工廠建筑裝修合同范例

工廠建筑裝修合同范例第一篇范文：合同編號：__________

甲方（以下簡稱“甲方”）：__________

乙方（以下簡稱“乙方”）：__________

鑒于甲方需對位于__________的工廠建筑進行裝修，乙方具備相應的資質和經(jīng)驗，雙方經(jīng)友好協(xié)商，就本合同事項達成如下共識：

一、裝修工程概況

1.1工程名稱：__________工廠建筑裝修工程

1.2工程地點：__________

1.3工程規(guī)模：__________

1.4工程內(nèi)容：包括但不限于室內(nèi)裝修、室外綠化、設備安裝等。

二、合同雙方的權利和義務

2.1甲方權利與義務：

2.1.1甲方應按約定時間、地點提供裝修所需的相關資料和圖紙；

2.1.2甲方應按時足額支付乙方工程款；

2.1.3甲方應配合乙方進行現(xiàn)場施工，確保施工順利進行；

2.1.4甲方應對乙方在施工過程中提供的施工方案、施工圖紙等進行審核，并提出合理化建議。

2.2乙方權利與義務：

2.2.1乙方應按照甲方提供的資料和圖紙，按時完成裝修工程；

2.2.2乙方應保證裝修工程質量，符合國家相關標準和規(guī)范；

2.2.3乙方應按約定時間、地點進行施工，確保施工進度；

2.2.4乙方應妥善保管施工現(xiàn)場，確保施工安全。

三、工程款支付方式

3.1工程款支付比例：__________

3.2工程款支付節(jié)點：__________

3.3工程款支付方式：__________

四、工期及延誤責任

4.1工程工期：__________

4.2工期延誤責任：因乙方原因導致工期延誤，每延誤一日，乙方應向甲方支付__________元違約金；因甲方原因導致工期延誤，甲方應承擔相應的責任。

五、工程質量及保修

5.1質量標準：乙方裝修工程應符合國家相關標準和規(guī)范；

5.2保修期限：自驗收合格之日起__________年內(nèi)；

5.3保修范圍：乙方在保修期內(nèi)負責修復因施工質量問題造成的損壞。

六、爭議解決

6.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應友好協(xié)商解決；

6.2協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

七、合同附件

7.1甲方提供的裝修工程圖紙、資料；

7.2乙方提交的施工方案、施工圖紙；

7.3工程量清單；

7.4付款計劃；

7.5其他與本合同相關的文件。

八、其他約定

8.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效；

8.2本合同一式__________份，甲乙雙方各執(zhí)__________份；

8.3本合同未盡事宜，由雙方另行協(xié)商解決。

甲方（蓋章）：__________

乙方（蓋章）：__________

簽訂日期：__________

附件：

1.甲方提供的裝修工程圖紙、資料；

2.乙方提交的施工方案、施工圖紙；

3.工程量清單；

4.付款計劃；

5.其他與本合同相關的文件。

第二篇范文：第三方主體+甲方權益主導

甲方（以下簡稱“甲方”）：__________

乙方（以下簡稱“乙方”）：__________

第三方（以下簡稱“丙方”）：__________

鑒于甲方需對位于__________的工廠建筑進行裝修，乙方具備相應的資質和經(jīng)驗，丙方作為工程監(jiān)理，雙方經(jīng)友好協(xié)商，就本合同事項達成如下共識：

