2024年標(biāo)準(zhǔn)民工施工承包協(xié)議樣本版B版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL2024年標(biāo)準(zhǔn)民工施工承包協(xié)議樣本版B版本合同目錄一覽1.承包協(xié)議概述1.1協(xié)議雙方1.2工程概況1.3合同金額與支付方式1.4工程期限與延期規(guī)定1.5違約責(zé)任與爭議解決2.承包商責(zé)任2.1工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)2.2施工材料與設(shè)備2.3施工安全與環(huán)境保護(hù)2.4人員管理與合作2.5工程驗(yàn)收與保修3.發(fā)包方責(zé)任3.1工程設(shè)計(jì)及相關(guān)資料提供3.2施工現(xiàn)場準(zhǔn)備與協(xié)調(diào)3.3工程變更與調(diào)整3.4現(xiàn)場管理及安全保障3.5工程款支付與結(jié)算4.工程保險(xiǎn)與責(zé)任4.1承包商保險(xiǎn)4.2發(fā)包方保險(xiǎn)4.3意外傷害保險(xiǎn)4.4責(zé)任賠償與上限5.合同的生效、變更與解除5.1合同生效條件5.2合同變更程序5.3合同解除條件與后果6.合同爭議的解決6.1協(xié)商解決6.2調(diào)解解決6.3仲裁解決6.4法律途徑7.合同的履行與驗(yàn)收7.1工程進(jìn)度與質(zhì)量監(jiān)督7.2驗(yàn)收程序與標(biāo)準(zhǔn)7.3工程移交與資料歸檔8.工程價(jià)款結(jié)算與支付8.1工程進(jìn)度款支付8.2竣工結(jié)算8.3質(zhì)量保證金支付8.4稅收與費(fèi)用承擔(dān)9.保密條款9.1保密內(nèi)容9.2保密期限9.3違約責(zé)任10.合同的轉(zhuǎn)讓與分包10.1承包商的分包限制10.2發(fā)包方的同意轉(zhuǎn)讓10.3分包合同的責(zé)任與義務(wù)11.不可抗力11.1不可抗力的認(rèn)定11.2不可抗力后果的處理12.法律適用與爭議解決12.1合同適用法律12.2爭議解決方式13.其他條款13.1合同的保管與復(fù)制13.2合同的生效日期13.3合同的語言文字14.附件14.1工程圖紙14.2工程量清單14.3相關(guān)資質(zhì)證明文件14.4雙方約定的其他文件第一部分：合同如下：第一條承包協(xié)議概述1.1協(xié)議雙方1.2工程概況工程名稱：（填寫工程名稱）工程地點(diǎn)：（填寫工程地點(diǎn)）工程內(nèi)容：（填寫工程內(nèi)容）工程規(guī)模：（填寫工程規(guī)模）工程工期：（填寫工程工期）1.3合同金額與支付方式本工程合同總金額為人民幣：（填寫金額），大寫：（填寫大寫金額）。支付方式如下：（1）協(xié)議簽訂后五個(gè)工作日內(nèi)，發(fā)包方支付乙方合同總金額的30%作為預(yù)付款。（2）工程進(jìn)度達(dá)到20%時(shí)，乙方提供進(jìn)度報(bào)告及相應(yīng)工程量清單，發(fā)包方支付合同總金額的30%。（3）工程進(jìn)度達(dá)到50%時(shí)，乙方提供進(jìn)度報(bào)告及相應(yīng)工程量清單，發(fā)包方支付合同總金額的20%。（4）工程進(jìn)度達(dá)到80%時(shí)，乙方提供進(jìn)度報(bào)告及相應(yīng)工程量清單，發(fā)包方支付合同總金額的10%。（5）工程驗(yàn)收合格后，乙方提供完整的工程資料及保修卡，發(fā)包方支付合同總金額的10%。1.4工程期限與延期規(guī)定本工程合同約定的工期為：（填寫工期），自協(xié)議簽訂之日起計(jì)算。（1）不可抗力因素，如自然災(zāi)害、社會(huì)事件等。（2）發(fā)包方原因?qū)е鹿こ套兏?、調(diào)整或暫停。（3）發(fā)包方延遲提供施工圖紙、資料、施工現(xiàn)場或解除合同。1.5違約責(zé)任與爭議解決1.5.1違約責(zé)任（1）乙方如未能按照約定的工程進(jìn)度完成工程，應(yīng)按照逾期部分工程造價(jià)的千分之五向甲方支付違約金。（2）發(fā)包方如未能按照約定時(shí)間支付工程款，應(yīng)按照逾期部分工程款的千分之五向乙方支付違約金。（3）雙方如有其他違約行為，應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。1.5.2爭議解決（1）雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。（2）如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向工程所在地的人民法院提起訴訟。第八條承包商責(zé)任2.1工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)乙方應(yīng)按照國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)規(guī)范和甲方的要求，確保工程質(zhì)量達(dá)到：（填寫質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)）。