光伏學校供電系統(tǒng)施工合同

光伏學校供電系統(tǒng)施工合同合同編號：__________地址：聯(lián)系電話：地址：聯(lián)系電話：一、項目概述1.1項目名稱：光伏學校供電系統(tǒng)施工項目1.2項目地點：甲方所在地1.3項目內(nèi)容：包括但不限于光伏發(fā)電系統(tǒng)的安裝、調(diào)試、驗收等。具體內(nèi)容詳見附件。二、合同價格2.1乙方應按照本合同約定的項目內(nèi)容、工程量及技術要求完成施工，并提供相應的施工服務。2.2雙方經(jīng)協(xié)商一致，確定本項目合同總價為人民幣____元（大寫：____________________元整），幣種為人民幣。2.3合同價款支付方式：（1）本合同簽訂后7個工作日內(nèi)，甲方支付乙方合同總價款的30%；（2）項目施工完畢，經(jīng)甲方驗收合格后，甲方支付乙方合同總價款的60%；（3）質(zhì)保期滿，且無質(zhì)量問題，甲方支付乙方合同總價款的10%。三、施工期限3.1乙方應在本合同簽訂后____個工作日內(nèi)開工，并在合同約定的施工期限內(nèi)完成施工。3.2施工期限：自開工之日起算，共計____個月。四、施工質(zhì)量4.1乙方應嚴格按照甲方提供的施工圖紙、技術要求和規(guī)范進行施工，確保施工質(zhì)量。4.2乙方應在其施工范圍內(nèi)承擔質(zhì)量責任，對于因施工原因造成的質(zhì)量問題，乙方應無條件進行修復，并承擔相應責任。4.3項目施工完畢后，乙方應按照甲方要求進行驗收，甲方應在驗收合格后支付合同價款的60%。五、質(zhì)保期5.1乙方對其施工的質(zhì)量承擔質(zhì)保責任，質(zhì)保期為____年，自項目驗收合格之日起算。5.2在質(zhì)保期內(nèi)，因施工原因造成的質(zhì)量問題，乙方應無條件進行修復，并承擔相應責任。六、違約責任6.1乙方未按照本合同約定的時間完成施工的，應按照逾期天數(shù)向甲方支付違約金，違約金計算方式為：合同總價款的0.5%乘以逾期天數(shù)。6.2甲方未按照本合同約定的時間支付合同價款的，應按照逾期天數(shù)向乙方支付違約金，違約金計算方式為：應付款項的0.5%乘以逾期天數(shù)。七、爭議解決7.1對于本合同的履行發(fā)生的任何爭議，雙方應協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。八、其他約定8.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。8.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至合同約定的質(zhì)保期滿之日終止。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：簽訂日期：__________一、附件列表：1.光伏學校供電系統(tǒng)施工項目圖紙2.光伏學校供電系統(tǒng)施工技術要求3.光伏學校供電系統(tǒng)施工規(guī)范4.光伏學校供電系統(tǒng)施工驗收標準5.光伏學校供電系統(tǒng)施工項目報價單6.光伏學校供電系統(tǒng)施工項目進度計劃7.光伏學校供電系統(tǒng)施工項目質(zhì)保服務承諾二、違約行為及認定：1.乙方未按照合同約定的時間完成施工，視為違約。2.乙方施工質(zhì)量不符合合同約定的技術要求和規(guī)范，視為違約。3.甲方未按照合同約定的時間支付合同價款，視為違約。4.甲方未按照合同約定提供施工所需的相關資料和條件，視為違約。三、法律名詞及解釋：1.光伏學校供電系統(tǒng)施工項目：指甲方為光伏學校提供的供電系統(tǒng)施工服務，包括光伏發(fā)電系統(tǒng)的安裝、調(diào)試、驗收等。2.合同總價款：指雙方約定的完成本項目所需支付的金額，包括施工費用、材料費用等。3.施工期限：指乙方完成本項目所需的時間，自開工之日起算，具體天數(shù)由雙方約定。4.質(zhì)保期：指乙方對其施工的質(zhì)量承擔質(zhì)保責任的時間，自項目驗收合格之日起算，具體天數(shù)由雙方約定。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.施工進度延誤：解決辦法：雙方協(xié)商調(diào)整施工計劃，必要時甲方可要求乙方支付違約金。2.施工質(zhì)量問題：解決辦法：乙方負責修復并承擔相應責任，如無法修復，甲方可要求乙方支付違約金。3.付款延誤：解決辦法：甲方按約定時間支付合同價款，如延誤，應支付違約金。4.甲方未提供相關資料和條件：解決辦法：甲方應及時提供所需資料和條件，否則乙方有權暫停施工。五、所有應用場景：1.甲方為光伏學校提供供