2024版標準施工合同范本下載

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL2024版標準施工合同范本本合同目錄一覽第一條：合同主體及定義1.1發(fā)包方1.2承包方1.3施工項目1.4合同金額1.5工程質(zhì)量第二條：合同簽訂與生效2.1簽訂時間2.2簽訂地點2.3合同期限2.4合同生效條件第三條：施工范圍與工程量3.1施工范圍3.2工程量清單3.3工程變更第四條：工程質(zhì)量與標準4.1工程質(zhì)量要求4.2質(zhì)量檢驗標準4.3質(zhì)量保證措施第五條：合同價格與支付5.1合同價格5.2支付方式5.3進度付款5.4竣工付款第六條：工期與進度6.1約定工期6.2工期延誤6.3提前完成獎勵第七條：安全生產(chǎn)與環(huán)保7.1安全生產(chǎn)要求7.2環(huán)保要求7.3安全事故處理第八條：違約責任8.1發(fā)包方違約8.2承包方違約8.3違約賠償?shù)诰艞l：爭議解決9.1協(xié)商解決9.2調(diào)解解決9.3仲裁解決9.4法律途徑第十條：合同的解除與終止10.1合同解除條件10.2合同終止條件10.3解除或終止后的處理第十一條：保密條款11.1保密內(nèi)容11.2保密期限11.3違約保密責任第十二條：合同的轉(zhuǎn)讓與分包12.1合同轉(zhuǎn)讓12.2分包規(guī)定第十三條：附件13.1施工圖紙13.2技術(shù)說明書13.3工程量清單13.4其他重要文件第十四條：其他約定14.1合同修改與補充14.2法律法規(guī)變化14.3不可抗力14.4合同解釋權(quán)第一部分：合同如下：第一條：合同主體及定義1.3施工項目：指甲方委托乙方施工的工程項目，具體項目內(nèi)容詳見附件一。1.4合同金額：雙方約定的施工項目的總金額，具體金額詳見附件二。1.5工程質(zhì)量：乙方施工的工程項目應滿足的國家標準、行業(yè)標準以及甲乙雙方約定的質(zhì)量標準。第二條：合同簽訂與生效2.1簽訂時間：本合同自雙方代表簽字蓋章之日起生效。2.2簽訂地點：本合同簽訂地為中華人民共和國省市區(qū)。2.3合同期限：本合同有效期自合同生效之日起至合同約定的工程竣工交付之日止。2.4合同生效條件：本合同在雙方代表簽字蓋章且滿足附件三約定的條件下生效。第三條：施工范圍與工程量3.1施工范圍：乙方應按照附件一約定的內(nèi)容進行施工，包括但不限于土建、安裝、裝修等工程。3.2工程量清單：具體工程量清單詳見附件二。3.3工程變更：如因設計變更或其他原因?qū)е鹿こ塘吭鰷p，甲乙雙方應協(xié)商調(diào)整工程量和合同價格。第四條：工程質(zhì)量與標準4.1工程質(zhì)量要求：乙方應保證施工的工程項目滿足國家標準、行業(yè)標準以及甲乙雙方約定的質(zhì)量標準。4.2質(zhì)量檢驗標準：工程質(zhì)量檢驗應按照國家標準、行業(yè)標準以及甲乙雙方約定的檢驗標準進行。4.3質(zhì)量保證措施：乙方應建立健全質(zhì)量保證體系，加強施工過程質(zhì)量控制，確保工程質(zhì)量。第五條：合同價格與支付5.1合同價格：本合同約定的施工項目總金額為人民幣（大寫）：____________元整（小寫）：_____________元。5.2支付方式：甲方支付乙方施工款項的方式為分期支付，具體支付方式詳見附件三。5.3進度付款：乙方完成合同約定的工程進度后，甲方按照附件三約定的比例支付相應款項。5.4竣工付款：乙方完成施工項目并經(jīng)驗收合格后，甲方支付剩余款項。第六條：工期與進度6.1約定工期：乙方應按照合同約定的工期完成施工，具體工期詳見附件一。6.2工期延誤：乙方如因自身原因?qū)е鹿て谘诱`，應按照附件三約定的違約金比例向甲方支付違約金。