砍木頭承攬合同范例

砍木頭承攬合同范例第一篇范文：合同編號：__________

甲方（以下簡稱“甲方”）與乙方（以下簡稱“乙方”）本著平等互利、誠實信用的原則，就甲方委托乙方進行砍木頭承攬事宜，經(jīng)雙方充分協(xié)商，達成如下協(xié)議：

一、承攬內(nèi)容

1.1甲方委托乙方在約定時間內(nèi)，按照甲方提供的砍木頭項目需求，進行砍伐、運輸、加工等承攬工作。

1.2乙方應(yīng)按照甲方要求，在約定地點進行砍伐作業(yè)，確?？撤プ鳂I(yè)的安全、環(huán)保。

1.3乙方應(yīng)按照甲方要求，將砍伐后的木頭進行運輸、加工，確保木頭質(zhì)量符合甲方要求。

二、工期

2.1本合同約定的工期為____個月，自合同簽訂之日起計算。

2.2乙方應(yīng)在合同約定的工期內(nèi)完成承攬工作，如因特殊情況需延長工期，應(yīng)提前向甲方提出書面申請，經(jīng)甲方同意后方可延長工期。

三、費用及支付方式

3.1乙方按照甲方要求完成的承攬工作，甲方應(yīng)支付乙方相應(yīng)費用，具體費用如下：

（1）砍伐費用：____元/立方米；

（2）運輸費用：____元/立方米；

（3）加工費用：____元/立方米；

（4）其他相關(guān)費用：____元。

3.2費用支付方式：甲方應(yīng)在乙方完成承攬工作后，按照約定的支付比例和期限，向乙方支付相應(yīng)費用。

四、質(zhì)量要求

4.1乙方應(yīng)嚴格按照甲方提供的技術(shù)要求和質(zhì)量標準進行承攬工作，確保承攬產(chǎn)品的質(zhì)量。

4.2甲方有權(quán)對承攬產(chǎn)品進行質(zhì)量檢驗，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方應(yīng)立即進行整改，直至符合甲方要求。

五、違約責任

5.1乙方未按約定完成承攬工作，甲方有權(quán)解除合同，并要求乙方承擔違約責任。

5.2甲方未按約定支付費用，乙方有權(quán)解除合同，并要求甲方承擔違約責任。

六、爭議解決

6.1雙方在履行合同過程中發(fā)生爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

七、其他約定

7.1本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商補充。

7.2本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

附件：

1.甲方提供的砍木頭項目需求清單；

2.乙方提供的相關(guān)資質(zhì)證明文件；

3.其他與本合同有關(guān)的文件。

甲方（蓋章）：__________

乙方（蓋章）：__________

簽訂日期：____年____月____日

第二篇范文：第三方主體+甲方權(quán)益主導

甲方（以下簡稱“甲方”）為保障砍木頭承攬項目的順利進行，維護自身權(quán)益，特委托乙方（以下簡稱“乙方”）進行砍木頭承攬工作，并引入第三方（以下簡稱“丙方”）作為項目監(jiān)管和協(xié)調(diào)主體。為確保各方的責任、權(quán)益及合作順利進行，經(jīng)甲乙丙三方充分協(xié)商，達成如下協(xié)議：

