2025深圳市建筑裝飾工程施工合同(II)

?合同編號：一、工程概況1.1工程名稱：1.2工程地點：1.3工程規(guī)模：1.4工程內容：1.5工程預算：二、合同主體三、合同價格3.1合同總價：3.2合同價格的調整：四、合同工期4.1開工日期：4.2竣工日期：4.3工期延誤：五、質量標準5.1工程質量標準：六、付款方式及進度6.1付款方式：6.2付款進度：七、違約責任7.1甲方違約：7.2乙方違約：八、爭議解決8.1爭議解決方式：8.2爭議解決地點：九、其他約定9.1保密條款：9.2知識產權：9.3不可抗力：十、合同的簽訂、生效、變更和解除10.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。10.2本合同的變更和解除，必須經雙方協(xié)商一致，并以書面形式作出。10.3本合同的有效期至工程竣工驗收合格之日止。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：代表（簽名）：代表（簽名）：簽訂日期：簽訂日期：注意事項及解決辦法：1.合同的履行：雙方應嚴格按照合同約定的條款履行各自的權利和義務。如一方未履行或未完全履行合同義務，應承擔相應的違約責任。解決辦法：違約方應承擔違約責任，賠償對方造成的損失。具體違約責任可參考合同第七章違約責任部分的約定。2.合同的變更和解除：合同履行過程中，如一方擬變更或解除合同，必須經雙方協(xié)商一致，并以書面形式作出。解決辦法：雙方可通過協(xié)商達成一致，簽訂書面變更協(xié)議或解除協(xié)議，明確變更或解除合同的內容、范圍、責任等。3.爭議解決：雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；如協(xié)商不成，可提交合同約定的仲裁機構仲裁或向合同約定的法院提起訴訟。解決辦法：根據合同第八章爭議解決的約定，選擇合適的爭議解決方式。如提交仲裁，應按照雙方約定的仲裁機構進行；如選擇訴訟，應向合同約定的法院提起。4.不可抗力：合同履行過程中，如發(fā)生不可抗力事件，導致合同無法履行或履行困難，受影響的一方應及時通知對方，并采取必要措施減輕損失。解決辦法：根據合同第九章不可抗力的約定，受影響的一方應及時通知對方，并提供相關證明材料。雙方協(xié)商決定是否繼續(xù)履行合同，或根據實際情況調整合同履行期限、方式等。5.合同的簽訂和生效：本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。解決辦法：雙方在簽訂合確認合同內容無異議，并在合同上簽字（或蓋章）。合同生效后，雙方應嚴格按照合同約定履行各自的權利和義務。涉及的法律名詞及名詞解釋：1.發(fā)包人（甲方）：指委托他人完成工程建設的一方，負責支付工程款項，對工程質量、安全等負有監(jiān)督責任。2.承包人（乙方）：指接受發(fā)包人委托，承擔工程建設任務的一方，負責組織施工，保證工程質量、安全等。3.合同總價：指雙方約定的承包人完成工程所需支付的總金額，包括工程成本、利潤等。4.工期延誤：指工程實際竣工日期超過合同約定的竣工日期。5.工程質量標準：指雙方約定的工程質量要求，包括工程質量等級、驗收標準等。6.違約責任：指一方未履行或未完全履行合同義務時，應承擔的賠償責任。7.爭議解決：指雙方在履行合同過程中發(fā)生的糾紛，通過協(xié)商、仲裁或訴訟等方式解決。8.不可抗力：指在合同履行過程中，無法預見、無法避免且無法克服的客觀情況，如自然災害、社會事件等。9.仲裁：指合同雙方約定將合同爭議提交仲裁機構進行審理，仲裁裁決具有法律效力。10.訴訟：指合同雙方約定將合同爭議提交法院進行審理，法院判決具有法律效力。應用場合：1.適用于深圳市境內的建筑裝飾工程施工項目。2.適用于甲方作為發(fā)包人，乙方作為承包人的情況。3.適用于工程規(guī)模、內容、預算等具體情況的施工合同。補充條款：1.工程變更：如因設計變更、工程量增減等原因導致合同總價發(fā)生變化，雙方可簽訂補充協(xié)議，明確變更內容和相應的價格調整。2.工程延期：如因甲方原因導致工程延期，乙方有權要求甲方支付延期期間的工程價款。如因乙方原因導致工程延期，甲方有權要求乙方支付違約金。3.工程質量保修：乙方應按照合同約定對工程質量進行保修，保修期限自工程竣工驗收合格之日起計算。4.安全生產：乙方應嚴格按照國家安全生產法律法規(guī)和甲方要求，做好施工現(xiàn)場的安全生產管理工作。5.環(huán)境保護：乙方應遵守國家環(huán)境保護法律法規(guī)，做好