版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領
文檔簡介
20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024停工補償協(xié)議書及工期延誤違約金條款本合同目錄一覽1.協(xié)議書的基本信息1.1協(xié)議雙方基本信息1.2協(xié)議簽訂日期1.3協(xié)議生效日期2.停工原因及補償標準2.1停工原因說明2.2停工補償標準2.3補償方式2.4補償計算方法3.工期延誤違約金條款3.1違約金計算方式3.2違約金支付方式3.3違約金支付時間4.爭議解決方式4.1爭議解決原則4.2爭議解決途徑4.3爭議解決期限5.保密條款5.1保密信息范圍5.2保密期限5.3違反保密條款的后果6.合同解除及終止6.1合同解除條件6.2合同終止條件6.3合同解除或終止的程序7.合同生效及修改7.1合同生效條件7.2合同修改程序7.3合同生效日期8.合同履行及監(jiān)督8.1合同履行責任8.2合同履行期限8.3合同履行監(jiān)督9.合同解除及終止后的處理9.1資產清算9.2負債償還9.3權利義務轉移10.合同附件及補充條款10.1合同附件清單10.2補充條款說明11.合同份數及送達11.1合同份數11.2合同送達方式11.3合同送達期限12.合同生效前的事項處理12.1事項說明12.2處理方式12.3處理期限13.合同解除或終止后的后續(xù)事宜13.1后續(xù)事宜說明13.2處理方式13.3處理期限14.合同簽署及其他14.1簽署日期14.2簽署地點14.3簽署人姓名及職務第一部分:合同如下:第一條協(xié)議書的基本信息1.1協(xié)議雙方基本信息(1)甲方:[甲方全稱](2)甲方法定代表人:[甲方法定代表人姓名](3)甲方地址:[甲方詳細地址](4)乙方:[乙方全稱](5)乙方法定代表人:[乙方法定代表人姓名](6)乙方地址:[乙方詳細地址]1.2協(xié)議簽訂日期本協(xié)議簽訂日期為[協(xié)議簽訂年月日]。1.3協(xié)議生效日期本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。第二條停工原因及補償標準2.1停工原因說明甲方因[具體停工原因]導致工程停工。2.2停工補償標準(1)停工期間,甲方應按照每日[每日補償金額]向乙方支付停工補償。(2)停工期間,若因甲方原因導致乙方人員、設備等遭受損失,甲方應另行賠償。2.3補償方式甲方應通過銀行轉賬方式向乙方支付停工補償。2.4補償計算方法停工補償的計算方法如下:(1)停工天數計算:自[停工開始日期]起至[停工結束日期]止。(2)停工補償金額計算:停工天數×每日補償金額。第三條工期延誤違約金條款3.1違約金計算方式因甲方原因導致工程工期延誤,甲方應向乙方支付違約金。(1)違約金比例為每日[違約金比例]%。(2)違約金計算公式:延誤天數×每日違約金比例×合同總價。3.2違約金支付方式甲方應通過銀行轉賬方式向乙方支付違約金。3.3違約金支付時間甲方應在收到乙方書面違約金通知之日起[支付違約金期限]日內支付違約金。第四條爭議解決方式4.1爭議解決原則本協(xié)議項下發(fā)生的爭議,應本著公平、公正、合理的原則解決。4.2爭議解決途徑(1)雙方應友好協(xié)商解決爭議。(2)協(xié)商不成時,任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。4.3爭議解決期限雙方應在收到爭議通知之日起[解決爭議期限]日內解決爭議。第五條保密條款5.1保密信息范圍本協(xié)議涉及的保密信息包括但不限于:(1)雙方在履行本協(xié)議過程中知悉的對方商業(yè)秘密、技術秘密、經營信息等。(2)本協(xié)議的具體內容。5.2保密期限保密期限自本協(xié)議簽訂之日起至[保密期限]。