全屋定制承攬合同范例

全屋定制承攬合同范例第一篇范文：合同編號：__________

甲方（委托方）：

名稱：____________________

地址：____________________

法定代表人：____________________

乙方（承攬方）：

名稱：____________________

地址：____________________

法定代表人：____________________

鑒于甲方需要乙方為其提供全屋定制服務，雙方本著平等、自愿、誠實信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：

一、承攬內容

1.1乙方根據(jù)甲方提供的房屋設計圖紙、材料清單及要求，為其提供全屋定制服務，包括但不限于櫥柜、衣柜、書柜、鞋柜、榻榻米等家具的定制、安裝及售后服務。

1.2乙方應嚴格按照甲方提供的設計圖紙、材料清單及要求進行施工，確保產(chǎn)品質量和施工質量。

二、工期及交付

2.1乙方應在接到甲方書面通知后，自合同簽訂之日起____個工作日內完成全屋定制服務。

2.2乙方應保證在約定工期內完成施工，如因乙方原因導致工期延誤，每延誤一日，乙方應向甲方支付____元違約金。

三、材料及價格

3.1乙方應按照甲方提供的材料清單及要求，選用合格、環(huán)保的材料進行施工。

3.2雙方確認材料價格為____元/平方米，實際施工面積以甲方提供的房屋面積為準。

四、付款方式

4.1本合同簽訂后，甲方支付給乙方____%的預付款；施工過程中，甲方根據(jù)施工進度支付____%的進度款；工程驗收合格后，甲方支付____%的尾款。

4.2甲方支付款項時，應將款項匯入乙方指定的銀行賬戶。

五、質量保證

5.1乙方保證所提供的全屋定制產(chǎn)品及施工質量符合國家相關標準及行業(yè)標準。

5.2乙方承諾在合同約定的質量保證期內，對因乙方原因造成的質量問題進行免費維修或更換。

六、售后服務

6.1乙方應設立專門的售后服務部門，為甲方提供及時、有效的售后服務。

6.2售后服務部門應自接到甲方投訴之日起____個工作日內進行處理。

七、保密條款

7.1雙方對本合同內容負有保密義務，未經(jīng)對方同意，不得向任何第三方泄露。

八、爭議解決

8.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

九、其他

9.1本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

9.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

附件：

1.房屋設計圖紙

2.材料清單

3.施工進度表

4.質量保證書

5.售后服務承諾書

甲方（蓋章）：____________________

乙方（蓋章）：____________________

簽訂日期：____________________

第二篇范文：第三方主體+甲方權益主導

甲方（委托方）：

名稱：____________________

地址：____________________

法定代表人：____________________

乙方（承攬方）：

名稱：____________________

地址：____________________

法定代表人：____________________

丙方（監(jiān)理方）：

名稱：____________________

地址：____________________

法定代表人：____________________

鑒于甲方需要乙方為其提供全屋定制服務，為確保施工質量和進度，特邀請丙方擔任監(jiān)理方，對施工過程進行全程監(jiān)督。甲乙雙方及丙方本著平等、自愿、誠實信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：