2.2施工材料與設(shè)備乙方應(yīng)按照甲方的要求，采購合格的施工材料和設(shè)備。乙方提供的材料和設(shè)備，應(yīng)符合國家相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)規(guī)范，并確保材料和設(shè)備的安全、環(huán)保。2.3施工安全與環(huán)境保護(hù)乙方應(yīng)嚴(yán)格按照國家及地方安全生產(chǎn)法律法規(guī)，加強(qiáng)施工現(xiàn)場的安全管理，確保工程施工過程中不發(fā)生安全事故。同時(shí)，乙方應(yīng)采取有效措施，減少施工過程中的環(huán)境影響，防止污染。2.4人員管理與合作乙方應(yīng)具備合格的施工人員，并確保施工人員遵守施工現(xiàn)場的規(guī)章制度。乙方應(yīng)積極配合甲方及相關(guān)部門的管理工作，確保工程順利實(shí)施。2.5工程驗(yàn)收與保修乙方應(yīng)按照甲方的要求，提供完整的工程資料和保修卡。工程驗(yàn)收合格后，乙方應(yīng)承擔(dān)：（填寫保修期限）的保修責(zé)任。第九條發(fā)包方責(zé)任3.1工程設(shè)計(jì)及相關(guān)資料提供發(fā)包方應(yīng)按照合同約定的時(shí)間，提供完整的工程設(shè)計(jì)圖紙、施工方案及相關(guān)技術(shù)資料。3.2施工現(xiàn)場準(zhǔn)備與協(xié)調(diào)發(fā)包方應(yīng)負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場的準(zhǔn)備工作，包括場地平整、水電接入、交通疏導(dǎo)等，并確保施工現(xiàn)場的安全、消防、環(huán)保等要求。發(fā)包方還應(yīng)協(xié)調(diào)解決施工現(xiàn)場與周邊環(huán)境的矛盾，確保工程順利實(shí)施。3.3工程變更與調(diào)整如因設(shè)計(jì)或其他原因?qū)е鹿こ套兏蛘{(diào)整，發(fā)包方應(yīng)提前七個(gè)工作日通知乙方，并經(jīng)雙方協(xié)商一致后進(jìn)行調(diào)整。3.4現(xiàn)場管理及安全保障發(fā)包方應(yīng)負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場的日常管理及安全保障工作，確保施工現(xiàn)場的秩序、安全及環(huán)保。3.5工程款支付與結(jié)算發(fā)包方應(yīng)按照本合同約定的付款方式及時(shí)支付工程款。工程驗(yàn)收合格后，乙方提供完整的工程資料及保修卡，發(fā)包方進(jìn)行竣工結(jié)算。第十條工程保險(xiǎn)與責(zé)任4.1承包商保險(xiǎn)乙方應(yīng)為其施工人員購買社會(huì)保險(xiǎn)，并承擔(dān)施工過程中的意外傷害保險(xiǎn)。4.2發(fā)包方保險(xiǎn)發(fā)包方應(yīng)為其自身財(cái)產(chǎn)及人員購買必要的保險(xiǎn)。4.3意外傷害保險(xiǎn)乙方應(yīng)購買意外傷害保險(xiǎn)，保障施工過程中發(fā)生的人身傷害事故。4.4責(zé)任賠償與上限如乙方因施工原因造成發(fā)包方或第三方人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。賠償金額不得超過合同總金額的50%。第十一條合同的生效、變更與解除5.1合同生效條件本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。5.2合同變更程序合同變更應(yīng)由雙方協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。5.3合同解除條件與后果合同解除應(yīng)由雙方協(xié)商一致，并簽訂書面解除協(xié)議。合同解除后，乙方應(yīng)按照甲方的要求，完成剩余工程的施工，并承擔(dān)因解除合同而產(chǎn)生的費(fèi)用。第十二條合同爭議的解決6.1協(xié)商解決雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決合同爭議。6.2調(diào)解解決如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向工程所在地的人民調(diào)解委員會(huì)申請調(diào)解。6.3仲裁解決如調(diào)解不成，任何一方均有權(quán)向工程所在地仲裁委員會(huì)申請仲裁。6.4法律途徑如仲裁不成，任何一方均有權(quán)向工程所在地的人民法院提起訴訟。第十三條合同的履行與驗(yàn)收7.1工程進(jìn)度與質(zhì)量監(jiān)督乙方應(yīng)按照約定的工程進(jìn)度完成工程，并接受甲方的工程進(jìn)度與質(zhì)量監(jiān)督。