一、裝修工程概況

1.1工程名稱：__________工廠建筑裝修工程

1.2工程地點：__________

1.3工程規(guī)模：__________

1.4工程內(nèi)容：包括但不限于室內(nèi)裝修、室外綠化、設備安裝等。

二、合同雙方的權利和義務

2.1甲方權利與義務：

2.1.1甲方有權要求乙方按照約定的質量、進度和標準完成裝修工程；

2.1.2甲方有權要求乙方提供詳細的工程進度報告和施工圖紙；

2.1.3甲方有權要求乙方對工程現(xiàn)場進行安全管理和環(huán)境保護；

2.1.4甲方有權要求乙方對裝修工程進行驗收，并在驗收合格后支付工程款。

2.2乙方權利與義務：

2.2.1乙方應按照甲方要求，按時完成裝修工程；

2.2.2乙方應保證裝修工程質量，符合國家相關標準和規(guī)范；

2.2.3乙方應遵守施工現(xiàn)場的安全規(guī)定，確保施工安全；

2.2.4乙方應配合丙方進行工程監(jiān)理，接受丙方的監(jiān)督和檢查。

2.3丙方權利與義務：

2.3.1丙方有權對乙方施工過程進行監(jiān)理，確保工程質量和進度；

2.3.2丙方有權要求乙方整改不符合要求的工程部分；

2.3.3丙方有權對乙方進行違約行為的處罰；

2.3.4丙方應按時提交工程監(jiān)理報告，向甲方報告工程進展情況。

三、工程款支付方式

3.1工程款支付比例：__________

3.2工程款支付節(jié)點：__________

3.3工程款支付方式：__________

3.4甲方有權根據(jù)丙方的監(jiān)理報告和工程驗收結果，調(diào)整支付比例和節(jié)點。

四、工期及延誤責任

4.1工程工期：__________

4.2工期延誤責任：因乙方原因導致工期延誤，每延誤一日，乙方應向甲方支付__________元違約金；因丙方原因導致工期延誤，丙方應承擔相應的責任。

五、工程質量及保修

5.1質量標準：乙方裝修工程應符合國家相關標準和規(guī)范；

5.2保修期限：自驗收合格之日起__________年內(nèi)；

5.3保修范圍：乙方在保修期內(nèi)負責修復因施工質量問題造成的損壞。

六、違約責任

6.1乙方如未按約定時間完成工程，每延誤一日，應向甲方支付__________元違約金；

6.2乙方如施工質量不符合約定，應承擔修復費用，并賠償甲方因此遭受的損失；

6.3丙方如未履行監(jiān)理職責，應承擔相應的法律責任。

七、限制條款

7.1乙方在施工過程中，不得使用不合格的建筑材料和設備；

7.2乙方不得擅自改變施工圖紙和設計方案；

7.3乙方不得損害甲方和丙方的合法權益。

八、爭議解決

8.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應友好協(xié)商解決；

8.2協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

九、合同附件

9.1甲方提供的裝修工程圖紙、資料；

9.2乙方提交的施工方案、施工圖紙；

9.3工程量清單；

9.4付款計劃；

9.5其他與本合同相關的文件。

十、總結

第三方丙方的介入，旨在確保裝修工程的質量和進度，保障甲方的權益。甲方通過引入丙方作為工程監(jiān)理，可以在一定程度上降低施工風險，提高工程質量和效率。同時，甲方通過主導合同條款，明確了自身的權益和利益，確保了裝修工程符合甲方的需求和預期。

甲方為主導的目的和意義在于：

1.確保裝修工程符合國家相關標準和規(guī)范；

2.保護甲方在工程中的合法權益；

3.確保裝修工程質量和進度；

4.降低施工風險，提高工程效益。

丙方介入的意義和目的在于：

1.監(jiān)督乙方按照約定完成裝修工程；

2.確保裝修工程質量符合要求；

3.防范施工風險，保障甲方的利益；

4.促進施工進度，提高工程效益。

甲方（蓋章）：__________

乙方（蓋章）：__________

丙方（蓋章）：__________

簽訂日期：__________

附件：

1.甲方提供的裝修工程圖紙、資料；

2.乙方提交的施工方案、施工圖紙；

3.工程量清單；

4.付款計劃；

5.其他與本合同相關的文件。

第三篇范文：第三方主體+甲方權益主導

甲方（以下簡稱“甲方”）：__________

乙方（以下簡稱“乙方”）：__________

第三方（以下簡稱“丙方”）：__________

鑒于乙方需為甲方提供工廠建筑裝修服務，甲方擁有項目決策權和最終驗收權，丙方作為項目管理顧問，雙方經(jīng)友好協(xié)商，就本合同事項達成如下共識：

一、裝修工程概況

1.1工程名稱：__________工廠建筑裝修工程

1.2工程地點：__________

1.3工程規(guī)模：__________

1.4工程內(nèi)容：包括但不限于室內(nèi)裝修、室外綠化、設備安裝等。

二、合同雙方的權利和義務

2.1乙方權利與義務：

2.1.1乙方有權要求甲方提供必要的工程圖紙、資料和施工條件；

2.1.2乙方有權要求甲方按照約定支付工程款，并保證資金按時到位；

2.1.3乙方有權根據(jù)工程進度，提出合理的變更申請；

2.1.4乙方應保證工程質量和進度，符合國家相關標準和規(guī)范。

2.2甲方權利與義務：

2.2.1甲方應按時提供工程圖紙、資料和施工條件；

2.2.2甲方應按時支付乙方工程款，并保證資金支付符合約定；

2.2.3甲方應配合乙方進行施工，提供必要的施工便利；

2.2.4甲方應參與工程驗收，對乙方的工作進行評估。

2.3丙方權利與義務：

2.3.1丙方有權對乙方的工作進行全程監(jiān)督，確保工程質量和進度；

2.3.2丙方有權對甲乙雙方提出的管理建議進行審核和反饋；

2.3.3丙方有權在必要時提出工程變更建議，并協(xié)調(diào)甲乙雙方達成一致；

2.3.4丙方應提交項目管理報告，向甲方匯報工程進展情況。

三、工程款支付方式

3.1工程款支付比例：__________

3.2工程款支付節(jié)點：__________

3.3工程款支付方式：__________

3.4乙方有權根據(jù)工程進度和丙方的管理建議，調(diào)整支付比例和節(jié)點。

四、工期及延誤責任

4.1工程工期：__________

4.2工期延誤責任：因甲方原因導致工期延誤，甲方應向乙方支付__________元違約金；因乙方原因導致工期延誤，乙方應承擔相應的責任。

五、工程質量及驗收

5.1質量標準：乙方裝修工程應符合國家相關標準和規(guī)范；

5.2驗收標準：工程驗收應按照約定進行，驗收不合格部分乙方應無條件返工；

5.3驗收程序：工程驗收由丙方組織，甲方參與。

六、違約責任

6.1甲方如未按時支付工程款，每延誤一日，應向乙方支付__________元違約金；

6.2甲方如未提供必要的施工條件，導致工期延誤，應承擔相應的責任；

6.3乙方如未按約定完成工程，每延誤一日，應向甲方支付__________元違約金。

七、限制條款

7.1甲方不得要求乙方進行超出合同約定范圍的施工；

7.2甲方不得干涉乙方的正常施工活動；

7.3甲方不得要求乙方使用不符合國家標準的材料和設備。

八、爭議解決

8.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應友好協(xié)商解決；

8.2協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

九、合同附件

9.1甲方提供的裝修工程圖紙、資料；

9.2乙方提交的施工方案、施工圖紙；

9.3工程量清單；

9.4付款計劃；

9.5其他與本合同相關的文件。

十、總結

乙方為主導的目的和意義在于：

1.確保乙方在工程中的權益得到充分保障，如按時支付工程款、提供必要的施工條件等；

2.確保乙方能夠按照約定完成工程，并獲得合理的變更申請權；

3.通過丙方的項目管理，提高工程質量和進度，實現(xiàn)乙方的利益最大化。

弱化甲方為主導的意義和目的在于：

1.減少甲方對乙方施工活