停車場(chǎng)施工合同樣本：展覽館建設(shè)

停車場(chǎng)施工合同樣本：展覽館建設(shè)合同編號(hào)：__________甲方：__________地址：__________聯(lián)系方式：__________乙方：__________地址：__________聯(lián)系方式：__________鑒于甲方為展覽館建設(shè)需要，擬對(duì)停車場(chǎng)進(jìn)行施工，為確保工程質(zhì)量和雙方合法權(quán)益，經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。一、工程內(nèi)容1.1本工程為展覽館停車場(chǎng)施工項(xiàng)目，施工范圍包括：__________1.2工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：__________1.3工程總價(jià)：人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元。二、施工期限2.1施工開(kāi)始日期：__________年__________月__________日。2.2施工結(jié)束日期：__________年__________月__________日。2.3乙方若因特殊情況不能按期完成施工，應(yīng)提前向甲方提出延期申請(qǐng)，經(jīng)甲方批準(zhǔn)后，方可延期。延期天數(shù)不超過(guò)__________天。三、乙方的義務(wù)3.1乙方應(yīng)按照甲方的要求，按時(shí)完成施工任務(wù)，并保證工程質(zhì)量符合本合同約定的標(biāo)準(zhǔn)。3.2乙方應(yīng)嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計(jì)文件進(jìn)行施工，確保施工安全。3.3乙方應(yīng)承擔(dān)施工過(guò)程中的所有費(fèi)用，包括材料費(fèi)、人工費(fèi)、設(shè)備租賃費(fèi)等。3.4乙方在施工期間應(yīng)遵守甲方單位的各項(xiàng)管理制度，并接受甲方監(jiān)督。四、甲方的義務(wù)4.1甲方應(yīng)按照本合同約定，按時(shí)支付工程款項(xiàng)。4.2甲方應(yīng)提供施工所需的現(xiàn)場(chǎng)條件，包括施工用地、臨時(shí)設(shè)施、施工用水電等。4.3甲方應(yīng)協(xié)助乙方辦理施工所需的相關(guān)手續(xù)，包括但不限于施工許可、安全檢查等。4.4甲方應(yīng)對(duì)乙方施工過(guò)程中的問(wèn)題提供必要的協(xié)調(diào)和幫助。五、工程款支付5.1本工程采用分期支付方式，具體支付條款如下：（1）施工進(jìn)度達(dá)到__________%，支付工程款的__________%；（2）施工進(jìn)度達(dá)到__________%，支付工程款的__________%；（3）剩余工程款在工程驗(yàn)收合格后一次性支付。5.2甲方支付工程款時(shí)，應(yīng)出具正規(guī)發(fā)票。六、工程驗(yàn)收6.1工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：__________6.2工程驗(yàn)收程序：（1）乙方在工程完成后，向甲方提交驗(yàn)收申請(qǐng)；（2）甲方在接到驗(yàn)收申請(qǐng)后，__________天內(nèi)組織驗(yàn)收；（3）驗(yàn)收合格的，甲方支付剩余工程款；驗(yàn)收不合格的，乙方在接到整改通知后，__________天內(nèi)進(jìn)行整改，直至驗(yàn)收合格。七、違約責(zé)任7.1乙方未按約定時(shí)間完成施工的，應(yīng)向甲方支付違約金，違約金為合同總價(jià)款的__________%。7.2甲方未按約定時(shí)間支付工程款的，應(yīng)向乙方支付滯納金，滯納金為應(yīng)付款額的__________%。7.3乙方施工質(zhì)量不符合約定標(biāo)準(zhǔn)的，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)修復(fù)或拆除，并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用。7.4甲方未按約定提供施工條件的，乙方有權(quán)要求甲方支付延期施工的費(fèi)用。八、爭(zhēng)議解決8.1雙方在履行合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。九、其他約定9.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。9.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至工程驗(yàn)收合格且款項(xiàng)結(jié)清之日終止。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________代表（簽名）：__________代表（簽名）：__________簽訂日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.施工圖紙和技術(shù)規(guī)范2.施工方案和安全措施3.工程量清單4.材料和設(shè)備采購(gòu)合同5.施工人員名單和資質(zhì)證明6.工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法7.付款憑證和發(fā)票8.整改通知和回復(fù)9.訴訟文件和判決書二、違約行為及認(rèn)定：1.未按約定時(shí)間完成施工：乙方未能按照合同約定的時(shí)間完成施工任務(wù)。2.未按約定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)施工：乙方施工的質(zhì)量不符合合同約定的標(biāo)準(zhǔn)。3.未按約定支付工程款：甲方未能按照合同約定的時(shí)間支付工程款項(xiàng)。4.未提供施工條件：甲方未能按照合同約定提供施工所需的現(xiàn)場(chǎng)條件。5.其他違反合同約定的行為：包括但不限于違反合同約定的條款、違反法律法規(guī)的行為等。三、法律名詞及解釋：1.甲方：指承擔(dān)合同權(quán)利和義務(wù)的一方，即展覽館的建設(shè)方。2.乙方：指承擔(dān)合同義務(wù)的一方，即停車場(chǎng)施工的承包方。3.施工期限：指合同約定的施工開(kāi)始和結(jié)束日期。4.工程質(zhì)量：指施工完成的工程符合合同約定的標(biāo)準(zhǔn)和要求。5.工程款支付：指甲方按照合同約定支付給乙方的工程款項(xiàng)。6.工程驗(yàn)收：指對(duì)施工完成的工程進(jìn)行檢查和評(píng)估，以確定是否符合合同約定的標(biāo)準(zhǔn)和要求。7.違約金：指違約方按照合同約定向守約方支付的賠償金。8.滯納金：指未按約定時(shí)間支付款項(xiàng)的一方應(yīng)支付給另一方的逾期利息。四、執(zhí)行中遇到的問(wèn)題及解決辦法：1.施工進(jìn)度延誤：乙方因特殊情況導(dǎo)致施工進(jìn)度延誤時(shí)，應(yīng)及時(shí)與甲方溝通，爭(zhēng)取甲方批準(zhǔn)延期，并制定合理的施工計(jì)劃和措施以確保工程按時(shí)完成。2.工程質(zhì)量問(wèn)題：乙方施工質(zhì)量不符合約定標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)及時(shí)整改，并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用。甲方有權(quán)要求乙方修復(fù)或拆除不合格部分，并要求乙方承擔(dān)因此產(chǎn)生的費(fèi)用。3.工程款支付問(wèn)題：甲方未按約定時(shí)間支付工程款時(shí)，乙方有權(quán)向甲方發(fā)出催款通知，并要求甲方支付滯納金。甲方支付工程款時(shí)，應(yīng)出具正規(guī)發(fā)票。4.施工條件不滿足：甲方未按約定提供施工條件時(shí)，乙方有權(quán)要求甲方提供所需施工條件，并要求甲方承擔(dān)因此產(chǎn)生的費(fèi)用。五、所有應(yīng)用場(chǎng)景：1.展覽館建設(shè)方與施工方之間的合同簽訂。2.施工方按照合同約定進(jìn)行停車場(chǎng)施工。3.甲方按照合同約定支付工程款。4.乙