6.3提前完成獎勵：如乙方提前完成施工項目，甲方按照附件三約定的獎勵標準給予乙方獎勵。第八條：違約責任8.1發(fā)包方違約：如甲方違反合同約定，導致乙方損失的，甲方應承擔相應的賠償責任。8.2承包方違約：如乙方違反合同約定，導致甲方損失的，乙方應承擔相應的賠償責任。8.3違約賠償：違約方應按照附件三約定的方式向守約方支付違約金，違約金不足以彌補損失的，違約方還應承擔相應的賠償責任。第九條：爭議解決9.1協(xié)商解決：雙方在合同履行過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決。9.2調(diào)解解決：如協(xié)商不成，雙方可向合同簽訂地的人民調(diào)解委員會申請調(diào)解。9.3仲裁解決：如調(diào)解不成，任何一方均可向合同簽訂地仲裁委員會申請仲裁。9.4法律途徑：如仲裁不成，可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第十條：合同的解除與終止10.1合同解除條件：在合同履行過程中，如發(fā)生不可抗力等法律規(guī)定的情形，雙方可協(xié)商解除合同。10.2合同終止條件：合同約定的工程竣工交付后，本合同即告終止。10.3解除或終止后的處理：合同解除或終止后，乙方應按照甲方要求撤出施工場地，妥善處理剩余工程，并按照附件三約定的方式辦理結(jié)算手續(xù)。第十一條：保密條款11.1保密內(nèi)容：雙方在合同履行過程中獲悉的對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場信息等。11.2保密期限：自合同簽訂之日起算，至合同解除或終止之日起兩年內(nèi)。11.3違約保密責任：違約方應承擔違約金責任，違約金不足以彌補損失的，違約方還應承擔相應的賠償責任。第十二條：合同的轉(zhuǎn)讓與分包12.1合同轉(zhuǎn)讓：未經(jīng)對方同意，任何一方不得將合同權(quán)利義務全部或部分轉(zhuǎn)讓給第三方。12.2分包規(guī)定：乙方不得將合同約定的施工項目整體或部分分包給第三方，如確需分包，應事先征得甲方同意，并按照附件三約定的方式承擔責任。第十三條：附件13.1施工圖紙：詳見附件四。13.2技術(shù)說明書：詳見附件五。13.3工程量清單：詳見附件六。13.4其他重要文件：詳見附件七。第十四條：其他約定14.1合同修改與補充：如合同內(nèi)容需要修改或補充，應經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式作出。14.2法律法規(guī)變化：如因法律法規(guī)變化導致合同內(nèi)容違法，雙方應立即協(xié)商修改合同。14.3不可抗力：不可抗力是指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況，如戰(zhàn)爭、動亂、空中交通管制、自然災害等。14.4合同解釋權(quán)：本合同的解釋權(quán)歸雙方共同所有。第二部分：第三方介入后的修正第十五條：第三方介入15.1第三方概念：本合同所述第三方是指除甲乙方之外，參與或涉及合同履行過程的法人、其他組織或個人。15.2第三方責任：第三方介入本合同事宜時，應獨立承擔相應的法律責任，與甲乙方無關(guān)。15.3第三方權(quán)益：第三方根據(jù)本合同享有的權(quán)益，由第三方自行行使和保護。第十六條：中介方介入16.1中介方定義：中介方是指在本合同履行過程中，協(xié)助甲乙方進行交易、協(xié)調(diào)、監(jiān)督等活動的法人、其他組織或個人。16.2中介方選任：甲乙雙方應共同選定中介方，并簽訂中介服務合同。16.3中介方責任：中介方應按照甲乙雙方的指示和要求，公正、中立地履行中介職責。