研究所GRG施工合同

研究所GRG施工合同合同編號：__________鑒于甲方為實施項目需要進行GRG施工，根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的原則基礎(chǔ)上，就甲方委托乙方進行GRG施工事宜，達成如下協(xié)議：一、工程概況1.1工程名稱：____________________1.2工程地點：____________________1.3工程規(guī)模：____________________1.4工程內(nèi)容：乙方按照甲方的要求進行GRG施工，包括但不限于設(shè)計、制作、運輸、安裝、調(diào)試及售后服務(wù)等。二、合同價格2.1本工程的合同總價為人民幣____元（大寫：____________________元整），乙方應(yīng)按照合同約定的時間節(jié)點和質(zhì)量要求完成工程。2.2甲方支付乙方進度款的百分比為____%，具體支付時間及金額按合同約定的付款條款執(zhí)行。2.3乙方完成工程后，甲方應(yīng)按照合同約定進行驗收，驗收合格后支付尾款。三、合同工期3.1合同約定的工期為____天，自乙方收到甲方付款之日起計算。3.2乙方如因特殊情況不能按期完成工程，應(yīng)提前向甲方提出延期申請，甲方有權(quán)根據(jù)實際情況決定是否同意延期。四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)4.1乙方應(yīng)按照甲方的要求和國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進行GRG施工，確保工程質(zhì)量。4.2工程驗收標(biāo)準(zhǔn)：按照乙方提供的施工圖紙、技術(shù)參數(shù)及甲方要求進行驗收。五、甲方的權(quán)利和義務(wù)5.1甲方應(yīng)按照合同約定支付乙方工程款，并保證支付款項的合法性。5.2甲方應(yīng)提供乙方施工所需的現(xiàn)場條件，包括但不限于施工場地、水電接入、物流運輸?shù)取?.3甲方應(yīng)協(xié)助乙方辦理相關(guān)施工手續(xù)，包括但不限于施工許可、安全檢查等。六、乙方的權(quán)利和義務(wù)6.1乙方應(yīng)按照合同約定完成工程，并保證工程質(zhì)量。6.2乙方應(yīng)按照合同約定的時間和金額向甲方提交進度款申請。6.3乙方應(yīng)在合同約定的工期范圍內(nèi)完成工程，如因乙方原因?qū)е鹿て谘诱`，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。七、違約責(zé)任7.1甲方未按照合同約定支付工程款，乙方有權(quán)終止合同，并要求甲方支付違約金。7.2乙方未按照合同約定完成工程，甲方有權(quán)終止合同，并要求乙方支付違約金。7.3因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行，雙方互不承擔(dān)違約責(zé)任。八、爭議解決8.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。九、其他約定9.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。9.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至合同約定的工程完工并驗收合格之日止。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：簽訂日期：__________一、附件列表：1.GRG施工設(shè)計圖紙2.施工方案和技術(shù)參數(shù)3.工程量清單4.乙方資質(zhì)證明文件5.合同付款憑證6.工程驗收報告7.相關(guān)法律法規(guī)文件二、違約行為及認(rèn)定：1.甲方未按約定時間支付工程款，視為違約。2.乙方未按約定時間完成工程，視為違約。3.乙方工程質(zhì)量不符合約定標(biāo)準(zhǔn)，視為違約。4.甲方未提供施工所需現(xiàn)場條件，視為違約。5.甲方未協(xié)助乙方辦理相關(guān)施工手續(xù)，視為違約。三、法律名詞及解釋：1.GRG：玻璃鋼增強石膏板，一種建筑裝飾材料。2.合同法：調(diào)整合同關(guān)系，保障合同當(dāng)事人合法權(quán)益的法律規(guī)范。3.不可抗力：指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況。4.違約金：當(dāng)事人不履行合同義務(wù)或者履行合同義務(wù)不符合約定時，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的違約責(zé)任。5.工期：合同約定的乙方完成工程的時間。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.甲方拖延支付工程款：乙方可與甲方協(xié)商，要求按時支付；協(xié)商不成時，可依法向法院提起訴訟。2.乙方逾期完成工程：甲方有權(quán)終止合同，并要求乙方支付違約金；協(xié)商不成時，可依法向法院提起訴訟。3.工程質(zhì)量問題：甲方有權(quán)要求乙方返工或賠償損失；協(xié)商不成時，可依法向法院提起訴訟。4.現(xiàn)場施工條件不足：甲方應(yīng)積極協(xié)調(diào)解決，確保施工順利進行；協(xié)商不成時，可依法向法院提起訴訟。5.施工手續(xù)辦理問題：甲方應(yīng)協(xié)助乙方辦理，確保工程順利進行；協(xié)商不成時，可依法向法院提起訴訟。五、所有應(yīng)用場景：1.甲方為實施項目需要進行GRG施工。2.甲方與乙方簽訂GRG施工合同，明確雙方權(quán)利和義務(wù)。3.乙方按照合同約定進行GRG施工