文化中心翻新施工合同

文化中心翻新施工合同合同編號：__________甲方（委托方）：__________乙方（承包方）：__________一、工程概況1.1工程名稱：文化中心翻新施工項(xiàng)目1.2工程地點(diǎn)：__________1.3工程內(nèi)容：包括但不限于建筑外立面翻新、室內(nèi)裝修、設(shè)施設(shè)備更新等。具體內(nèi)容以施工圖紙和工程量清單為準(zhǔn)。1.4工程工期：本合同約定的工期為____個(gè)月，自雙方簽訂合同之日起計(jì)算。二、合同金額2.1本工程的合同總金額為人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元。2.2乙方報(bào)價(jià)是基于甲乙雙方提供的工程圖紙、工程量清單及工程說明等文件所編制的。合同簽訂后，如因設(shè)計(jì)變更導(dǎo)致工程量增減，雙方應(yīng)按實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整。三、支付方式3.1甲方支付乙方工程款采用按工程進(jìn)度分階段支付的方式。具體支付事宜如下：（1）合同簽訂后____日內(nèi)，甲方支付乙方工程款總額的____%；（2）工程進(jìn)度達(dá)到____%后，甲方支付乙方工程款總額的____%；（3）工程驗(yàn)收合格后，甲方支付乙方工程款總額的____%；（4）剩余的工程款作為質(zhì)量保證金，在工程保修期滿后支付。3.2甲方支付工程款時(shí)，乙方應(yīng)提供等額的正規(guī)發(fā)票。四、工程質(zhì)量4.1乙方應(yīng)嚴(yán)格按照國家及行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范進(jìn)行施工，保證工程質(zhì)量。4.2工程驗(yàn)收不合格的，乙方應(yīng)按照甲方的要求及時(shí)整改，直至達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。4.3工程保修期限為____年，自工程驗(yàn)收合格之日起計(jì)算。保修期內(nèi)，乙方對工程出現(xiàn)的質(zhì)量問題負(fù)責(zé)修復(fù)，并承擔(dān)相應(yīng)的費(fèi)用。五、違約責(zé)任5.1乙方未按照約定時(shí)間完成工程的，應(yīng)按照逾期天數(shù)向甲方支付違約金，違約金計(jì)算方式為：工程總價(jià)款的____%乘以逾期天數(shù)。5.2甲方未按照約定時(shí)間支付工程款的，應(yīng)按照逾期天數(shù)向乙方支付違約金，違約金計(jì)算方式為：應(yīng)付款項(xiàng)的____%乘以逾期天數(shù)。六、爭議解決6.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。七、其他約定7.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。7.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至工程驗(yàn)收合格之日止。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.文化中心翻新施工圖紙2.工程量清單3.施工方案4.材料及設(shè)備采購清單5.工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)6.保修條款7.付款憑證8.變更協(xié)議9.違約金計(jì)算公式二、違約行為及認(rèn)定：1.乙方未按約定時(shí)間完成工程，視為違約。2.甲方未按約定時(shí)間支付工程款，視為違約。3.工程質(zhì)量不符合約定標(biāo)準(zhǔn)，視為違約。4.乙方未按照合同約定使用材料、設(shè)備或施工工藝，視為違約。5.甲方未按照合同約定提供施工條件或協(xié)作事項(xiàng)，視為違約。6.雙方未能通過協(xié)商解決爭議，一方訴至法院，按照法院判決認(rèn)定違約行為。三、法律名詞及解釋：1.合同法：指《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)。2.文化中心翻新施工項(xiàng)目：指對文化中心建筑進(jìn)行外立面翻新、室內(nèi)裝修、設(shè)施設(shè)備更新的工程項(xiàng)目。3.違約金：指一方未履行合同約定義務(wù)，按照約定或法定規(guī)定向?qū)Ψ街Ц兜馁r償金。4.工程驗(yàn)收：指對完成的工程進(jìn)行檢查、測試、評定，以確定其是否符合合同約定的質(zhì)量、功能、安全等標(biāo)準(zhǔn)。5.保修：指乙方對工程在保修期限內(nèi)出現(xiàn)的質(zhì)量問題負(fù)責(zé)修復(fù)，并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用的義務(wù)。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.設(shè)計(jì)變更導(dǎo)致工程量增減：雙方按照實(shí)際情況調(diào)整工程量和合同價(jià)款。2.甲方支付工程款逾期：乙方可以催告甲方支付，并按照約定收取違約金。3.乙方施工進(jìn)度延誤：甲方可以催告乙方加快進(jìn)度，并按照約定收取違約金。4.工程質(zhì)量問題：乙方應(yīng)及時(shí)整改，直至達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，并由乙方承擔(dān)修復(fù)費(fèi)用。5.爭議解決：通過友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。五、所有應(yīng)用場景：1.適用于文化中心建筑的翻新施工項(xiàng)目。2.適用于合同雙方為甲方（委托方）和乙方（承包方）的情況。3.適用于工程內(nèi)容包括建筑外