5.3違反保密條款的后果任何一方違反保密條款,應承擔相應的法律責任,并賠償對方因此遭受的損失。第六條合同解除及終止6.1合同解除條件(1)雙方協(xié)商一致,決定解除本協(xié)議。(2)一方違反本協(xié)議,另一方有權解除本協(xié)議。6.2合同終止條件(1)本協(xié)議約定的期限屆滿。(2)雙方約定的合同終止條件成就。6.3合同解除或終止的程序(1)一方提出解除或終止本協(xié)議,應書面通知對方。(2)自通知之日起[解除或終止期限]內,雙方應辦理合同解除或終止的相關手續(xù)。第七條合同生效及修改7.1合同生效條件本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。7.2合同修改程序(1)任何一方對本協(xié)議內容提出修改意見,應書面通知對方。(2)雙方協(xié)商一致,對本協(xié)議進行修改,并簽署修改協(xié)議。(3)修改協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。第八條合同履行及監(jiān)督8.1合同履行責任(1)甲方負責提供施工場地、相關資料和必要的協(xié)助,確保乙方能夠正常施工。(2)乙方負責按照合同約定的時間、質量、安全要求完成工程。8.2合同履行期限本協(xié)議約定的工程工期為[具體工期],自協(xié)議生效之日起計算。8.3合同履行監(jiān)督(1)雙方應定期召開工程進度會議,共同監(jiān)督工程進度。(2)甲方應指定專人負責監(jiān)督工程質量和安全。第九條合同解除及終止后的處理9.1資產清算合同解除或終止后,雙方應立即進行資產清算,包括但不限于設備、材料等。9.2負債償還合同解除或終止后,甲方應按照合同約定和實際情況,及時償還乙方的一切債務。9.3權利義務轉移如合同解除或終止后,任何一方需將合同中的權利義務轉移給第三方,應事先取得對方書面同意。第十條合同附件及補充條款10.1合同附件清單(1)工程量清單(2)施工圖紙(3)工程進度計劃(4)其他相關文件10.2補充條款說明本協(xié)議如有未盡事宜,可由雙方另行簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。第十一條合同份數及送達11.1合同份數本協(xié)議一式[份數]份,甲乙雙方各執(zhí)[份數]份。11.2合同送達方式(1)書面送達(2)電子郵件送達11.3合同送達期限本協(xié)議自簽訂之日起[期限]日內送達至雙方指定地址。第十二條合同生效前的事項處理12.1事項說明(1)完成工程項目的立項審批(2)簽訂工程項目的其他相關合同12.2處理方式對于上述事項,雙方應按照各自職責和約定進行處理。12.3處理期限上述事項應在合同生效前[期限]內完成。第十三條合同解除或終止后的后續(xù)事宜13.1后續(xù)事宜說明(1)工程項目的驗收(2)工程款項的結算(3)工程資料的移交13.2處理方式對于上述后續(xù)事宜,雙方應按照合同約定和實際情況進行處理。13.3處理期限上述后續(xù)事宜應在合同解除或終止后[期限]內完成。第十四條合同簽署及其他14.1簽署日期本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。14.2簽署地點本協(xié)議簽署地點為[簽署地點]。14.3簽署人姓名及職務(1)甲方代表:[甲方代表姓名],職務:[職務](2)乙方代表:[乙方代表姓名],職務:[職務]第二部分:第三方介入后的修正第一條第三方介入的概念與范圍1.1第三方概念本合同中所稱的第三方,是指除甲乙雙方之外,因履行本合同需要介入合同關系中的任何個人或組織,包括但不限于中介方、監(jiān)理方、咨詢方、評估方等。1.2第三方介入范圍(1)協(xié)助甲乙雙方進行合同談判與簽訂;(2)提供專業(yè)咨詢服務,如技術、法律、財務等;(3)對工程進度、質量、安全等進行監(jiān)督與檢查;(4)對合同履行過程中的爭議進行調解;(5)其他甲乙雙方約定的第三方介入事項。