鐵路工程建設(shè)項(xiàng)目施工合同

鐵路工程建設(shè)項(xiàng)目施工合同合同編號(hào)：__________甲方（以下簡稱“發(fā)包方”）：單位名稱：____________________地址：_________________________聯(lián)系方式：____________________地址：____________________乙方（以下簡稱“承包方”）：單位名稱：____________________地址：_________________________聯(lián)系方式：____________________地址：____________________第一章工程概況1.1工程名稱：鐵路工程建設(shè)項(xiàng)目1.2工程地點(diǎn)：____________________1.3工程內(nèi)容：鐵路線路、橋梁、隧道、車站及其配套設(shè)施等施工工程1.4工程投資：人民幣_(tái)_____億元1.5工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：符合國家及行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)第二章工程施工2.1工程施工期限：______個(gè)月2.2工程施工范圍：本合同約定的工程內(nèi)容2.3工程施工組織：乙方負(fù)責(zé)組織施工，保證工程進(jìn)度和質(zhì)量2.4工程施工安全：乙方應(yīng)按照國家及行業(yè)安全規(guī)定進(jìn)行施工，保證施工現(xiàn)場安全第三章工程質(zhì)量與驗(yàn)收3.1工程質(zhì)量保證：乙方應(yīng)保證工程質(zhì)量符合國家及行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，保證工程安全、可靠3.2質(zhì)量驗(yàn)收：工程按部位、階段進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后方可進(jìn)行下一階段施工3.3驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：按照國家及行業(yè)相關(guān)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收3.4驗(yàn)收程序：雙方共同組成驗(yàn)收小組，按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后簽署驗(yàn)收報(bào)告第四章工程進(jìn)度與支付4.1工程進(jìn)度計(jì)劃：乙方應(yīng)在合同簽訂后______日內(nèi)提交工程進(jìn)度計(jì)劃，經(jīng)甲方批準(zhǔn)后執(zhí)行4.2進(jìn)度調(diào)整：如遇特殊情況，乙方應(yīng)提前______日向甲方提出書面申請，經(jīng)甲方同意后進(jìn)行調(diào)整4.3支付方式：按照工程進(jìn)度和驗(yàn)收結(jié)果進(jìn)行分期支付4.4支付期限：甲方應(yīng)在驗(yàn)收合格后______日內(nèi)支付相應(yīng)款項(xiàng)第五章違約責(zé)任5.1甲方違約：甲方未按照約定支付工程款項(xiàng)的，應(yīng)支付逾期付款違約金，違約金按應(yīng)付款項(xiàng)的_____%計(jì)算5.2乙方違約：乙方未按照約定完成工程進(jìn)度或質(zhì)量的，應(yīng)支付逾期完成違約金，違約金按未完成工程部分的合同金額的_____%計(jì)算5.3違約處理：雙方應(yīng)積極采取措施，減少因違約造成的損失，并按照合同約定承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任5.4不可抗力：因不可抗力因素導(dǎo)致合同無法履行或部分履行，雙方互不承擔(dān)違約責(zé)任第六章工程變更與索賠6.1工程變更：因設(shè)計(jì)變更、政策調(diào)整等原因?qū)е碌墓こ套兏?，雙方應(yīng)協(xié)商一致，并簽訂工程變更協(xié)議6.1.1工程變更價(jià)格：工程變更部分的價(jià)格按照雙方協(xié)商的市場價(jià)格或合同約定的單價(jià)執(zhí)行6.1.2工程變更時(shí)間：工程變更導(dǎo)致的工期順延，雙方應(yīng)協(xié)商確定新的工期6.2索賠處理：因甲方原因?qū)е乱曳皆馐軗p失的，乙方有權(quán)向甲方提出索賠6.2.1索賠程序：乙方應(yīng)在索賠事件發(fā)生后______日內(nèi)向甲方提出書面索賠申請，并提交相關(guān)證據(jù)材料6.2.2索賠解決：雙方應(yīng)友好協(xié)商解決索賠問題，如協(xié)商不成，可依法申請仲裁或提起訴訟第七章工程保修7.1保修期限：自工程驗(yàn)收合格之日起，乙方應(yīng)對工程質(zhì)量承擔(dān)保修責(zé)任，保修期限為______年7.2保修范圍：保修范