風力發(fā)電場配電房施工合同

風力發(fā)電場配電房施工合同合同編號：__________一、工程概述1.1工程名稱：風力發(fā)電場配電房施工工程1.2工程地點：_______1.3工程規(guī)模：_______1.4工程內(nèi)容：包括但不限于配電房的設計、施工、設備安裝、調(diào)試、驗收等。二、合同價格2.1合同總價：人民幣（大寫）：_______元整（小寫）：_______元。2.2價格調(diào)整：合同執(zhí)行過程中，如遇材料價格波動、政策調(diào)整等不可抗力因素，雙方可協(xié)商調(diào)整合同價格。三、合同工期3.1開工日期：_______年_______月_______日。3.2竣工日期：_______年_______月_______日。3.3工期延誤：如遇不可抗力因素導致工程延期，雙方可協(xié)商順延工期。如非不可抗力因素導致工期延誤，每延誤一天，承包商應支付違約金人民幣_______元。四、質(zhì)量標準4.1工程質(zhì)量應符合國家及行業(yè)相關(guān)標準、規(guī)范要求。4.2工程驗收：工程完工后，業(yè)主有權(quán)組織驗收。如驗收不合格，承包商應在接到整改通知后_______天內(nèi)整改完畢，并重新驗收。五、付款方式5.1預付款：合同簽訂后_______天內(nèi)，業(yè)主支付合同總價_______%的預付款。5.2進度付款：工程進度達到_______%時，業(yè)主支付合同總價_______%的進度款。5.3竣工付款：工程驗收合格后，業(yè)主支付合同總價_______%的竣工款。5.4質(zhì)量保證金：工程驗收合格后，業(yè)主保留合同總價_______%的質(zhì)量保證金，保質(zhì)期內(nèi)無質(zhì)量問題，保證金予以退還。六、違約責任6.1雙方應嚴格履行本合同各項條款，如一方違約，應承擔違約責任，向守約方支付違約金，并賠償因此給對方造成的損失。6.2承包商如未按約定工期完成工程，應支付違約金，并承擔逾期交付造成的業(yè)主損失。七、爭議解決7.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。八、其他約定8.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。8.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至工程驗收合格且質(zhì)量保證金退還之日終止。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：簽訂日期：_______年_______月_______日一、附件列表：1.風力發(fā)電場配電房設計圖紙2.工程進度計劃表3.材料及設備清單4.國家及行業(yè)相關(guān)標準、規(guī)范5.驗收標準及方法6.付款憑證7.違約金計算公式8.質(zhì)量保證金退還協(xié)議二、違約行為及認定：1.工期延誤：未按約定工期完成工程2.工程質(zhì)量不符合標準：工程質(zhì)量不符合國家及行業(yè)相關(guān)標準、規(guī)范要求3.支付違約金：未按約定時間支付預付款、進度款、竣工款4.未按約定提供材料或設備：未按合同約定提供施工所需材料或設備5.擅自變更工程：未經(jīng)業(yè)主同意，承包商擅自變更工程內(nèi)容或規(guī)模6.拒絕履行合同：雙方協(xié)商不一致，一方拒絕履行合同義務三、法律名詞及解釋：1.不可抗力因素：指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災害、社會事件等。2.違約金：指一方違反合同約定，應向守約方支付的賠償金。3.保質(zhì)期：指工程驗收合格后，承包商對工程質(zhì)量承擔保證責任的期限。4.質(zhì)量保證金：指工程驗收合格后，業(yè)主保留的一部分合同總價，用于保證工程質(zhì)量。5.進度付款：指根據(jù)工程進度，業(yè)主支付合同總價的一部分款項。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工期延誤：如遇不可抗力因素導致工期延誤，雙方可協(xié)商順延工期。如非不可抗力因素導致工期延誤，每延誤一天，承包商應支付違約金人民幣1000元。2.工程質(zhì)量不符合標準：如驗收不合格，承包商應在接到整改通知后7天內(nèi)整改完畢，并重新驗收。3.支付問題：雙方應嚴格按照付款條款履行支付義務，如有爭議，可協(xié)商解決或依法解決。4.設計變更：如承包商需擅自變更工程，應提前通知業(yè)主，并經(jīng)業(yè)主同意。5.合同履行爭議：雙方應友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。五、所有應用場景：本合同適用于風力發(fā)電場配