第二條甲乙雙方根據本合同有第三方介入時的額外條款2.1甲方額外條款(1)甲方應確保第三方具備相應的資質和條件,能夠勝任本合同項下的工作。(2)甲方應與第三方簽訂書面協(xié)議,明確雙方的權利義務。(3)甲方應向乙方提供第三方的基本信息,包括但不限于第三方名稱、資質、聯(lián)系方式等。2.2乙方額外條款(1)乙方應接受第三方的介入,并積極配合第三方的工作。(2)乙方應向第三方提供必要的資料和條件,以便第三方完成工作。(3)乙方應監(jiān)督第三方的工作,確保其工作符合合同約定。第三條第三方的責任限額3.1責任限額定義本合同中,第三方責任限額是指第三方在履行本合同過程中,因自身原因導致甲乙雙方遭受損失時,第三方應承擔的最高賠償金額。3.2責任限額計算(1)第三方責任限額為本合同總金額的[百分比]%。(2)責任限額計算公式:責任限額=合同總金額×[百分比]%。3.3責任限額適用范圍(1)第三方在履行本合同過程中,因自身過錯導致工程延誤、質量不合格、安全事故等。(2)第三方違反保密條款,泄露甲乙雙方商業(yè)秘密。第四條第三方與其他各方的劃分說明4.1責任劃分(1)甲方對工程項目的整體責任,包括但不限于工程進度、質量、安全等。(2)乙方對工程項目的施工責任,包括但不限于施工質量、安全、進度等。(3)第三方對自身工作的責任,包括但不限于提供專業(yè)服務、監(jiān)督與檢查等。4.2權利劃分(1)甲方有權要求第三方按照合同約定履行職責。(2)乙方有權監(jiān)督第三方的工作,并提出改進意見。(3)第三方有權按照合同約定收取服務費用。4.3爭議解決(1)第三方與甲乙雙方的爭議,應按照本合同約定的爭議解決方式解決。(2)第三方與其他方之間的爭議,應通過協(xié)商或第三方介入方式解決。第五條第三方介入的審批程序5.1甲方審批甲方應在第三方介入前,對第三方的資質和條件進行審核,并經甲方書面批準。5.2乙方同意乙方應在第三方介入前,對第三方的介入事項進行審查,并書面同意第三方的介入。5.3第三方介入協(xié)議甲乙雙方應與第三方簽訂書面協(xié)議,明確雙方的權利義務和責任。第六條第三方介入的終止6.1第三方介入終止條件(1)合同履行完畢。(2)合同解除或終止。(3)第三方完成合同約定的全部工作。6.2第三方介入終止程序(1)甲乙雙方應書面通知第三方終止介入。(2)第三方應在接到通知后[期限]內完成手頭工作,并撤離現(xiàn)場。(3)甲乙雙方應進行工作交接,確保合同終止后的工作順利進行。第三部分:其他補充性說明和解釋說明一:附件列表:1.工程量清單詳細要求:列出工程項目的具體內容、數量、單價和總價。說明:工程量清單是合同履行過程中計算工程款的重要依據。2.施工圖紙詳細要求:提供完整的施工圖紙,包括平面圖、立面圖、剖面圖等。說明:施工圖紙是施工過程中必須遵守的依據,確保工程質量和安全。3.工程進度計劃詳細要求:制定詳細的工程進度計劃,包括各個階段的開始和結束時間。說明:工程進度計劃是監(jiān)督工程進度的重要工具,確保工程按時完成。4.合同簽訂文件詳細要求:包括合同文本、雙方簽字蓋章的原件。說明:合同簽訂文件是合同生效的證明,具有法律效力。5.保密協(xié)議詳細要求:明確雙方在合同履行過程中應保密的信息范圍和保密期限。說明:保密協(xié)議是保護雙方商業(yè)秘密的重要文件。6.資質證明文件詳細要求:提供第三方介入方的資質證明文件,如營業(yè)執(zhí)照、資質證書等。說明:資質證明文件是第三方介入方具備相應能力的證明。7.付款憑證詳細要求:提供合同履行過程中的付款憑證,包括銀行轉賬記錄、發(fā)票等。說明:付款憑證是合同履行過程中資金流動的記錄。8.工程驗收報告詳細要求:提供工程驗收報告,包括驗收時間、驗收結果、驗收人員等。說明:工程驗收報告是工程完成的重要標志,確認工程符合合同要求。9.爭議解決文件詳細要求:提供爭議解決過程中的相關文件,如調解協(xié)議、仲裁裁決等。