發(fā)包承攬關(guān)系合同范例

發(fā)包承攬關(guān)系合同范例第一篇范文：合同編號：__________

甲方（以下簡稱“發(fā)包方”）：

名稱：____________________

地址：____________________

法定代表人：____________________

乙方（以下簡稱“承攬方”）：

名稱：____________________

地址：____________________

法定代表人：____________________

鑒于甲方需要乙方完成一定的承攬工作，雙方本著平等、自愿、公平、誠實信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，就甲方委托乙方完成的承攬工作達成如下協(xié)議：

一、承攬工作內(nèi)容

1.1甲方委托乙方完成以下承攬工作：

（1）____________________

（2）____________________

（3）____________________

1.2承攬工作具體要求及質(zhì)量標準如下：

（1）____________________

（2）____________________

（3）____________________

二、合同價款及支付方式

2.1本合同價款總額為人民幣__________元整（大寫：____________________）。

2.2付款方式：

（1）__________（如分期付款，應(yīng)明確分期付款的時間及比例）

（2）__________

三、工期及進度要求

3.1本合同工期為__________天。

3.2乙方應(yīng)按照甲方要求，按期完成承攬工作。具體進度安排如下：

（1）__________

（2）__________

（3）__________

四、雙方的權(quán)利與義務(wù)

4.1甲方權(quán)利與義務(wù)：

（1）甲方應(yīng)在合同約定的期限內(nèi)支付乙方承攬工作報酬。

（2）甲方應(yīng)按照約定的時間、地點向乙方提供必要的材料、設(shè)備等。

（3）甲方有權(quán)對乙方承攬工作進行監(jiān)督檢查，并要求乙方對存在的問題進行整改。

4.2乙方權(quán)利與義務(wù)：

（1）乙方應(yīng)按照甲方要求，按質(zhì)、按量、按期完成承攬工作。

（2）乙方應(yīng)保證承攬工作過程中所使用的技術(shù)、材料、設(shè)備等符合國家規(guī)定和行業(yè)標準。

（3）乙方應(yīng)配合甲方進行監(jiān)督檢查，并對甲方提出的問題及時整改。

五、違約責任

5.1若甲方未按約定支付承攬工作報酬，應(yīng)向乙方支付違約金，違約金為未支付部分承攬工作報酬的__________%。

5.2若乙方未按約定完成承攬工作，應(yīng)向甲方支付違約金，違約金為未完成部分承攬工作價值的__________%。

5.3若任何一方違反合同約定，給對方造成損失的，應(yīng)承擔相應(yīng)的賠償責任。

六、爭議解決

6.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。

七、其他

7.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。

7.2本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

附件：

1.甲方提供的材料、設(shè)備清單

2.承攬工作質(zhì)量標準及驗收標準

3.其他與本合同有關(guān)的文件

第二篇范文：第三方主體+甲方權(quán)益主導

甲方（以下簡稱“發(fā)包方”）：

名稱：____________________

地址：____________________

法定代表人：____________________

乙方（以下簡稱“承攬方”）：

名稱：____________________

地址：____________________

法定代表人：____________________

丙方（以下簡稱“監(jiān)理方”）：

名稱：____________________

地址：____________________

法定代表人：____________________

鑒于甲方需要乙方完成一定的承攬工作，為確保工程質(zhì)量和進度，特引入丙方作為監(jiān)理方對工程進行全程監(jiān)理。雙方本著平等、自愿、公平、誠實信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，就甲方委托乙方完成的承攬工作及丙方監(jiān)理事宜達成如下協(xié)議：

一、承攬工作內(nèi)容

1.1甲方委托乙方完成以下承攬工作：

（1）____________________

（2）____________________

（3）____________________

1.2承攬工作具體要求及質(zhì)量標準如下：

（1）____________________

（2）____________________

（3）____________________

二、監(jiān)理工作內(nèi)容

2.1丙方作為監(jiān)理方，對乙方承攬工作進行全程監(jiān)理，包括但不限于以下內(nèi)容：

（1）對乙方施工過程中的材料、設(shè)備、技術(shù)等進行監(jiān)督檢查；

（2）對乙方施工過程中的進度、質(zhì)量進行控制；

（3）對乙方施工過程中的安全、環(huán)保等方面進行監(jiān)管。

三、合同價款及支付方式

3.1本合同價款總額為人民幣__________元整（大寫：____________________）。

3.2付款方式：

（1）__________（如分期付款，應(yīng)明確分期付款的時間及比例）

（2）__________

四、工期及進度要求

4.1本合同工期為__________天。

4.2乙方應(yīng)按照甲方要求，按期完成承攬工作。具體進度安排如下：

（1）__________

（2）__________

（3）__________

五、甲方的權(quán)利與義務(wù)