7.2驗(yàn)收程序與標(biāo)準(zhǔn)工程驗(yàn)收應(yīng)按照國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)規(guī)范及甲方的要求進(jìn)行。7.3工程移交與資料歸檔工程驗(yàn)收合格后，乙方應(yīng)將完整的工程資料、保修卡及施工圖紙等移交甲方，并辦理相關(guān)資料歸檔手續(xù)。第十四條附件8.1工程圖紙8.2工程量清單8.3相關(guān)資質(zhì)證明文件8.4雙方約定的其他文件第二部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：工程圖紙附件二：工程量清單附件三：承包商資質(zhì)證明文件附件四：發(fā)包方資質(zhì)證明文件附件五：施工方案及相關(guān)技術(shù)資料附件六：保險(xiǎn)單據(jù)附件七：工程進(jìn)度報(bào)告及相應(yīng)工程量清單附件八：質(zhì)量檢查報(bào)告附件九：安全事故報(bào)告附件十：合同變更協(xié)議附件十一：合同解除協(xié)議附件十二：調(diào)解協(xié)議附件十三：仲裁裁決書附件十四：法院判決書附件十五：其他雙方約定的文件1.工程圖紙：應(yīng)包括工程的平面圖、立面圖、剖面圖等，以及施工過程中所需的各種細(xì)節(jié)圖紙。圖紙應(yīng)清晰、完整，并符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。2.工程量清單：應(yīng)詳細(xì)列出工程項(xiàng)目的名稱、數(shù)量、單位、單價(jià)和總價(jià)，以便于雙方進(jìn)行工程款支付和結(jié)算。3.承包商資質(zhì)證明文件：乙方應(yīng)提供其營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、安全生產(chǎn)許可證等相關(guān)證明文件，以證明其具備施工能力。4.發(fā)包方資質(zhì)證明文件：甲方應(yīng)提供其營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證等相關(guān)證明文件，以證明其具備發(fā)包資格。5.施工方案及相關(guān)技術(shù)資料：乙方應(yīng)提供施工方案、施工組織設(shè)計(jì)、施工技術(shù)措施等文件，以確保工程施工的順利進(jìn)行。6.保險(xiǎn)單據(jù)：乙方應(yīng)提供為其施工人員購買的社會(huì)保險(xiǎn)單據(jù)，以及為工程購買的意外傷害保險(xiǎn)單據(jù)。7.工程進(jìn)度報(bào)告及相應(yīng)工程量清單：乙方應(yīng)定期向甲方提交工程進(jìn)度報(bào)告和相應(yīng)工程量清單，以便甲方了解工程進(jìn)展情況。8.質(zhì)量檢查報(bào)告：乙方應(yīng)定期進(jìn)行質(zhì)量自檢，并向甲方提交質(zhì)量檢查報(bào)告。9.安全事故報(bào)告：如發(fā)生安全事故，乙方應(yīng)立即向甲方報(bào)告，并按照甲方要求進(jìn)行處理。10.合同變更協(xié)議：如合同內(nèi)容發(fā)生變更，雙方應(yīng)簽訂書面變更協(xié)議。11.合同解除協(xié)議：如合同發(fā)生解除，雙方應(yīng)簽訂書面解除協(xié)議，并約定解除后的相關(guān)事宜。12.調(diào)解協(xié)議：如發(fā)生合同爭議，雙方可簽訂書面調(diào)解協(xié)議。13.仲裁裁決書：如調(diào)解不成，雙方可向仲裁委員會(huì)申請仲裁，并按照仲裁裁決書執(zhí)行。14.法院判決書：如仲裁不成，雙方可向法院提起訴訟，并按照法院判決書執(zhí)行。15.其他雙方約定的文件：包括雙方在合同履行過程中約定的其他文件。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.乙方未按照約定的工程進(jìn)度完成工程，應(yīng)按照逾期部分工程造價(jià)的千分之五向甲方支付違約金。2.乙方提供的材料和設(shè)備不符合國家相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)規(guī)范，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。3.乙方施工過程中發(fā)生安全事故，未及時(shí)向甲方報(bào)告，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的安全事故處理費(fèi)用。4.甲方未按照約定時(shí)間支付工程款，應(yīng)按照逾期部分工程款的千分之五向乙方支付違約金。5.甲方未按照約定提供施工現(xiàn)場或解除合同，導(dǎo)致工程無法正常進(jìn)行，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)違約責(zé)任。6.雙方如有其他違約行為，應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任