說明:爭議解決文件是解決爭議的重要依據。說明二:違約行為及責任認定:1.違約行為:甲方未按時支付工程款責任認定標準:甲方應按照合同約定的時間支付工程款,未按時支付視為違約。示例說明:甲方應在每月[日期]前支付上個月完成的工程款,若未按時支付,則構成違約。2.違約行為:乙方未按期完成工程責任認定標準:乙方應按照合同約定的工期完成工程,未按期完成視為違約。示例說明:乙方應在合同約定的[日期]前完成工程,若未按期完成,則構成違約。3.違約行為:第三方提供的服務不符合要求責任認定標準:第三方提供的服務應滿足合同約定,若不符合要求視為違約。示例說明:第三方提供的技術咨詢服務不符合合同約定的標準,則構成違約。4.違約行為:泄露商業(yè)秘密責任認定標準:任何一方泄露對方商業(yè)秘密視為違約。示例說明:甲方泄露了乙方在合同履行過程中知悉的商業(yè)秘密,則構成違約。5.違約行為:違反保密協(xié)議責任認定標準:任何一方違反保密協(xié)議,泄露保密信息視為違約。示例說明:乙方違反保密協(xié)議,泄露了甲方在合同履行過程中知悉的保密信息,則構成違約。全文完。2024停工補償協(xié)議書及工期延誤違約金條款1本合同目錄一覽1.1協(xié)議雙方基本信息1.2停工原因及范圍1.3停工期限及補償方式1.4停工期間的工程管理1.5停工期間的費用承擔1.6停工期間的進度安排1.7停工期間的溝通機制1.8停工期間的合同履行1.9工期延誤違約金計算方式1.10違約金支付方式1.11違約金的減免條件1.12違約金的爭議解決1.13合同解除及終止條件1.14合同生效及終止日期第一部分:合同如下:1.1協(xié)議雙方基本信息1.1.1發(fā)包方名稱:____________________1.1.2發(fā)包方地址:____________________1.1.3發(fā)包方法定代表人:____________________1.1.4承包方名稱:____________________1.1.5承包方地址:____________________1.1.6承包方法定代表人:____________________1.2停工原因及范圍1.2.1停工原因:____________________1.2.2停工范圍:____________________1.2.3停工區(qū)域及涉及工程內容:____________________1.3停工期限及補償方式1.3.1停工期限:從____年____月____日起至____年____月____日止,共計____天。1.3.2補償方式:按每日____元計算,總額為____元。1.4停工期間的工程管理1.4.1發(fā)包方負責在停工期間對工程進行必要的管理和維護。1.4.2承包方應確保停工期間工程的安全,并采取必要措施防止工程損壞。1.5停工期間的費用承擔1.5.1停工期間的人工費用、材料費用、機械使用費用等由承包方承擔。1.5.2發(fā)包方負責支付停工期間因工程管理產生的必要費用。1.6停工期間的進度安排1.6.1停工期間,雙方應協(xié)商確定恢復施工后的進度安排。1.6.2恢復施工后,承包方應加快工程進度,確保按合同約定的時間完成工程。1.7停工期間的溝通機制1.7.1雙方應建立定期溝通機制,及時解決停工期間出現(xiàn)的問題。1.7.2溝通方式包括但不限于電話、郵件、現(xiàn)場會議等。1.8停工期間的合同履行1.8.1停工期間,雙方應繼續(xù)履行合同約定的其他義務。1.8.2承包方應確保停工期間工程資料的完整性和準確性。1.9工期延誤違約金計算方式1.9.1因承包方原因導致工期延誤,每延誤一日,承包方應支付發(fā)包方____元違約金。1.9.2違約金總額不得超過合同總價款的____%。1.10違約金支付方式1.10.1違約金應在違約事實發(fā)生后____日內支付。1.10.2支付方式:____(如銀行轉賬、現(xiàn)金等)。