2024年度建筑項目承攬協(xié)議版B版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年度建筑項目承攬協(xié)議版B版本合同目錄一覽1.總則1.1定義與解釋1.2適用法律1.3合同的組成2.項目概述2.1項目名稱2.2項目地點2.3項目內(nèi)容2.4項目規(guī)模3.承攬范圍與工程量3.1承攬范圍3.2工程量清單3.3工程量的變更4.合同價格與支付4.1合同價格4.2預付款4.3進度付款4.4竣工結(jié)算4.5支付方式5.工期與進度5.1開工日期5.2竣工日期5.3進度計劃5.4工期延誤6.質(zhì)量與標準6.1質(zhì)量要求6.2質(zhì)量控制6.3質(zhì)量異議7.材料與設(shè)備7.1材料供應7.2設(shè)備供應7.3材料與設(shè)備的要求8.安全與環(huán)保8.1安全生產(chǎn)8.2環(huán)保要求8.3安全事故處理9.變更與調(diào)整9.1變更范圍9.2變更程序9.3調(diào)整機制10.違約責任10.1承包商的違約行為10.2發(fā)包商的違約行為10.3違約責任的具體規(guī)定11.爭議解決11.1爭議的解決方式11.2爭議的處理程序12.解除與終止12.1合同的解除12.2合同的終止12.3解除與終止后的處理13.一般規(guī)定13.1合同的有效期13.2合同的轉(zhuǎn)讓13.3合同的保密14.附則14.1附件14.2補充協(xié)議14.3合同的簽署第一部分：合同如下：第一條總則1.1定義與解釋1.1.2本合同中的術(shù)語和定義，如有未盡事宜，應參照項目相關(guān)文件及行業(yè)慣例進行解釋。1.2適用法律本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。1.3合同的組成第二條項目概述2.1項目名稱項目名稱為：X建筑項目。2.2項目地點項目地點位于：X地區(qū)。2.3項目內(nèi)容項目內(nèi)容包括：建筑工程、安裝工程、裝修工程等。2.4項目規(guī)模項目規(guī)模為：X平方米。第三條承攬范圍與工程量3.1承攬范圍乙方承攬的范圍包括：設(shè)計、施工、材料供應、設(shè)備供應、驗收、保修等。3.2工程量清單乙方應按照甲方提供的工程量清單進行施工，工程量清單作為合同附件。3.3工程量的變更如因設(shè)計變更或其他原因?qū)е鹿こ塘堪l(fā)生變化的，雙方應協(xié)商一致，并按變更后的工程量進行調(diào)整。第四條合同價格與支付4.1合同價格合同價格為：X萬元（大寫：人民幣X萬元整）。4.2預付款甲方應在合同簽訂后七個工作日內(nèi)支付預付款，預付款金額為合同價格的10%。4.3進度付款乙方完成工程進度達到合同約定的比例后，甲方應按照約定的比例支付進度款。4.4竣工結(jié)算工程竣工后，乙方應向甲方提交完整的工程資料，雙方按照約定的價格進行竣工結(jié)算。4.5支付方式支付方式為：銀行轉(zhuǎn)賬。第五條工期與進度5.1開工日期雙方同意項目開工日期為：年月日。5.2竣工日期雙方同意項目竣工日期為：年月日。5.3進度計劃乙方應制定詳細的施工進度計劃，并報甲方備案。5.4工期延誤如乙方原因?qū)е鹿て谘诱`的，乙方應承擔相應的違約責任。第六條質(zhì)量與標準6.1質(zhì)量要求乙方應按照國家標準和行業(yè)規(guī)范進行施工，保證工程質(zhì)量。6.2質(zhì)量控制乙方應建立健全質(zhì)量控制體系，確保工程質(zhì)量。6.3質(zhì)量異議甲方對工程質(zhì)量有異議的，應在驗收合格后七個工作日內(nèi)提出，并提供相應的證據(jù)。第八條材料與設(shè)備8.1材料供應乙方應按照設(shè)計文件和合同約定供應工程所需材料，并保證材料質(zhì)量。8.2設(shè)備供應乙方應按照設(shè)計文件和合同約定供應工程所需設(shè)備，并保證設(shè)備質(zhì)量。8.3材料與設(shè)備的要求乙方供應的材料和設(shè)備應符合國家法律法規(guī)、行業(yè)標準和設(shè)計文件的要求。