16.4中介方權(quán)益：中介方根據(jù)本合同享有的權(quán)益，由中介方自行行使和保護。第十七條：第三方介入的額外條款及說明17.1第三方審查：甲乙雙方應將第三方的資質(zhì)、信用等情況進行審查，確保第三方具備履行合同的能力。17.2第三方選擇：甲乙雙方應共同選定第三方，并簽訂相應的合同或協(xié)議。17.3第三方履行：第三方應按照甲乙雙方的指示和要求，按時、按質(zhì)、按量完成合同約定的義務。17.4第三方監(jiān)督：甲乙雙方應對第三方的履行情況進行監(jiān)督，確保第三方的履行符合合同約定。第十八條：第三方責任限額18.1第三方責任限額的確定：第三方責任限額根據(jù)合同金額的一定比例確定，具體比例由甲乙雙方協(xié)商確定。18.2第三方責任限額的支付：第三方責任限額內(nèi)的賠償責任由第三方承擔，超過責任限額的部分由甲乙雙方按比例承擔。18.3第三方責任限額的調(diào)整：合同履行過程中，甲乙雙方可根據(jù)實際情況調(diào)整第三方責任限額。第十九條：第三方與其他各方的劃分說明19.1第三方與甲乙方的劃分：第三方根據(jù)本合同享有的權(quán)益和承擔的責任，與甲乙方的權(quán)益和責任相互獨立。19.2第三方與中介方的劃分：中介方根據(jù)本合同享有的權(quán)益和承擔的責任，與第三方的權(quán)益和責任相互獨立。19.3甲乙方與中介方的劃分：中介方根據(jù)本合同享有的權(quán)益和承擔的責任，與甲乙方的權(quán)益和責任相互獨立。第二十條：第三方介入后的合同履行20.1第三方履行：第三方應按照甲乙雙方的指示和要求，按時、按質(zhì)、按量完成合同約定的義務。20.2甲乙雙方監(jiān)督：甲乙雙方應對第三方的履行情況進行監(jiān)督，確保第三方的履行符合合同約定。20.3變更處理：如第三方不能履行或部分履行合同義務，甲乙雙方應共同協(xié)商處理變更事宜。第二十一條：第三方介入后的爭議解決21.1第三方爭議：如第三方與甲乙雙方之間發(fā)生爭議，雙方應通過友好協(xié)商解決。21.2調(diào)解解決：如協(xié)商不成，雙方可向合同簽訂地的人民調(diào)解委員會申請調(diào)解。21.3仲裁解決：如調(diào)解不成，任何一方均可向合同簽訂地仲裁委員會申請仲裁。21.4法律途徑：如仲裁不成，可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第二十二條：第三方介入后的保密條款22.1保密內(nèi)容：第三方根據(jù)本合同獲悉的甲乙雙方的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場信息等。22.2保密期限：自合同簽訂之日起算，至合同解除或終止之日起兩年內(nèi)。22.3違約保密責任：違約方應承擔違約金責任，違約金不足以彌補損失的，違約方還應承擔相應的賠償責任。第二十三條：第三方介入后的合同轉(zhuǎn)讓與分包23.1合同轉(zhuǎn)讓：未經(jīng)甲乙雙方同意，第三方不得將合同權(quán)利義務全部或部分轉(zhuǎn)讓給第三方。23.2分包規(guī)定：第三方不得將合同約定的施工項目整體或部分分包給第三方，如確需分包，應事先征得甲乙雙方同意。第二十四條：第三方介入后的其他約定24.1合同修改與補充：如合同內(nèi)容需要修改或補充，應經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，并以書面形式作出。24.2法律法規(guī)變化：如因法律法規(guī)變化導致合同內(nèi)容違法，甲乙雙方應立即協(xié)商修改合同。