1.11違約金的減免條件1.11.1因不可抗力等原因導致工期延誤,經雙方協(xié)商一致,可以減免違約金。1.11.2不可抗力事件包括但不限于自然災害、政府行為、社會異常事件等。1.12違約金的爭議解決1.12.1雙方應友好協(xié)商解決違約金爭議。1.12.2協(xié)商不成的,任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。1.13合同解除及終止條件1.13.1雙方協(xié)商一致,可以解除合同。1.14合同生效及終止日期1.14.1本合同自雙方簽字(或蓋章)之日起生效。1.14.2合同終止日期為工程驗收合格之日或雙方協(xié)商一致解除合同之日。8.1違約責任8.1.1發(fā)包方未能按照合同約定支付工程款,每延誤一日,應向承包方支付____元違約金。8.1.2承包方未能按照合同約定完成工程,每延誤一日,應向發(fā)包方支付____元違約金。8.2爭議解決8.2.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議,應友好協(xié)商解決。8.2.2協(xié)商不成的,任何一方均可向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。8.3合同變更8.3.1合同的任何變更必須以書面形式進行,并經雙方簽字(或蓋章)后生效。8.3.2合同變更不影響雙方已經履行的義務和已發(fā)生的權利。8.4合同解除(1)一方嚴重違約,經另一方通知后,違約方在合理期限內仍未糾正;(2)發(fā)生不可抗力事件,使合同履行成為不可能;(3)雙方協(xié)商一致解除合同。8.5不可抗力8.5.1不可抗力事件包括自然災害、政府行為、社會異常事件等。8.5.2發(fā)生不可抗力事件,導致合同無法履行時,雙方應及時通知對方,并采取必要措施減少損失。8.6合同解除后的處理8.6.1合同解除后,雙方應立即停止合同項下的所有活動。8.6.2雙方應按照合同約定,對已完成的工程進行驗收,并結算相關費用。8.7通知8.7.1本合同項下的所有通知應以書面形式發(fā)出,并送達至對方約定的地址。8.7.2通知送達日期以郵戳日期或實際收到日期為準。8.8合同附件8.8.1本合同附件為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等法律效力。8.9法律適用8.9.1本合同的訂立、效力、解釋、履行、變更、解除和終止以及爭議的解決均適用中華人民共和國法律。8.10爭議解決地點8.10.1雙方因履行本合同發(fā)生的爭議,應提交至合同簽訂地的人民法院解決。8.11合同份數8.11.1本合同一式____份,雙方各執(zhí)____份,具有同等法律效力。8.12合同生效8.12.1本合同自雙方簽字(或蓋章)之日起生效。8.13其他8.13.1本合同未盡事宜,由雙方另行協(xié)商解決。8.13.2本合同自雙方簽字(或蓋章)之日起生效,至合同約定的工程驗收合格之日或雙方協(xié)商一致解除合同之日終止。第二部分:第三方介入后的修正9.1第三方定義9.1.1本合同所指的第三方,包括但不限于中介方、監(jiān)理方、檢測方、評估方、咨詢方、保險方等,在合同中提供專業(yè)服務或承擔特定職責的獨立實體。9.2第三方介入范圍9.2.1第三方介入的范圍包括但不限于工程管理、質量監(jiān)督、進度控制、風險評估、技術咨詢、保險理賠等。9.3第三方選擇與委托9.3.1第三方的選擇由甲方或乙方根據項目需求和市場情況決定。9.3.2甲方或乙方有權自行選擇第三方,并與其簽訂相應的委托合同。9.4第三方責任限額9.4.1第三方在其委托合同中應明確責任限額,責任限額不得超過其承擔的合同金額。9.4.2第三方責任限額應在委托合同中予以明確,并作為本合同附件。9.5第三方權利義務9.5.1第三方應按照委托合同和本合同的約定,履行其職責,并享有相應的權利。