2025年度商業(yè)承攬合同補(bǔ)充協(xié)議范本

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2025年度商業(yè)承攬合同補(bǔ)充協(xié)議范本本合同共三部分組成，僅供學(xué)習(xí)使用，第一部分如下：甲方（承攬方）：地址：____________________法定代表人：____________________營業(yè)執(zhí)照號：____________________乙方（委托方）：地址：____________________法定代表人：____________________營業(yè)執(zhí)照號：____________________鑒于甲方具備完成乙方委托的商業(yè)承攬業(yè)務(wù)的資質(zhì)和能力，乙方同意委托甲方進(jìn)行商業(yè)承攬業(yè)務(wù)，雙方經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下補(bǔ)充協(xié)議：一、承攬項(xiàng)目及內(nèi)容1.1本協(xié)議約定的承攬項(xiàng)目為：____________________1.2承攬內(nèi)容具體包括：____________________二、承攬期限2.1本協(xié)議約定的承攬期限為：____年____月____日至____年____月____日。三、承攬費(fèi)用及支付方式3.1承攬費(fèi)用總額為：人民幣____元整（大寫：____________________）。3.2乙方支付承攬費(fèi)用的方式如下：（1）預(yù)付款：合同簽訂后____個(gè)工作日內(nèi)，乙方支付人民幣____元整（大寫：____________________）作為預(yù)付款。（2）進(jìn)度款：在承攬過程中，甲方每完成一項(xiàng)約定內(nèi)容，乙方應(yīng)支付該部分內(nèi)容的承攬費(fèi)用，支付比例為完成部分的____%。（3）尾款：承攬項(xiàng)目完成后，甲方提交驗(yàn)收報(bào)告及結(jié)算單據(jù)，乙方應(yīng)在____個(gè)工作日內(nèi)支付剩余的承攬費(fèi)用。四、質(zhì)量要求4.1甲方應(yīng)嚴(yán)格按照乙方要求及國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行承攬，確保承攬項(xiàng)目質(zhì)量符合約定要求。4.2乙方有權(quán)對承攬項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后方可支付承攬費(fèi)用。五、保密條款5.1雙方對本協(xié)議內(nèi)容以及承攬過程中涉及的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等負(fù)有保密義務(wù)，未經(jīng)對方同意，不得向任何第三方泄露。5.2本保密條款在承攬項(xiàng)目完成后仍具有約束力。六、違約責(zé)任6.1任何一方違反本協(xié)議約定，導(dǎo)致對方遭受損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。6.2甲方未按約定完成承攬項(xiàng)目，乙方有權(quán)要求甲方承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。6.3乙方未按約定支付承攬費(fèi)用，甲方有權(quán)要求乙方支付逾期付款違約金，違約金按每日萬分之五計(jì)算。七、爭議解決7.1雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起訴訟。八、其他8.1本協(xié)議未盡事宜，雙方可另行協(xié)商補(bǔ)充。8.2本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。甲方（承攬方）：____________________乙方（委托方）：____________________簽訂日期：____________________第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定義1.1本協(xié)議所稱“第三方”是指除甲乙雙方以外的任何自然人、法人或其他組織，包括但不限于中介方、擔(dān)保方、技術(shù)支持方、監(jiān)理方等。二、第三方責(zé)任限額2.1第三方在本協(xié)議項(xiàng)下的責(zé)任限額，應(yīng)依據(jù)其提供的服務(wù)內(nèi)容、責(zé)任范圍以及雙方協(xié)商確定的具體數(shù)額。2.2第三方的責(zé)任限額應(yīng)在本協(xié)議中明確約定，并在其提供的服務(wù)合同或協(xié)議中予以體現(xiàn)。三、第三方責(zé)任劃分3.1第三方在本協(xié)議項(xiàng)下的責(zé)任，應(yīng)與其提供的服務(wù)內(nèi)容、責(zé)任范圍相對應(yīng)。3.2甲乙雙方應(yīng)就第三方的責(zé)任劃分達(dá)成一致，并在其提供的服務(wù)合同或協(xié)議中予以明確。3.3如第三方因自身原因?qū)е录滓译p方權(quán)益受損，甲乙雙方應(yīng)向第三方追償，追償不成的，由甲乙雙方根據(jù)責(zé)任劃分承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。四、第三方權(quán)利義務(wù)4.1第三方權(quán)利：（1）根據(jù)其提供的服務(wù)內(nèi)容，享有相應(yīng)的報(bào)酬。（2）在履行服務(wù)過程中，有權(quán)要求甲乙雙方提供必要的協(xié)助和支持。4.2第三方義務(wù)：（1）按照約定履行服務(wù)內(nèi)容，確保服務(wù)質(zhì)量。（2）保守甲乙雙方的商業(yè)秘密和技術(shù)秘密。（3）遵守國家法律法規(guī)，不得損害甲乙雙方的合法權(quán)益。五、第三方介入程序5.1第三方介入需經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，并在本協(xié)議中明確約定。