圍包括工程主體結(jié)構(gòu)、設(shè)備安裝、裝飾裝修等7.3保修責(zé)任：乙方在保修期限內(nèi)，對因施工原因?qū)е碌墓こ藤|(zhì)量問題，應(yīng)免費(fèi)進(jìn)行修復(fù)7.4保修程序：甲方發(fā)覺工程質(zhì)量問題時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知乙方，乙方應(yīng)在接到通知后______日內(nèi)進(jìn)行修復(fù)第八章知識(shí)產(chǎn)權(quán)與保密8.1知識(shí)產(chǎn)權(quán)：本工程涉及的設(shè)計(jì)、施工方案等知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸甲方所有，乙方不得泄露或未經(jīng)甲方同意使用8.2保密義務(wù)：乙方應(yīng)對在合同履行過程中獲取的甲方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等保密信息予以保密8.3保密期限：保密期限自合同簽訂之日起至合同履行完畢止，并延續(xù)至合同終止后______年8.4保密違約：乙方違反保密義務(wù)的，應(yīng)向甲方支付違約金，并賠償甲方因此遭受的損失第九章合同解除與終止9.1合同解除：在合同履行過程中，如發(fā)生以下情況之一，雙方可協(xié)商解除合同9.1.1不可抗力因素導(dǎo)致合同無法繼續(xù)履行9.1.2一方明確表示或以行為表明不履行合同主要義務(wù)9.1.3一方嚴(yán)重違約，經(jīng)另一方催告后在合理期限內(nèi)仍未履行9.2合同終止：合同履行完畢或雙方協(xié)商一致終止合同9.3解除或終止后的處理：解除或終止合同后，雙方應(yīng)按照合同約定處理已完工程、已付款項(xiàng)等事宜第十章爭議解決10.1爭議解決方式：雙方應(yīng)友好協(xié)商解決合同爭議，如協(xié)商不成，可依法申請仲裁或提起訴訟10.2仲裁機(jī)構(gòu)：雙方同意將爭議提交至______仲裁委員會(huì)仲裁10.3訴訟法院：如雙方選擇訴訟方式解決爭議，應(yīng)向合同簽訂地的人民法院提起訴訟10.4爭議期間：爭議期間，除爭議事項(xiàng)外，雙方應(yīng)繼續(xù)履行合同約定的義務(wù)第十一章合同的修改和補(bǔ)充11.1合同修改：任何一方提出的對合同的修改，必須以書面形式提交，經(jīng)雙方協(xié)商一致后簽署補(bǔ)充協(xié)議11.2補(bǔ)充協(xié)議：補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力，并對雙方具有約束力11.3修改和補(bǔ)充的生效：修改和補(bǔ)充的內(nèi)容在雙方簽署后立即生效，并成為本合同不可分割的一部分第十二章違約賠償12.1賠償原則：一方違約給對方造成損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任12.2賠償范圍：賠償范圍包括直接經(jīng)濟(jì)損失和合同履行過程中預(yù)期利益的損失12.3賠償計(jì)算：賠償金額應(yīng)根據(jù)實(shí)際損失和合同約定進(jìn)行計(jì)算，但不得超過合同總金額的_____%12.4賠償期限：賠償應(yīng)在判決或協(xié)議生效后______日內(nèi)支付第十三章合同的轉(zhuǎn)讓和分包13.1轉(zhuǎn)讓：未經(jīng)對方書面同意，任何一方不得將本合同的權(quán)利和義務(wù)全部或部分轉(zhuǎn)讓給第三方13.2分包：乙方可以將部分工程分包給具有相應(yīng)資質(zhì)的第三方，但不得將主體工程分包13.3分包管理：乙方應(yīng)對分包方的施工質(zhì)量、安全等進(jìn)行有效管理，并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任13.4分包違約：分包方違約的，乙方應(yīng)承擔(dān)連帶責(zé)任第十四章法律適用和合同效力14.1法律適用：本合同的簽訂、效力、解釋、履行、修改和終止，以及解決合同爭議的方式，均適用中華人民共和國法律14.2合同效力：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，對雙方具有法律約束力14.3合同副本：本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力第十五章其他約定15.1通知送達(dá)：雙方的通知、請求、要求等應(yīng)以書面形式送達(dá)對方指定的聯(lián)系地址15.2合同備案：本合同應(yīng)在簽訂后______日內(nèi)向相關(guān)行業(yè)主管部門備案15.3合同附件：本合同的附件為本合同不可分割的一部分，與本合同具有同等法律效力15.4附件清單：附件清單包括但不限于工程設(shè)計(jì)文件、施工方案、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等甲方（蓋章