修公路施工合同范例

修公路施工合同范例第一篇范文：合同編號：__________

甲方（以下簡稱“發(fā)包方”）：

乙方（以下簡稱“承包方”）：

鑒于發(fā)包方需對某公路進行修建，經雙方友好協(xié)商，就本次公路施工的相關事宜達成如下協(xié)議：

一、工程概況

1.工程名稱：某公路修建工程

2.工程地點：__________

3.工程規(guī)模：__________

4.工程內容：__________

5.工程投資：__________

6.工期：__________

二、合同價款及支付方式

1.合同價款：__________

2.支付方式：

（1）合同簽訂后，乙方提交履約保證金__________，發(fā)包方收到后出具收據(jù)。

（2）工程進度款：按工程進度分階段支付，具體支付比例及時間節(jié)點由雙方另行協(xié)商確定。

（3）竣工結算：工程竣工驗收合格后，乙方提交竣工結算文件，經發(fā)包方審核確認后，按照合同約定支付剩余款項。

三、工程質量及驗收

1.工程質量：乙方應嚴格按照國家及行業(yè)相關標準進行施工，確保工程質量達到設計及規(guī)范要求。

2.驗收：工程竣工驗收由發(fā)包方組織，乙方應積極配合，提供相關資料及證明文件。

3.竣工驗收合格后，發(fā)包方應在__________個工作日內支付竣工結算款項。

四、工期及延誤責任

1.工期：自合同簽訂之日起至__________年__________月__________日止。

2.乙方應按合同約定的時間節(jié)點完成工程，如因乙方原因造成工期延誤，每延誤一日，乙方應向發(fā)包方支付__________元違約金。

3.發(fā)包方因不可抗力等原因造成工期延誤，應提前__________個工作日通知乙方，工期相應順延。

五、工程款結算與爭議解決

1.工程款結算：乙方應按照合同約定及工程進度，及時向發(fā)包方提交工程款結算申請，發(fā)包方應在__________個工作日內完成審核并支付。

2.爭議解決：雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟。

六、其他約定

1.雙方應遵守國家法律法規(guī)，誠信履約，共同維護合同權益。

2.本合同未盡事宜，由雙方另行協(xié)商解決。

3.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。

附件：

1.工程設計文件

2.施工圖紙

3.施工方案

4.甲方提供的施工場地及設施情況說明

5.乙方提交的資質證明文件

6.其他相關文件

甲方（蓋章）：

法定代表人（簽字）：

乙方（蓋章）：

法定代表人（簽字）：

簽訂日期：____年____月____日

第二篇范文：第三方主體+甲方權益主導

甲方（以下簡稱“發(fā)包方”）：

乙方（以下簡稱“承包方”）：

丙方（以下簡稱“監(jiān)理方”）：

鑒于發(fā)包方需對某公路進行修建，為保障工程質量、進度及安全，經三方友好協(xié)商，就本次公路施工的相關事宜達成如下協(xié)議：

一、工程概況

1.工程名稱：某公路修建工程

2.工程地點：__________

3.工程規(guī)模：__________

4.工程內容：__________

5.工程投資：__________

6.工期：__________

二、合同價款及支付方式

1.合同價款：__________

2.支付方式：

（1）合同簽訂后，乙方提交履約保證金__________，發(fā)包方收到后出具收據(jù)。

（2）工程進度款：按工程進度分階段支付，具體支付比例及時間節(jié)點由雙方另行協(xié)商確定。

（3）竣工結算：工程竣工驗收合格后，乙方提交竣工結算文件，經發(fā)包方及監(jiān)理方審核確認后，按照合同約定支付剩余款項。

三、監(jiān)理方職責及權利

1.監(jiān)理方對工程施工過程進行全面監(jiān)督，確保工程質量、進度及安全。

2.監(jiān)理方有權對乙方施工過程中出現(xiàn)的問題提出整改要求，乙方應予以配合。

3.監(jiān)理方有權對乙方進行處罰，包括但不限于暫停施工、扣除工程款等。

4.監(jiān)理方有權對工程質量、進度及安全進行驗收，驗收合格后方可進行下一階段的施工。

四、工程質量及驗收

1.工程質量：乙方應嚴格按照國家及行業(yè)相關標準進行施工，確保工程質量達到設計及規(guī)范要求。

2.驗收：工程竣工驗收由發(fā)包方組織，監(jiān)理方參與，乙方應積極配合，提供相關資料及證明文件。

3.竣工驗收合格后，發(fā)包方應在__________個工作日內支付竣工結算款項。

五、工期及延誤責任

1.工期：自合同簽訂之日起至__________年__________月__________日止。

2.乙方應按合同約定的時間節(jié)點完成工程，如因乙方原因造成工期延誤，每延誤一日，乙方應向發(fā)包方支付__________元違約金。

3.發(fā)包方因不可抗力等原因造成工期延誤，應提前__________個工作日通知乙方，工期相應順延。

六、甲方的權利與義務

1.甲方的權利：

（1）對工程質量、進度及安全進行監(jiān)督，對乙方提出整改要求。

（2）對監(jiān)理方的工作進行監(jiān)督，確保監(jiān)理方履行職責。

（3）對乙方進行處罰，包括但不限于暫停施工、扣除工程款等。

