2025合法的建筑工程施工合同樣書

?合同編號：地址：聯(lián)系人：聯(lián)系電話：地址：聯(lián)系人：聯(lián)系電話：鑒于甲方為工程項目的業(yè)主，具備項目建設的相關權利和能力；乙方具備相應的施工資質和能力，愿意承擔該工程的施工任務。雙方本著平等、自愿、公平、誠信的原則，經(jīng)協(xié)商一致，就乙方向甲方提供工程施工服務事宜，達成如下協(xié)議：第一條工程概況1.1工程名稱：1.2工程地點：1.3工程規(guī)模：1.4工程內(nèi)容：1.5工程質量標準：第二條合同價格2.1本工程的合同總價為人民幣（大寫）：元整（小寫）：元。2.2乙方報價包括但不限于：人工費、材料費、設備費、管理費、利潤等。2.3甲方支付乙方的進度款按工程進度的實際完成情況，按照雙方約定的比例支付。第三條工程進度與工期3.1乙方向甲方承諾，按照雙方約定的工程進度計劃和工期要求完成本工程。3.2工程開工日期：3.3工程竣工日期：3.4乙方若因自身原因導致工程延期，應向甲方支付違約金，違約金為合同總價的%。第四條材料與設備4.1乙方應按照甲方的要求，采購、運輸、保管工程所需的材料和設備。4.2乙方對所供材料和設備的質量負責，并應承擔由此產(chǎn)生的一切責任。4.3甲方對乙方所供材料和設備有異議的，有權要求乙方更換或修復。第五條質量與安全5.1乙方應嚴格按照國家相關法律法規(guī)、行業(yè)標準和甲方要求進行施工，確保工程質量。5.2乙方應采取一切必要的安全措施，確保施工過程中的安全。5.3乙方應對施工過程中出現(xiàn)的一切質量問題負責修復，并承擔由此產(chǎn)生的一切費用。第六條變更與解除6.1合同履行過程中，如遇不可抗力等因素，導致工程無法繼續(xù)進行的，雙方可協(xié)商變更或解除合同。6.2甲方提出變更或解除合同的，應承擔給乙方造成的損失。第七條爭議解決7.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。第八條其他約定8.1本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。8.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至工程竣工驗收合格并辦理完畢相關手續(xù)后終止。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：代表（簽名）：代表（簽名）：簽訂日期：簽訂日期：注意事項：1.仔細閱讀并理解合同全文，確保雙方對合同內(nèi)容有清晰的認識和理解。解決辦法：如有疑問，應及時與對方溝通，尋求法律專業(yè)人士進行咨詢。2.確認合同雙方的資質和能力，確保雙方具備履行合同的能力。解決辦法：查閱對方的資質證書和相關資料，必要時可向相關部門進行核實。3.注意合同中的工程質量、進度、安全等方面的要求，確保施工過程中符合相關規(guī)定。解決辦法：制定詳細的施工計劃和質量保證措施，定期進行現(xiàn)場檢查和整改。4.關注合同中的支付條款，確保按時支付進度款和違約金等。解決辦法：按照合同約定的付款時間節(jié)點，提前準備相關款項，確保按時支付。5.注意合同中的變更和解除條款，確保在遇到不可抗力等特殊情況時，雙方權益得到保障。解決辦法：在合同中明確變更和解除的條件和程序，必要時可尋求法律專業(yè)人士意見。6.關注合同中的爭議解決方式，確保在發(fā)生爭議時，能夠及時有效地解決。解決辦法：選擇合適的爭議解決方式，如協(xié)商、調解、仲裁或訴訟，并明確具體的管轄法院或仲裁機構。法律名詞及名詞解釋：1.甲方：指合同中的委托方或發(fā)包方，負責委托乙方進行工程施工。2.乙方：指合同中的受托方或承包方，負責按照甲方的要求進行工程施工。3.工程進度：指工程按照預定計劃進行的程度，包括工程的開始和完成時間。4.工期：指工程從開工到竣工的整個時間周期。5.違約金：指一方未履行合同約定義務時，應向對方支付的賠償金。6.不可抗力：指無法預見、無法避免且無法克服的客觀情況，如自然災害、社會事件等。7.爭議解決：指在合同履行過程中，當雙方發(fā)生糾紛時，通過協(xié)商、調解、仲裁或訴訟等方式，解決雙方之間的爭議。8.仲裁：指雙方約定將合同爭議提交給仲裁機構進行審理，并作出具有法律效力的裁決。9.訴訟：指雙方將合同爭議提交給人民法院進行審理，由法院作出判決。應用場合：1.適用于各類建筑工程項目的施工合同，如住宅、商業(yè)、工業(yè)等建筑物的建設。2.適用于裝修工程項目，包括室內(nèi)外裝修、改造、翻新等。3.適用于基礎設施建設項目，如道路、橋梁、隧道、供水供電等工程。4.適用于各類工程項目的施工分包合同。補充條款：1.專用條款：根據(jù)具體項目的特點和需求，對通用條款進行調整和補充，包括工程的特殊要求、施工方法、材料規(guī)格等。2.技術條款：詳細描述工程的技術要求、施工標準、質量標準等。3.材料和設備供應條款：明確材料和設備的供應范圍、質量要求、交付時間等。4.變更條款：規(guī)定合同變更的條件、程序和影響合同價格的計算方法。5.違約責任條款：明確雙方在違約時的責任、賠償金額和解決方式等。6.爭議解決條款：約定解決合同爭議的方式，如協(xié)商、調解、仲裁或訴訟。附件列表：1.甲方資質證明文件：包括營業(yè)執(zhí)照、組織機構代碼證、稅務登記證等。2.乙方資質證明文件：包括營業(yè)執(zhí)照、組織機構代碼證、稅務登記證、施工資質證書等。3.工程項目相關批準文件：如項目可行性研究報告、規(guī)劃設計方案、施工許可證等。4.工程圖紙和技術資料：包括工程設計圖紙、施工圖紙、技術說明書等。5.材料和設備清單：詳細列出工程所需材料和設備的名錄、規(guī)格、數(shù)量等信息。6.合同價款支付憑證：如