí)行項目過程中，有權(quán)要求甲方、乙方提供必要的協(xié)助和配合。2.第三方在項目施工過程中的合法權(quán)益，應(yīng)得到甲方、乙方的尊重和保護。六、第三方介入費用1.第三方介入項目的費用，由甲方、乙方根據(jù)實際情況和合同約定承擔。2.第三方介入費用包括但不限于服務(wù)費、材料費、設(shè)備租賃費等。七、第三方介入程序1.甲方或乙方需第三方介入時，應(yīng)提前_______個工作日向?qū)Ψ教岢?，并說明介入原因、預(yù)期效果及所需時間。2.雙方同意第三方介入后，甲方、乙方應(yīng)積極配合第三方開展工作，確保項目盡快恢復正常施工。3.第三方介入期間，甲方、乙方應(yīng)按照本協(xié)議約定，承擔相應(yīng)的補償責任。八、第三方與其他各方的劃分說明1.第三方與甲方、乙方之間的關(guān)系，以合同為準，甲方、乙方應(yīng)分別與第三方簽訂相應(yīng)合同，明確各方權(quán)利和義務(wù)。2.第三方在項目施工過程中的行為，不代表甲方、乙方的行為，甲方、乙方對第三方行為不承擔連帶責任。3.第三方在項目施工過程中，如需與其他單位或個人進行合作，應(yīng)經(jīng)甲方、乙方同意，并簽訂相應(yīng)的合作協(xié)議。九、第三方介入后的變更1.第三方介入后，如需對項目施工方案、進度、費用等進行變更，應(yīng)由甲方、乙方與第三方協(xié)商一致，并書面通知對方。2.任何一方未經(jīng)對方同意，不得擅自變更項目施工方案、進度、費用等。十、其他1.本協(xié)議關(guān)于第三方介入的條款，是雙方對項目施工過程中可能出現(xiàn)的問題的一種約定，如無特殊情況，不視為對原有協(xié)議內(nèi)容的變更。2.本協(xié)議關(guān)于第三方介入的條款，如有未盡事宜，由雙方另行協(xié)商解決。3.本協(xié)議關(guān)于第三方介入的條款，自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：項目施工合同詳細要求：包含項目概況、施工范圍、工期、質(zhì)量標準、付款方式等詳細信息。說明：本附件為雙方簽訂的正式施工合同，是本協(xié)議的附件之一。2.附件二：臨時停工情況報告詳細要求：報告應(yīng)詳細記錄停工原因、停工時間、預(yù)計恢復施工時間等。說明：本附件用于記錄和證明臨時停工情況，作為計算補償金的重要依據(jù)。3.附件三：第三方介入?yún)f(xié)議詳細要求：協(xié)議應(yīng)明確第三方介入的原因、服務(wù)內(nèi)容、費用、責任等。說明：本附件用于規(guī)范第三方介入的行為，確保項目施工的順利進行。4.附件四：第三方責任限額協(xié)議詳細要求：協(xié)議應(yīng)明確第三方在項目施工過程中的責任限額。說明：本附件用于明確第三方在項目施工過程中可能承擔的經(jīng)濟責任。5.附件五：違約行為及責任認定標準詳細要求：標準應(yīng)詳細列舉各種違約行為及其責任認定。說明：本附件用于明確違約行為及責任認定，作為違約責任追究的依據(jù)。6.附件六：補償金支付憑證詳細要求：憑證應(yīng)包含支付金額、支付時間、支付方式等。說明：本附件用于證明補償金的支付情況，作為雙方履行協(xié)議的憑證。說明二：違約行為及責任認定：1.違約行為：甲方未按照約定支付補償金。責任認定標準：甲方未在停工結(jié)束后_______個工作日內(nèi)支付補償金的，應(yīng)向乙方支付_______%的違約金。示例說明：若甲方應(yīng)支付補償金10萬元，未在規(guī)定時間內(nèi)支付，則應(yīng)向乙方支付違約金1萬元。2.違約行為：乙方未按照約定支付補償金。責任認定標準：乙方未在停工結(jié)束后_______個工作日內(nèi)支付補償金的，應(yīng)向甲方支付_______%的違約金。示例說明：若乙方應(yīng)支付補償金10萬元，未在規(guī)定時間內(nèi)支付，則應(yīng)向甲方支付違約金1萬元。3.違約行為：第三方未按照約定提供服務(wù)。責任認定標準：第三方未按照協(xié)議約定提供服務(wù)，導致項目進一步停工或損害甲方、乙方權(quán)益的，應(yīng)承擔相應(yīng)的法律責任和經(jīng)濟責任。示例說明：若第三方未按照協(xié)議約定提供設(shè)備，導致項目停工5天，則應(yīng)承擔相應(yīng)的違約責任。4.違約行為：甲方或乙方未按照約定履行通知義務(wù)。責任認定標準：甲方或乙方未在規(guī)定時間內(nèi)履行通知義務(wù)，導致對方未能及時采取措施的，應(yīng)承擔相應(yīng)的違約責任。示例說明：若甲方未在發(fā)生臨時停工后_______個工作日內(nèi)通知乙方，則應(yīng)承擔相應(yīng)的違約責任。5.違約行為：甲方或乙方未按照約定支付第三方介入費用。責任認定