（4）對竣工結算進行審核，確保結算款項的準確性。

2.甲方的義務：

（1）按照合同約定支付工程款。

（2）提供施工場地及設施，保障施工順利進行。

（3）配合監(jiān)理方的工作，確保監(jiān)理方履行職責。

七、乙方的違約及限制條款

1.乙方在施工過程中，如出現(xiàn)質量問題，應承擔全部責任，并賠償由此給發(fā)包方造成的損失。

2.乙方在施工過程中，如出現(xiàn)安全事故，應承擔全部責任，并賠償由此給發(fā)包方及第三方造成的損失。

3.乙方不得擅自更改工程設計，如需更改，應經發(fā)包方及監(jiān)理方同意。

4.乙方不得拖欠工程款，如拖欠，應承擔違約責任。

八、爭議解決

1.雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟。

九、合同終止

1.發(fā)包方有權在乙方違約的情況下，解除合同，并要求乙方承擔違約責任。

2.乙方有權在發(fā)包方違約的情況下，解除合同，并要求發(fā)包方承擔違約責任。

十、第三方介入的意義及目的

1.第三方監(jiān)理方的介入，有助于確保工程質量、進度及安全，維護甲方的合法權益。

2.第三方監(jiān)理方的介入，有助于提高工程管理水平，降低風險。

十一、甲方為主導的目的及意義

1.甲方作為工程項目的投資方，對工程質量、進度及安全負有重要責任。

2.甲方為主導，有利于確保工程項目的順利實施，實現(xiàn)投資收益最大化。

附件：

1.工程設計文件

2.施工圖紙

3.施工方案

4.甲方提供的施工場地及設施情況說明

5.乙方提交的資質證明文件

6.監(jiān)理方提交的資質證明文件

7.其他相關文件

甲方（蓋章）：

法定代表人（簽字）：

乙方（蓋章）：

法定代表人（簽字）：

丙方（蓋章）：

法定代表人（簽字）：

簽訂日期：____年____月____日

第三篇范文：第三方主體+乙方權益主導

甲方（以下簡稱“發(fā)包方”）：

乙方（以下簡稱“承包方”）：

丙方（以下簡稱“監(jiān)理方”）：

鑒于發(fā)包方擬委托乙方進行某工業(yè)項目的設備安裝與調試工作，為確保項目順利進行，經三方友好協(xié)商，就本次設備安裝與調試的相關事宜達成如下協(xié)議：

一、項目概況

1.項目名稱：某工業(yè)項目設備安裝與調試工程

2.項目地點：__________

3.項目規(guī)模：__________

4.項目內容：__________

5.項目投資：__________

6.項目周期：__________

二、合同價款及支付方式

1.合同價款：__________

2.支付方式：

（1）合同簽訂后，乙方提交履約保證金__________，發(fā)包方收到后出具收據(jù)。

（2）工程進度款：按工程進度分階段支付，具體支付比例及時間節(jié)點由雙方另行協(xié)商確定。

（3）竣工結算：項目安裝調試完成并驗收合格后，乙方提交竣工結算文件，經發(fā)包方及監(jiān)理方審核確認后，按照合同約定支付剩余款項。

三、監(jiān)理方職責及權利

1.監(jiān)理方對設備安裝與調試過程進行全面監(jiān)督，確保工程質量和進度。

2.監(jiān)理方有權對乙方施工過程中出現(xiàn)的問題提出整改要求，乙方應予以配合。

3.監(jiān)理方有權對乙方進行處罰，包括但不限于暫停施工、扣除工程款等。

4.監(jiān)理方有權對工程質量、進度及安全進行驗收，驗收合格后方可進行下一階段的施工。

四、乙方權利與義務

1.乙方的權利：

（1）按照合同約定進行設備安裝與調試，享有施工過程中的自主權。

（2）在施工過程中，有權要求發(fā)包方提供必要的施工條件及材料。

（3）有權要求監(jiān)理方對施工過程中發(fā)現(xiàn)的問題進行及時處理。

（4）有權要求發(fā)包方按照合同約定支付工程款。

2.乙方的義務：

（1）嚴格按照合同約定及國家相關標準進行設備安裝與調試。

（2）確保工程質量，按時完成項目。

（3）配合監(jiān)理方的工作，接受監(jiān)理方的監(jiān)督。

五、甲方的違約及限制條款

1.發(fā)包方如未按合同約定支付工程款，應向乙方支付__________元違約金。

2.發(fā)包方如因自身原因導致施工延誤，應承擔相應的責任，并賠償乙方因此造成的損失。

3.發(fā)包方不得擅自更改設備安裝與調試方案，如需更改，應經乙方及監(jiān)理方同意。

4.發(fā)包方不得拖欠乙方工程款，如拖欠，乙方有權暫停施工，直至款項支付完畢。

六、爭議解決

1.雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟。

七、合同終止

1.如乙方嚴重違約，發(fā)包方有權解除合同，并要求乙方承擔違約責任。

2.如發(fā)包方嚴重違約，乙方有權解除合同，并要求發(fā)包方承擔違約責任。

八、乙方為主導的目的及意義

1.乙方作為項目的主要實施方，對項目安裝調試的順利進行負有重要責任。

2.乙方為主導，有利于確保項目安裝調試的自主性，保障乙方的權益。

3.乙方的主導地位有助于提高項目安裝調試的效率，降低風險。

九、弱化甲方為主導的意義和目的

1.甲方作為投資方，對項目的整體規(guī)劃與投資負有責任，但具體實施過程中，應尊重乙方的專業(yè)判斷和施工方案。

2.弱化甲方的主導地位，有利于避免不必要的干預，確保項目安