24.3不可抗力：不可第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：施工圖紙附件二：技術(shù)說明書附件三：工程量清單附件四：支付時間表附件五：施工進度計劃附件六：安全文明施工要求附件七：材料設備供應清單附件八：質(zhì)量保修書附件九：變更協(xié)議附件十：調(diào)解協(xié)議書附件十一：仲裁裁決書附件十二：法院判決書附件十三：合同解除協(xié)議附件十四：合同終止協(xié)議附件一：施工圖紙詳細要求：施工圖紙應詳細標注施工項目的具體位置、尺寸、材料、構(gòu)造等，包括但不限于平面圖、立面圖、剖面圖、細部圖等。附件說明：施工圖紙是施工過程中的重要依據(jù)，乙方應嚴格按照施工圖紙進行施工。附件二：技術(shù)說明書詳細要求：技術(shù)說明書應詳細描述施工項目的技術(shù)要求、施工工藝、材料性能等。附件說明：技術(shù)說明書是施工過程中的技術(shù)指導文件，乙方應嚴格按照技術(shù)說明書進行施工。附件三：工程量清單詳細要求：工程量清單應詳細列明施工項目的各項工程量及其單位、數(shù)量、單價等。附件說明：工程量清單是計算合同價格和支付的重要依據(jù)，乙方應嚴格按照工程量清單進行施工。附件四：支付時間表詳細要求：支付時間表應詳細列明合同價款的支付時間、支付比例、支付條件等。附件說明：支付時間表是確定支付時間的重要依據(jù)，乙方應按照支付時間表的要求及時獲得支付。附件五：施工進度計劃詳細要求：施工進度計劃應詳細列明施工項目的開始時間、結(jié)束時間、關(guān)鍵節(jié)點等。附件說明：施工進度計劃是確定工期的依據(jù)，乙方應按照施工進度計劃完成施工。附件六：安全文明施工要求詳細要求：安全文明施工要求應詳細描述施工過程中的安全措施、文明施工要求等。附件說明：安全文明施工要求是保障施工安全的重要文件，乙方應嚴格按照要求進行施工。附件七：材料設備供應清單詳細要求：材料設備供應清單應詳細列明施工所需材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應時間等。附件說明：材料設備供應清單是施工準備的重要依據(jù)，乙方應按照清單準備施工所需的材料和設備。附件八：質(zhì)量保修書詳細要求：質(zhì)量保修書應詳細描述乙方對施工項目提供的質(zhì)量保修范圍、保修期限、保修條件等。附件說明：質(zhì)量保修書是確定質(zhì)量保修責任的重要文件，乙方應按照質(zhì)量保修書提供保修服務。附件九：變更協(xié)議詳細要求：變更協(xié)議應詳細列明合同變更的內(nèi)容、變更原因、變更后的條款等。附件說明：變更協(xié)議是雙方就合同內(nèi)容進行變更的重要文件，甲乙雙方應按照變更協(xié)議執(zhí)行。附件十：調(diào)解協(xié)議書詳細要求：調(diào)解協(xié)議書應詳細描述雙方在爭議解決過程中達成的調(diào)解結(jié)果。附件說明：調(diào)解協(xié)議書是解決雙方爭議的重要文件，雙方應按照調(diào)解協(xié)議書執(zhí)行。附件十一：仲裁裁決書詳細要求：仲裁裁決書應詳細描述仲裁機構(gòu)對雙方爭議的裁決結(jié)果。附件說明：仲裁裁決書是解決雙方爭議的重要文件，雙方應按照仲裁裁決書執(zhí)行。附件十二：法院判決書詳細要求：法院判決書應詳細描述法院對雙方爭議的判決結(jié)果。附件說明：法院判決書是解決雙方爭議的重要文件，雙方應按照法院判決書執(zhí)行。附件十三：合同解除協(xié)議詳細要求：合同解除協(xié)議應詳細描述雙方同意解除合同的條件、解除后的處理等。附件說明：合同解除協(xié)議是雙方同意解除合同的重要文件，雙方應按照合同解除協(xié)議執(zhí)行。附件十四：合同終止協(xié)議詳細要求：合同終止協(xié)