一、承攬內容

1.1乙方根據(jù)甲方提供的房屋設計圖紙、材料清單及要求，為其提供全屋定制服務，包括但不限于櫥柜、衣柜、書柜、鞋柜、榻榻米等家具的定制、安裝及售后服務。

1.2乙方應嚴格按照甲方提供的設計圖紙、材料清單及要求進行施工，確保產(chǎn)品質量和施工質量。

二、丙方監(jiān)理職責

2.1丙方負責對乙方施工過程進行全程監(jiān)督，確保施工質量符合國家相關標準及行業(yè)標準。

2.2丙方有權對乙方施工進度、材料使用、施工方案等進行審查，并提出整改意見。

2.3丙方有權要求乙方對質量問題進行整改，直至問題得到解決。

三、工期及交付

3.1乙方應在接到甲方書面通知后，自合同簽訂之日起____個工作日內完成全屋定制服務。

3.2乙方應保證在約定工期內完成施工，如因乙方原因導致工期延誤，每延誤一日，乙方應向甲方支付____元違約金。

3.3丙方有權對乙方施工進度進行監(jiān)督，如發(fā)現(xiàn)工期延誤，應立即通知甲方。

四、材料及價格

4.1乙方應按照甲方提供的材料清單及要求，選用合格、環(huán)保的材料進行施工。

4.2雙方確認材料價格為____元/平方米，實際施工面積以甲方提供的房屋面積為準。

4.3丙方有權對乙方選用的材料進行抽檢，如發(fā)現(xiàn)材料不符合要求，乙方應立即更換，并承擔相關費用。

五、付款方式

5.1本合同簽訂后，甲方支付給乙方____%的預付款；施工過程中，甲方根據(jù)施工進度支付____%的進度款；工程驗收合格后，甲方支付____%的尾款。

5.2甲方支付款項時，應將款項匯入乙方指定的銀行賬戶。

六、質量保證

6.1乙方保證所提供的全屋定制產(chǎn)品及施工質量符合國家相關標準及行業(yè)標準。

6.2乙方承諾在合同約定的質量保證期內，對因乙方原因造成的質量問題進行免費維修或更換。

6.3丙方有權對乙方提供的產(chǎn)品進行抽檢，如發(fā)現(xiàn)質量問題，乙方應立即整改，并承擔相關責任。

七、售后服務

7.1乙方應設立專門的售后服務部門，為甲方提供及時、有效的售后服務。

7.2售后服務部門應自接到甲方投訴之日起____個工作日內進行處理。

7.3丙方有權對乙方售后服務進行監(jiān)督，確保售后服務質量。

八、違約責任

8.1乙方如未按約定時間完成施工，每延誤一日，應向甲方支付____元違約金。

8.2乙方如選用不合格材料，應承擔全部責任，包括但不限于更換材料、賠償損失等。

8.3乙方如未按約定質量標準施工，應承擔全部責任，包括但不限于整改、賠償損失等。

九、限制條款

9.1乙方不得將本合同項下的權利義務轉讓給任何第三方。

9.2乙方不得利用甲方提供的信息從事不正當競爭或其他違法行為。

十、爭議解決

10.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

十一、其他

11.1本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

11.2本合同一式三份，甲乙丙三方各執(zhí)一份，自三方簽字（或蓋章）之日起生效。

附件：

1.房屋設計圖紙

2.材料清單

3.施工進度表

4.質量保證書

5.售后服務承諾書

第三方介入的意義和目的：

丙方作為監(jiān)理方，對施工過程進行全程監(jiān)督，確保施工質量符合國家標準和行業(yè)標準，保障甲方的合法權益。同時，丙方的介入有利于提高施工效率，降低施工風險，確保工程按期完成。

甲方為主導的目的和意義：

甲方作為委托方，主導全屋定制項目，確保項目符合其需求和預期。甲方通過設定詳細的權利義務、違約責任和限制條款，保障自身權益，降低風險。同時，甲方的主導地位有利于提高項目管理效率，確保項目順利進行。

第三篇范文：第三方主體+甲方權益主導

乙方（施工方）：

名稱：____________________

地址：____________________

法定代表人：____________________

甲方（委托方）：

名稱：____________________

地址：____________________

法定代表人：____________________

丙方（監(jiān)理方）：

名稱：____________________

地址：____________________

法定代表人：____________________

鑒于乙方具備全屋定制施工的專業(yè)能力，甲方委托乙方進行房屋裝修施工，為確保施工質量和進度，特邀請丙方擔任監(jiān)理方，對施工過程進行監(jiān)督。甲乙雙方及丙方本著平等、自愿、誠實信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：

一、施工內容

1.1乙方根據(jù)甲方提供的房屋設計圖紙、材料清單及要求，為其提供全屋定制施工服務，包括但不限于水電改造、墻面處理、木作安裝等。

1.2乙方應嚴格按照甲方提供的設計圖紙、材料清單及要求進行施工，確保施工質量符合國家相關標準及行業(yè)標準。

二、丙方監(jiān)理職責

2.1丙方負責對乙方施工過程進行全程監(jiān)督，確保施工質量、安全和進度符合合同約定。

2.2丙方有權對施工方案、材料使用、施工工藝等進行審查，并提出合理化建議。

2.3丙方有權要求乙方對施工中的問題進行整改，直至問題得到解決。

三、工期及交付

3.1乙方應在接到甲方書面通知后，自合同簽訂之日起____個工作日內完成全屋定制施工服務。

3.2乙方應保證在約定工期內完成施工，如因乙方原因導致工期延誤，每延誤一日，乙方應向甲方支付____元違約金。

3.3丙方有權對施工進度進行監(jiān)督，如發(fā)現(xiàn)工期延誤，應立即通知甲方。

四、材料及價格

4.1乙方應按照甲方提供的材料清單及要求，選用合格、環(huán)保的材料進行施工。

4.2雙方確認材料價格為____元/平方米，實際施工面積以甲方提供的房屋面積為準。

4.3丙方有權對乙方選用的材料進行抽檢，如發(fā)現(xiàn)材料不符合要求，乙方應立即更換，并承擔相關費用。

五、付款方式

5.1本合同簽訂后，甲方支付給乙方____%的預付款；施工過程中，甲方根據(jù)施工進度支付____%的進度款；工程驗收合格后，甲方支付____%的尾款。

5.2甲方支付款項時，應將款項匯入乙方指定的銀行賬戶。

六、乙方權益

6.1乙方有權要求甲方按照合同約定支付預付款、進度款和尾款。

6.2乙方有權要求甲方提供必要的施工條件，如臨時用電、用水等。

6.3乙方有權要求甲方在施工過程中進行必要的配合，如提供施工圖紙、材料等。

七、甲方違約及限制條款

7.1甲方如未按約定時間支付款項，每延誤一日，應向乙方支付____元違約金。

7.2甲方如未提供必要的施工條件，導致施工進度延誤，應承擔相應責任。

7.3甲方如未配合乙方施工，導致施工進度延誤，應承擔相應責任。

八、質量保證

8.1乙方保證所提供的全屋定制施工服務及施工質量符合國家相關標準及行業(yè)標準。

8.2乙方承諾在合同約定的質量保證期內，對因乙方原因造成的質量問題進行免費維修或更換。

8.3丙方有權對乙方施工質量進行抽檢，如發(fā)現(xiàn)質量問題，乙方應立即整改，并承擔相關責任。

九、售后服務

9.1乙方應設立專門的售后服務部門，為甲方提供及時、有效的售后服務。

9.2售后服務部門應自接到甲方投訴之日起____個工作日內進行處理。

9.3丙方有權對乙方售后服務進行監(jiān)督，確保售后服務質量。

十、爭議解決

10.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

十一、其他

11.1本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

11.2本合同一式三份，甲乙丙三方各執(zhí)一份，自三方簽字（或蓋章）之日起生效。

附件：

1.房屋設計圖紙

2.材料清單

3.施工進度表

4.質量保證書

5.售后服務承諾書

乙方