一、承攬內(nèi)容

1.1甲方委托乙方在約定時間內(nèi)，按照甲方提供的砍木頭項目需求，進行砍伐、運輸、加工等承攬工作。

1.2乙方應(yīng)嚴格按照甲方要求，在約定地點進行砍伐作業(yè)，確?？撤プ鳂I(yè)的安全、環(huán)保。

1.3乙方應(yīng)將砍伐后的木頭運輸至指定地點，并按照甲方要求進行加工，確保木頭質(zhì)量符合甲方標準。

1.4丙方負責對乙方承攬工作進行全程監(jiān)管，確保乙方按照約定完成承攬工作。

二、丙方職責與權(quán)利

2.1丙方有權(quán)對乙方承攬工作進行現(xiàn)場檢查，確保乙方遵守國家法律法規(guī)和甲方要求。

2.2丙方有權(quán)要求乙方提供相關(guān)資質(zhì)證明文件，并對乙方進行資質(zhì)審核。

2.3丙方有權(quán)對乙方承攬過程中的質(zhì)量、進度、安全等方面進行監(jiān)督，并提出整改意見。

2.4丙方有權(quán)要求乙方提交承攬工作進度報告，并對乙方承攬工作進行綜合評價。

三、甲方權(quán)益與責任

3.1甲方有權(quán)要求乙方按照約定時間、質(zhì)量、數(shù)量完成承攬工作，并對乙方承攬工作進行監(jiān)督。

3.2甲方有權(quán)要求乙方提供相關(guān)資質(zhì)證明文件，并對乙方進行資質(zhì)審核。

3.3甲方有權(quán)要求丙方對乙方承攬工作進行全程監(jiān)管，并對丙方監(jiān)管工作進行監(jiān)督。

3.4甲方有權(quán)在乙方違約的情況下，解除合同并要求乙方承擔違約責任。

3.5甲方有權(quán)在丙方監(jiān)管不力的情況下，要求丙方承擔相應(yīng)責任。

四、乙方責任與權(quán)利

4.1乙方應(yīng)按照甲方要求，在約定時間內(nèi)完成承攬工作，并確保承攬質(zhì)量符合甲方標準。

4.2乙方有權(quán)要求甲方提供必要的場地、設(shè)備等支持，以確保承攬工作順利進行。

4.3乙方有權(quán)要求丙方提供必要的協(xié)助，以保證監(jiān)管工作的順利進行。

4.4乙方有權(quán)要求甲方在約定時間內(nèi)支付承攬費用。

五、違約責任及限制條款

5.1乙方未按約定完成承攬工作，甲方有權(quán)解除合同，并要求乙方承擔違約責任，包括但不限于賠償甲方因違約造成的損失。

5.2丙方未履行監(jiān)管職責，導致乙方承攬工作出現(xiàn)問題，甲方有權(quán)要求丙方承擔相應(yīng)責任。

5.3甲方未按約定支付承攬費用，乙方有權(quán)要求甲方支付相應(yīng)違約金。

5.4乙方在承攬過程中，如違反國家法律法規(guī)，甲方有權(quán)要求乙方承擔相應(yīng)法律責任。

六、爭議解決

6.1雙方在履行合同過程中發(fā)生爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

七、其他約定

7.1本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商補充。

7.2本合同一式三份，甲乙丙三方各執(zhí)一份，自三方簽字（或蓋章）之日起生效。

本合同引入第三方丙方作為項目監(jiān)管和協(xié)調(diào)主體，旨在保障甲方權(quán)益，確保砍木頭承攬項目的順利進行。甲方作為主導方，擁有對乙方承攬工作的監(jiān)督權(quán)和解除合同的權(quán)利，同時承擔對丙方監(jiān)管工作的監(jiān)督責任。乙方作為承攬方，需嚴格按照甲方要求完成承攬工作，并接受丙方的監(jiān)管。丙方作為監(jiān)管方，負責對乙方承攬工作進行全程監(jiān)管，確保項目質(zhì)量、進度、安全等方面符合要求。通過引入第三方，甲方能夠在一定程度上降低風險，保障自身利益。

第三篇范文：第三方主體+乙方權(quán)益主導

甲方（以下簡稱“甲方”）為實施某工程項目，特委托乙方（以下簡稱“乙方”）負責該工程項目的設(shè)備采購與安裝。為保障乙方權(quán)益，提高工作效率，特引入第三方（以下簡稱“丙方”）作為項目協(xié)調(diào)與監(jiān)管主體。鑒于各方權(quán)益，經(jīng)甲乙丙三方友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：

一、設(shè)備采購與安裝

1.1甲方委托乙方負責工程項目的設(shè)備采購與安裝工作，包括但不限于設(shè)備的選購、運輸、安裝調(diào)試等。

1.2乙方應(yīng)確保采購的設(shè)備符合甲方工程項目的需求，并按照工程進度進行安裝調(diào)試。

二、丙方職責與權(quán)利

2.1丙方負責對乙方采購與安裝工作的全程監(jiān)管，確保乙方按照甲方工程項目的需求和質(zhì)量標準執(zhí)行。

2.2丙方有權(quán)要求乙方提供設(shè)備采購與安裝的相關(guān)文件和資料，包括但不限于設(shè)備清單、合同、驗收報告等。

2.3丙方有權(quán)對乙方的設(shè)備采購與安裝工作進行定期檢查，并提出改進意見。

2.4丙方有權(quán)要求乙方在規(guī)定時間內(nèi)完成設(shè)備采購與安裝工作，并保證工程項目的順利進行。

三、乙方權(quán)益與責任

3.1乙方有權(quán)要求甲方提供設(shè)備采購與安裝的相關(guān)技術(shù)參數(shù)和工程進度計劃。

3.2乙方有權(quán)要求甲方按照約定時間支付設(shè)備采購與安裝的費用。

3.3乙方有權(quán)要求甲方提供必要的施工條件和配合，如施工場地、臨時用電等。

3.4乙方有權(quán)要求丙方提供必要的協(xié)助，以保證監(jiān)管工作的順利進行。

3.5乙方應(yīng)確保設(shè)備采購與安裝的質(zhì)量和進度，并對因自身原因造成的延誤承擔相應(yīng)責任。

四、甲方責任與權(quán)利

4.1甲方應(yīng)按照約定時間向乙方支付設(shè)備采購與安裝的費用。

4.2甲方應(yīng)提供必要的施工條件和配合，包括但不限于施工場地、臨時用電等。

4.3甲方有權(quán)對乙方的設(shè)備采購與安裝工作進行監(jiān)督，并提出改進意見。

4.4甲方有權(quán)要求乙方在規(guī)定時間內(nèi)完成設(shè)備采購與安裝工作，并對因乙方原因造成的延誤承擔相應(yīng)責任。

4.5甲方有權(quán)在乙方嚴重違約的情況下，解除合同并要求乙方承擔違約責任。

五、違約責任及限制條款

5.1乙方未按約定完成設(shè)備采購與安裝工作，甲方有權(quán)要求乙方賠償因此造成的損失，并有權(quán)解除合同。

5.2丙方未履行監(jiān)管職責，導致乙方工作出現(xiàn)問題，甲方有權(quán)要求丙方承擔相應(yīng)責任。

5.3甲方未按約定支付費用，乙方有權(quán)要求甲方支付相應(yīng)違約金。

5.4乙方在采購與安裝過程中，如違反國家法律法規(guī)，甲方有權(quán)要求乙方承擔相應(yīng)法律責任。

六、爭議解決

6.1雙方在履行合同過程中發(fā)生爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

七、其他約定

7.1本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商補充。

7.2本合同一式三份，甲乙丙三方各執(zhí)一份，自三方簽字（或蓋章）之日起生效。

乙方為主導的目的和意義在于，通過引入丙方作為第三方主體，乙方可以更好地維護自身權(quán)益，確保工程項目