9.5.2第三方應確保其提供的服務符合相關法律法規(guī)和行業(yè)標準。9.6第三方與甲乙方的權利義務劃分9.6.1第三方與甲乙方的權利義務劃分如下:(1)第三方對甲方或乙方承擔的責任,應獨立于本合同中的責任。(2)第三方在履行職責過程中,不得侵犯甲方或乙方的合法權益。(3)第三方應按照委托合同和本合同的約定,向甲方或乙方提供必要的信息和報告。9.7第三方介入的流程9.7.1第三方介入的流程如下:(1)甲方或乙方根據項目需求,選擇合適的第三方。(2)甲方或乙方與第三方簽訂委托合同,明確雙方的權利義務和責任限額。(3)第三方根據委托合同和本合同的約定,開始履行職責。(4)第三方在履行職責過程中,應及時向甲方或乙方報告相關情況。9.8第三方變更與解除9.8.1第三方變更或解除,需經甲方或乙方同意,并書面通知對方。9.8.2第三方變更或解除后,應重新簽訂委托合同,明確雙方的權利義務和責任限額。9.9第三方爭議解決9.9.1第三方在履行職責過程中發(fā)生的爭議,應由第三方與甲方或乙方協(xié)商解決。9.9.2協(xié)商不成的,任何一方均可向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。9.10第三方介入對本合同的影響9.10.1第三方介入不影響本合同的效力,甲乙雙方仍應按照本合同約定履行各自義務。9.10.2第三方介入后,甲乙雙方應與第三方共同確保工程質量和進度。9.11第三方介入的費用承擔9.11.1第三方介入產生的費用,按委托合同和本合同的約定承擔。9.11.2甲方或乙方應按約定支付第三方介入費用。9.12第三方介入的保密義務9.12.1第三方在履行職責過程中,應遵守保密義務,不得泄露甲方或乙方的商業(yè)秘密和技術信息。9.13第三方介入的保險9.13.1第三方應根據其業(yè)務性質和項目需求,為其提供的服務購買相應的保險,以保障其自身利益和甲乙雙方的利益。9.14第三方介入的合規(guī)性9.14.1第三方在介入過程中,應遵守國家法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范,確保其服務符合相關要求。第三部分:其他補充性說明和解釋說明一:附件列表:1.附件一:協(xié)議雙方基本信息表要求:詳細列出甲方和乙方的基本信息,包括名稱、地址、法定代表人等。2.附件二:停工原因及范圍說明要求:詳細說明停工的具體原因和影響的工程范圍。3.附件三:停工期限及補償方式明細要求:詳細列出停工期限和每日補償金額的計算方法。4.附件四:停工期間的工程管理計劃要求:詳細說明停工期間甲方和乙方的工程管理職責和措施。5.附件五:停工期間費用承擔明細要求:詳細列出停工期間各項費用的承擔方和具體金額。6.附件六:停工期間的進度安排表要求:詳細列出停工期間和恢復施工后的進度安排。7.附件七:停工期間的溝通機制記錄要求:記錄停工期間雙方溝通的會議紀要、郵件往來等。8.附件八:合同變更協(xié)議要求:詳細記錄合同變更的內容、日期和雙方簽字。9.附件九:違約金計算及支付憑證要求:提供違約金的計算依據和支付憑證。10.附件十:不可抗力事件證明材料要求:提供不可抗力事件的證明材料,如自然災害、政府行為等。11.附件十一:第三方委托合同要求:詳細列出第三方委托合同的主要內容,包括服務內容、費用、責任限額等。12.附件十二:第三方資質證明文件要求:提供第三方相關資質證明文件,如營業(yè)執(zhí)照、資質證書等。說明二:違約行為及責任認定:1.違約行為:發(fā)包方未按約定支付工程款承包方未按約定完成工程第三方未按委托合同履行職責雙方未按約定進行溝通2.責任認定標準:違約行為的性質和嚴重程度違約行為對合同履行的影響違約行為的持續(xù)時間和后果3.違約責任示例:發(fā)包方未按約定支付工程款,每延誤一日,應向承包方支付____元違約金。承包方未按約定完成工程,每延誤一日,應向發(fā)包方支付____元違約金。