5.2第三方介入前，甲乙雙方應(yīng)與第三方簽訂相應(yīng)的服務(wù)合同或協(xié)議，明確雙方的權(quán)利義務(wù)。5.3第三方介入后，甲乙雙方應(yīng)共同監(jiān)督第三方履行服務(wù)內(nèi)容，確保項(xiàng)目順利進(jìn)行。六、第三方變更及退出6.1如因特殊原因需要變更第三方，甲乙雙方應(yīng)協(xié)商一致，并簽訂變更協(xié)議。6.2第三方退出本協(xié)議，應(yīng)提前通知甲乙雙方，并妥善處理相關(guān)事宜。六、附加條款6.1本協(xié)議簽訂后，如甲乙雙方需要引入第三方，應(yīng)在本協(xié)議中增加相應(yīng)的條款，明確第三方的責(zé)任、權(quán)利和義務(wù)。6.2第三方介入后，甲乙雙方應(yīng)按照本協(xié)議及第三方服務(wù)合同或協(xié)議的約定，履行各自義務(wù)。6.3如第三方介入導(dǎo)致項(xiàng)目延期或費(fèi)用增加，甲乙雙方應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況協(xié)商解決。6.4本協(xié)議未盡事宜，甲乙雙方可另行協(xié)商補(bǔ)充。6.5本協(xié)議的修正條款，經(jīng)甲乙雙方及第三方協(xié)商一致后，與本協(xié)議具有同等法律效力。六、爭議解決6.6雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起訴訟。七、其他7.1本協(xié)議未盡事宜，甲乙雙方可另行協(xié)商補(bǔ)充。7.2本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。甲方（承攬方）：____________________乙方（委托方）：____________________簽訂日期：____________________第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：1.《2025年度商業(yè)承攬合同補(bǔ)充協(xié)議》2.《甲方營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件》3.《乙方營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件》4.《第三方服務(wù)合同或協(xié)議》5.《承攬項(xiàng)目質(zhì)量驗(yàn)收報(bào)告》6.《承攬項(xiàng)目進(jìn)度款支付申請》7.《承攬項(xiàng)目尾款支付申請》8.《違約金支付憑證》9.《爭議解決相關(guān)文件》10.《其他與本協(xié)議相關(guān)的文件和資料》附件要求及說明：1.《2025年度商業(yè)承攬合同補(bǔ)充協(xié)議》：雙方簽署的正式協(xié)議文本。2.《甲方營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件》：甲方營業(yè)執(zhí)照的副本復(fù)印件，需加蓋甲方公章。3.《乙方營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件》：乙方營業(yè)執(zhí)照的副本復(fù)印件，需加蓋乙方公章。4.《第三方服務(wù)合同或協(xié)議》：第三方提供的服務(wù)合同或協(xié)議，需加蓋雙方及第三方公章。5.《承攬項(xiàng)目質(zhì)量驗(yàn)收報(bào)告》：由乙方或第三方出具的承攬項(xiàng)目質(zhì)量驗(yàn)收報(bào)告，需加蓋驗(yàn)收方公章。6.《承攬項(xiàng)目進(jìn)度款支付申請》：甲方提交的承攬項(xiàng)目進(jìn)度款支付申請，需加蓋甲方公章。7.《承攬項(xiàng)目尾款支付申請》：甲方提交的承攬項(xiàng)目尾款支付申請，需加蓋甲方公章。8.《違約金支付憑證》：甲方支付違約金的憑證，需加蓋甲方公章。9.《爭議解決相關(guān)文件》：雙方在爭議解決過程中產(chǎn)生的文件，如調(diào)解書、判決書等。10.《其他與本協(xié)議相關(guān)的文件和資料》：與本協(xié)議相關(guān)的其他文件和資料，如會議紀(jì)要、電子郵件等。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為：（1）甲方未按約定時(shí)間完成承攬項(xiàng)目或質(zhì)量不符合約定要求。（2）乙方未按約定時(shí)間支付承攬費(fèi)用。（3）第三方未按約定履行服務(wù)內(nèi)容或存在違約行為。2.責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：（1）甲方未按約定時(shí)間完成承攬項(xiàng)目或質(zhì)量不符合約定要求，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。（2）乙方未按約定時(shí)間支付承攬費(fèi)用，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付逾期付款違約金。（3）第三方未按約定履行服務(wù)內(nèi)容或存在違約行為，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。3.示例說明：（1）示例一：甲方未按約定時(shí)間完成承攬項(xiàng)目，導(dǎo)致乙方遭受損失。甲方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括支付違約金及賠償乙方損失。（2）示例二：乙方未按約定時(shí)間支付承攬費(fèi)用，導(dǎo)致甲方遭受損失。乙方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括支付逾期付款違約金及賠償甲方損失。（3）示例三：第三方未按約定履行服務(wù)內(nèi)容，導(dǎo)致項(xiàng)目進(jìn)度延誤。第三方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括支付違約金及賠償甲乙雙方損失。合同主體方簽署部分：甲方（承攬方）：法定代表人：____________________簽字：____________________日期：__