5.1甲方權(quán)利：

（1）甲方有權(quán)要求乙方按約定的時間、地點提供必要的材料、設(shè)備等；

（2）甲方有權(quán)對乙方承攬工作進行監(jiān)督檢查，并要求乙方對存在的問題進行整改；

（3）甲方有權(quán)要求監(jiān)理方對乙方承攬工作進行全程監(jiān)理，確保工程質(zhì)量和進度。

5.2甲方義務(wù)：

（1）甲方應(yīng)按照約定的時間、地點向乙方提供必要的材料、設(shè)備等；

（2）甲方應(yīng)按照約定的時間支付乙方承攬工作報酬；

（3）甲方應(yīng)配合監(jiān)理方對乙方承攬工作進行監(jiān)督檢查。

六、乙方的權(quán)利與義務(wù)

6.1乙方權(quán)利：

（1）乙方有權(quán)要求甲方按照約定的時間、地點提供必要的材料、設(shè)備等；

（2）乙方有權(quán)要求甲方按照約定的時間支付承攬工作報酬；

（3）乙方有權(quán)要求監(jiān)理方對自身承攬工作進行公正、客觀的監(jiān)理。

6.2乙方義務(wù)：

（1）乙方應(yīng)按照甲方要求，按質(zhì)、按量、按期完成承攬工作；

（2）乙方應(yīng)保證承攬工作過程中所使用的技術(shù)、材料、設(shè)備等符合國家規(guī)定和行業(yè)標準；

（3）乙方應(yīng)配合甲方和監(jiān)理方對承攬工作進行監(jiān)督檢查。

七、監(jiān)理方的權(quán)利與義務(wù)