第三方未按委托合同履行職責,每延誤一日,應向甲方或乙方支付____元違約金。4.爭議解決:雙方協(xié)商解決爭議解決機構調解向合同簽訂地人民法院提起訴訟全文完。2024停工補償協(xié)議書及工期延誤違約金條款2本合同目錄一覽1.合同雙方基本信息1.1.甲方基本信息1.2.乙方基本信息2.停工原因及停工時間2.1.停工原因2.2.停工起始時間2.3.停工結束時間3.停工期間工程進度及費用3.1.工程進度3.2.費用計算4.停工期間費用補償4.1.補償標準4.2.補償方式5.停工期間合同履行責任5.1.甲方責任5.2.乙方責任6.停工期間雙方權利義務6.1.甲方權利義務6.2.乙方權利義務7.工期延誤違約金條款7.1.違約金計算方式7.2.違約金支付方式8.工期延誤違約金適用范圍8.1.違約情形8.2.違約責任9.違約金爭議解決9.1.爭議解決方式9.2.爭議解決機構10.合同解除條款10.1.合同解除條件10.2.合同解除程序11.合同生效及終止11.1.合同生效條件11.2.合同終止條件12.合同附件12.1.附件一:工程進度表12.2.附件二:費用明細表13.合同解釋及爭議解決13.1.合同解釋13.2.爭議解決14.合同簽署及生效日期第一部分:合同如下:1.合同雙方基本信息1.1.甲方基本信息甲方名稱:_______甲方地址:_______甲方聯(lián)系人:_______甲方聯(lián)系電話:_______1.2.乙方基本信息乙方名稱:_______乙方地址:_______乙方聯(lián)系人:_______乙方聯(lián)系電話:_______2.停工原因及停工時間2.1.停工原因停工原因:因_______(具體原因)2.2.停工起始時間停工起始時間:_______2.3.停工結束時間停工結束時間:_______3.停工期間工程進度及費用3.1.工程進度停工期間已完成工程量:_______停工期間剩余工程量:_______3.2.費用計算已發(fā)生費用總額:_______剩余費用估算:_______4.停工期間費用補償4.1.補償標準補償金額:_______補償比例:_______4.2.補償方式甲方應于_______日內支付乙方_______元作為停工期間費用補償。5.停工期間合同履行責任5.1.甲方責任甲方應保證停工期間所需材料、設備的供應。甲方應承擔停工期間因不可抗力造成的損失。5.2.乙方責任乙方應按照甲方要求提供停工期間所需材料、設備。乙方應確保停工期間工程安全。6.停工期間雙方權利義務6.1.甲方權利義務甲方有權要求乙方提供停工期間工程進度和費用情況。甲方有權對乙方在停工期間的行為進行監(jiān)督。6.2.乙方權利義務乙方有權要求甲方按照約定支付停工期間費用補償。乙方有權要求甲方提供停工期間所需材料、設備。7.工期延誤違約金條款7.1.違約金計算方式違約金按每日_______元計算。7.2.違約金支付方式違約金應于違約行為發(fā)生后_______日內支付。8.工期延誤違約金適用范圍8.1.違約情形乙方未在合同約定的時間內完成工程。乙方因自身原因導致工程進度延誤。8.2.違約責任乙方因違約情形導致工期延誤,應向甲方支付違約金。9.違約金爭議解決9.1.爭議解決方式雙方應通過友好協(xié)商解決爭議。9.2.爭議解決機構如協(xié)商不成,雙方同意將爭議提交至_______仲裁委員會仲裁。10.合同解除條款10.1.合同解除條件任何一方違反合同約定,經對方書面通知后未在_______日內糾正的。發(fā)生不可抗力事件,導致合同無法繼續(xù)履行。10.2.合同解除程序合同解除需雙方書面同意,并簽訂合同解除協(xié)議。合同解除后,雙方應按照協(xié)議處理剩余工程、費用及違約責任。11.合同生效及終止11.1.合同生效條件本合同自雙方簽字(或蓋章)之日起生效。11.2.合同終止條件合同約定的工期完成。合同解除或終止。12.合同附件12.1.附件一:工程進度表包括工程各階段完成時間、質量標準等。12.2.