零星建筑承攬服務(wù)合同

零星建筑承攬服務(wù)合同合同編號：__________零星建筑承攬服務(wù)合同地址：聯(lián)系電話：地址：聯(lián)系電話：鑒于甲方為零星建筑項目的業(yè)主，乙方為具備相應(yīng)資質(zhì)和能力的零星建筑承攬服務(wù)提供商，根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方本著平等自愿、誠實守信的原則，就甲方零星建筑項目的承攬服務(wù)事宜，達成如下協(xié)議：第一條項目概述1.1項目名稱：__________1.2項目地點：__________1.3項目內(nèi)容：__________第二條乙方的義務(wù)和責(zé)任2.1乙方應(yīng)按照甲方的要求，完成項目的施工任務(wù)，并保證施工質(zhì)量符合國家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標準和甲方要求。2.2乙方應(yīng)按照約定的工期完成施工，如因乙方原因?qū)е鹿て谘诱`，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。2.3乙方應(yīng)承擔(dān)施工過程中發(fā)生的安全生產(chǎn)責(zé)任，確保施工安全，防止事故發(fā)生。2.4乙方應(yīng)承擔(dān)施工過程中的環(huán)境保護責(zé)任，確保施工對周邊環(huán)境的不利影響降至最低。2.5乙方應(yīng)向甲方提供完整的施工資料和驗收資料，并按照甲方的要求進行工程保修。第三條甲方的義務(wù)和責(zé)任3.1甲方應(yīng)按照約定向乙方支付工程款項，支付進度按照雙方約定的比例執(zhí)行。3.2甲方應(yīng)按照約定提供施工場地、施工條件和施工所需的相關(guān)手續(xù)，確保乙方順利施工。3.3甲方應(yīng)對乙方施工過程中的安全生產(chǎn)、環(huán)境保護等方面進行監(jiān)督，并提出合理建議和整改要求。3.4甲方應(yīng)在驗收合格后按照約定時間向乙方支付工程尾款。第四條工程款項及支付方式4.1本工程的合同總價款為人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元。（1）合同簽訂后七個工作日內(nèi)支付工程總價的30%；（2）工程進度達到50%時支付工程總價的30%；（3）工程驗收合格后支付工程總價的30%；（4）剩余的10%作為質(zhì)保金，質(zhì)保期結(jié)束后無質(zhì)量問題支付給乙方。4.3支付方式：銀行轉(zhuǎn)賬。第五條工期5.1乙方應(yīng)按照雙方約定的工期完成本工程，如因乙方原因?qū)е鹿て谘诱`，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。5.2工期順延的情形如下：（1）不可抗力因素導(dǎo)致工期延誤；（2）甲方原因?qū)е鹿て谘诱`；（3）雙方約定的其他工期順延情形。第六條違約責(zé)任6.1乙方未按照約定完成施工任務(wù)或施工質(zhì)量不符合要求的，甲方有權(quán)要求乙方返工、維修或賠償損失。6.2甲方未按照約定支付工程款項的，乙方有權(quán)暫停施工，并要求甲方支付違約金。6.3雙方因履行本合同發(fā)生糾紛的，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第七條保密條款7.1雙方在履行本合同過程中所獲悉的對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場信息等，應(yīng)予以嚴格保密。7.2保密期限自本合同簽訂之日起算，至合同終止或履行完畢之日止。7.3違反保密條款的，違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。第八條合同的變更、解除和終止8.1雙方同意，合同的變更、解除和終止，應(yīng)當(dāng)書面簽署，并經(jīng)雙方確認。8.2合同變更、解除或終止后，乙方應(yīng)按照雙方約定辦理相關(guān)手續(xù)，并承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。第九條爭議解決9.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。9.2雙方同意，訴訟應(yīng)在合同履行地人民法院進行。第十條其他約定10.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。10.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至合同約定的工程驗收合格之日止。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________代表（簽名）：一、附件列表：1.甲方營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件2.乙方營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件3.甲方授權(quán)委托書4.乙方資質(zhì)證書復(fù)印件5.工程項目規(guī)劃許可證復(fù)印件6.工程項目施工許可證復(fù)印件7.施工圖紙及設(shè)計文件8.工程量清單9.材料供應(yīng)合同復(fù)印件10.工程保修書二、違約行為及認定：1.乙方未按照約定完成施工任務(wù)或施工質(zhì)量不符合要求的，視為違約。2.甲方未按照約定支付工程款項的，視為違約。3.雙方未按照約定履行合同義務(wù)的，視為違約。4.不可抗力因素導(dǎo)致工期延誤，不視為違約。5.甲方原因?qū)е鹿て谘诱`，視為違約。6.雙方約定的其他工期順延情形，視為違約。三、法律名詞及解釋：1.甲方：指零星建筑項目的業(yè)主。2.乙方：指具備相應(yīng)資質(zhì)和能力的零星建筑承攬服務(wù)提供商。3.合同簽訂：指甲乙雙方依法簽訂本合同的行為。4.施工任務(wù)：指乙方按照約定完成的建筑工程項目。5.工程款項：指甲方按照約定支付給乙方的工程總價款。6.工期：指雙方約定的完成工程項目的時間。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.遇到施工過程中的質(zhì)量問題，乙方應(yīng)立即整改，并承擔(dān)整改費用。2.遇到工期延誤，雙方應(yīng)協(xié)商順延工期，并根據(jù)實際情況承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。3.遇到工程款項支付問題，雙方應(yīng)按照約定及時支付，違約方承擔(dān)違約責(zé)任。4.遇到不可抗力因素導(dǎo)致工程無法正常進行，雙方應(yīng)協(xié)商解決辦法。5.遇到合同爭議，通過友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。五、所有應(yīng)用場景：1.適用于甲方為零星建筑項目的業(yè)主，乙方為具備相應(yīng)資質(zhì)和能力的零星建筑承攬服務(wù)提供商的情況。2