7.1監(jiān)理方權(quán)利：

（1）監(jiān)理方有權(quán)要求甲方和乙方按照約定提供相關(guān)資料；

（2）監(jiān)理方有權(quán)對乙方承攬工作進行監(jiān)督檢查，并提出整改意見；

（3）監(jiān)理方有權(quán)要求乙方對存在的問題進行整改。

7.2監(jiān)理方義務(wù)：

（1）監(jiān)理方應(yīng)按照合同約定對乙方承攬工作進行全程監(jiān)理；

（2）監(jiān)理方應(yīng)公正、客觀地提出整改意見；

（3）監(jiān)理方應(yīng)確保監(jiān)理工作的獨立性、客觀性和公正性。

八、違約責任

8.1若乙方未按約定完成承攬工作，應(yīng)向甲方支付違約金，違約金為未完成部分承攬工作價值的__________%。

8.2若甲方未按約定支付承攬工作報酬，應(yīng)向乙方支付違約金，違約金為未支付部分承攬工作報酬的__________%。

8.3若任何一方違反合同約定，給對方造成損失的，應(yīng)承擔相應(yīng)的賠償責任。

九、爭議解決

9.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。

十、其他

10.1本合同一式兩份，甲乙丙三方各執(zhí)一份，自三方簽字蓋章之日起生效。

10.2本合同未盡事宜，三方可另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

附件：

1.甲方提供的材料、設(shè)備清單

2.承攬工作質(zhì)量標準及驗收標準

3.監(jiān)理方監(jiān)理工作內(nèi)容、標準及要求

4.其他與本合同有關(guān)的文件

第三方介入的意義和目的：

1.通過引入第三方監(jiān)理方，確保工程質(zhì)量和進度，降低甲方風險。

2.監(jiān)理方對乙方承攬工作進行全程監(jiān)理，有利于提高工程質(zhì)量和效率。

甲方為主導的目的和意義：

1.甲方作為發(fā)包方，對工程進度、質(zhì)量、安全等方面有更高的要求，通過主導合同，保障自身權(quán)益。

2.甲方有權(quán)要求乙方按約定的時間、地點提供必要的材料、設(shè)備等，確保工程順利進行。

第三篇范文：第三方主體+甲方權(quán)益主導

乙方（以下簡稱“承包方”）：

名稱：____________________

地址：____________________

法定代表人：____________________

甲方（以下簡稱“業(yè)主方”）：

名稱：____________________

地址：____________________

法定代表人：____________________

丁方（以下簡稱“咨詢方”）：

名稱：____________________

地址：____________________

法定代表人：____________________

鑒于乙方具備完成特定工程項目的能力，業(yè)主方希望乙方能夠提供相關(guān)服務(wù)，同時為保障項目質(zhì)量和進度，引入丁方作為咨詢方提供專業(yè)咨詢服務(wù)。雙方本著平等、自愿、公平、誠實信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，就乙方承包業(yè)主方工程項目及丁方咨詢服務(wù)事宜達成如下協(xié)議：

一、工程項目內(nèi)容

1.1乙方承包業(yè)主方以下工程項目：

（1）____________________

（2）____________________

（3）____________________

1.2工程項目具體要求及質(zhì)量標準如下：

（1）____________________

（2）____________________

（3）____________________

二、咨詢服務(wù)內(nèi)容

2.1丁方作為咨詢方，為乙方提供以下咨詢服務(wù)：

（1）項目規(guī)劃與設(shè)計咨詢；

（2）施工技術(shù)指導與監(jiān)督；

（3）項目風險管理咨詢。

三、合同價款及支付方式

3.1本合同價款總額為人民幣__________元整（大寫：____________________）。

3.2付款方式：

（1）__________（如分期付款，應(yīng)明確分期付款的時間及比例）

（2）__________

四、工期及進度要求

4.1本合同工期為__________天。

4.2乙方應(yīng)按照業(yè)主方要求，按期完成工程項目。具體進度安排如下：

（1）__________

（2）__________

（3）__________

五、乙方的權(quán)利與義務(wù)

5.1乙方權(quán)利：

（1）乙方有權(quán)要求業(yè)主方按照約定提供項目所需的材料、設(shè)備等；

（2）乙方有權(quán)要求丁方提供專業(yè)、及時的咨詢服務(wù)；

（3）乙方有權(quán)要求業(yè)主方按照約定支付工程款項。

5.2乙方義務(wù)：

（1）乙方應(yīng)按照合同約定，按質(zhì)、按量、按期完成工程項目；

（2）乙方應(yīng)保證工程項目過程中所使用的技術(shù)、材料、設(shè)備等符合國家規(guī)定和行業(yè)標準；

（3）乙方應(yīng)配合丁方進行項目監(jiān)督和咨詢。

六、丁方的權(quán)利與義務(wù)

6.1丁方權(quán)利：

（1）丁方有權(quán)要求業(yè)主方和乙方提供項目相關(guān)信息；

（2）丁方有權(quán)對乙方施工過程中的技術(shù)、質(zhì)量、進度等方面進行監(jiān)督；

（3）丁方有權(quán)要求乙方對存在的問題進行整改。

6.2丁方義務(wù)：

（1）丁方應(yīng)按照合同約定，提供專業(yè)、及時的咨詢服務(wù)；

（2）丁方應(yīng)公正、客觀地提出整改意見；

（3）丁方應(yīng)確保咨詢服務(wù)的獨立性和專業(yè)性。

七、業(yè)主方的權(quán)利與義務(wù)

7.1業(yè)主方權(quán)利：

（1）業(yè)主方有權(quán)要求乙方按照約定的時間、地點提供必要的材料、設(shè)備等；

（2）業(yè)主方有權(quán)要求乙方按期完成工程項目；

（3）業(yè)主方有權(quán)要求丁方對乙方施工過程進行監(jiān)督。

7.2業(yè)主方義務(wù)：

（1）業(yè)主方應(yīng)按照約定的時間、地點向乙方提供必要的材料、設(shè)備等；

（2）業(yè)主方應(yīng)按照約定的時間支付工程款項；

（3）業(yè)主方應(yīng)配合丁方對乙方施工過程進行監(jiān)督。

八、違約責任

8.1若業(yè)主方未按約定支付工程款項，應(yīng)向乙方支付違約金，違約金為未支付部分工程款項的__________%。

8.2若乙方未按約定完成工程項目，應(yīng)向業(yè)主方支付違約金，違約金為未完成部分工程價值的__________%。

8.3若任何一方違反合同約定，給對方造成損失的，應(yīng)承擔相應(yīng)的賠償責任。

九、爭議解決

9.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。

十、其他

10