附件二:費用明細表包括工程各項費用構成、支付時間等。13.合同解釋及爭議解決13.1.合同解釋本合同條款以書面形式為準。13.2.爭議解決本合同項下發(fā)生的爭議,雙方應友好協(xié)商解決;協(xié)商不成的,任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。14.合同簽署及生效日期本合同一式_______份,甲乙雙方各執(zhí)_______份,自雙方簽字(或蓋章)之日起生效。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入的概念及定義15.1.第三方概念本合同所指的第三方,是指除甲乙雙方以外的,在合同履行過程中提供專業(yè)服務、咨詢、擔保或其他協(xié)助的自然人、法人或其他組織。15.2.第三方類型中介方:在合同履行過程中提供中介服務的第三方。專業(yè)服務方:提供專業(yè)技術服務、咨詢服務的第三方。擔保方:為合同履行提供擔保服務的第三方。16.第三方介入的適用范圍16.1.適用范圍在合同履行過程中,如需引入第三方提供專業(yè)服務、咨詢、擔保或其他協(xié)助,甲乙雙方可協(xié)商一致,引入第三方介入。16.2.介入條件第三方介入需經甲乙雙方書面同意。第三方應具備相應的資質和能力,并承諾履行相關義務。17.第三方介入的程序17.1.第三方介入協(xié)議甲乙雙方與第三方應簽訂書面協(xié)議,明確各方權利義務。協(xié)議內容包括但不限于:服務內容、費用、期限、違約責任等。17.2.第三方介入的審批第三方介入協(xié)議需經甲乙雙方簽字(或蓋章)后方可生效。如第三方介入協(xié)議涉及重大變更,需經雙方協(xié)商一致后修改原合同。18.第三方的責任限額18.1.責任限額定義責任限額是指第三方在履行合同過程中,因自身原因造成損失的最高賠償金額。18.2.責任限額約定第三方責任限額應在第三方介入協(xié)議中明確約定。責任限額可根據第三方提供的具體服務內容、服務質量等因素確定。18.3.超出責任限額的處理如第三方在履行合同過程中造成損失,超出責任限額的部分,由甲乙雙方根據合同約定承擔相應責任。19.第三方與其他各方的責
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
- 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
- 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 2025瀝青材料采購合同
- 2025版畫冊設計制作與線上線下推廣服務合同3篇
- 2025九義學校食堂從業(yè)人員聘用合同
- 2024年限定房地產營銷策劃與推廣合作合同版B版
- 2025年度消防工程人工費承包合同含消防安全培訓服務范本3篇
- 2025企業(yè)加盟合同協(xié)議書
- 2025版工程承包借款反擔保合同規(guī)范3篇
- 2025信息工程監(jiān)理合同
- 2025年度消防應急照明系統(tǒng)補充協(xié)議范本(公共設施)3篇
- 2024年食品冷藏運輸途中的質量保障合同
- 相關方人員入場安全告知書
- 蘇教版譯林三年級上下冊單詞表
- 腫瘤病例隨訪調查表
- 游樂園、滑雪場、冰雪樂園建設合作協(xié)議
- 粉末涂料有限公司檢維修作業(yè)安全風險分級清單
- 【蘇教版】2022-2023學年六年級數學上冊期末試卷(及答案)
- 2023-2024學年連云港市灌云縣四年級數學第一學期期末學業(yè)水平測試模擬試題含答案
- 湖南省懷化市鶴城區(qū)2023年數學三下期末監(jiān)測試題含解析
- 項目工程安全管理責任區(qū)域劃分表
- 2023年學校食堂審計發(fā)現(xiàn)問題整改報告3篇
- 教育培訓學校(機構)課堂教學反饋表
評論
0/150
提交評論