第九條安全與環(huán)保9.1安全生產(chǎn)乙方應按照國家法律法規(guī)和甲方要求，制定并落實安全生產(chǎn)措施，確保工程施工安全。9.2環(huán)保要求乙方應按照國家法律法規(guī)和甲方要求，制定并落實環(huán)保措施，確保工程施工環(huán)保。9.3安全事故處理如發(fā)生安全事故，乙方應立即報告甲方，并按照甲方要求進行處理。第十條變更與調(diào)整10.1變更范圍合同履行過程中，如因設(shè)計變更或其他原因?qū)е鹿こ塘炕蚬こ虄?nèi)容發(fā)生變化的，雙方應協(xié)商一致，并按變更后的工程進行調(diào)整。10.2變更程序變更事項應書面確認，并由雙方代表簽字。變更導致的費用調(diào)整，應按照合同約定的價格進行。10.3調(diào)整機制雙方應建立變更與調(diào)整的溝通機制，確保合同順利履行。第十一條違約責任11.1承包商的違約行為乙方違反合同約定的，應承擔違約責任，賠償甲方因此造成的損失。11.2發(fā)包商的違約行為甲方違反合同約定的，應承擔違約責任，賠償乙方因此造成的損失。11.3違約責任的具體規(guī)定違約責任的具體規(guī)定詳見合同附件。第十二條爭議解決12.1爭議的解決方式雙方發(fā)生爭議的，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。12.2爭議的處理程序雙方應按照合同約定的爭議解決程序處理爭議。第十三條一般規(guī)定13.1合同的有效期本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為一年。13.2合同的轉(zhuǎn)讓未經(jīng)對方同意，任何一方不得將合同權(quán)利和義務全部或部分轉(zhuǎn)讓給第三方。13.3合同的保密雙方應對合同內(nèi)容和履行過程中的商業(yè)秘密予以保密，未經(jīng)對方同意，不得向第三方披露。第十四條附則14.1附件本合同附件包括：工程量清單、設(shè)計文件、技術(shù)規(guī)范等。14.2補充協(xié)議雙方可就合同未盡事宜簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。14.3合同的簽署本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。簽字蓋章后生效。第二部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：工程量清單詳細列出本項目所需的所有工程量，包括建筑工程、安裝工程、裝修工程等，以及相應的工程量數(shù)值和單位。附件二：設(shè)計文件包括本項目的設(shè)計圖紙、技術(shù)說明書、設(shè)計計算書等，需符合相關(guān)行業(yè)標準和規(guī)范。附件三：技術(shù)規(guī)范詳細列出本項目所需遵循的技術(shù)規(guī)范和標準，包括材料要求、施工工藝、驗收標準等。附件四：安全生產(chǎn)措施方案詳細列出乙方在施工過程中應采取的安全生產(chǎn)措施，包括人員安全、設(shè)備安全、防火防爆等。附件五：環(huán)保措施方案詳細列出乙方在施工過程中應采取的環(huán)保措施，包括廢水處理、廢氣處理、噪聲控制等。附件六：進度計劃詳細列出本項目的施工進度計劃，包括各分部分項工程的開工日期、竣工日期、進度安排等。附件七：質(zhì)量保證書乙方應向甲方提供質(zhì)量保證書，承諾工程質(zhì)量符合設(shè)計文件和合同約定。附件八：材料和設(shè)備供應清單詳細列出乙方應提供的材料和設(shè)備清單，包括品牌、型號、規(guī)格、數(shù)量等。附件九：安全事故處理預案詳細列出發(fā)生安全事故時，乙方應采取的處理措施和預案。附件十：補充協(xié)議包括雙方在合同履行過程中簽訂的任何補充協(xié)議。說明二：違約行為及責任認定：1.乙方未按照合同約定時間完成工程，屬于工期延誤。2.乙方提供的材料和設(shè)備不符合合同約定的質(zhì)量標準，屬于質(zhì)量違約。3.乙方未按照設(shè)計文件和合同約定進行施工，屬于施工違約。4.甲方未按照合同約定時間支付進度款或預付款，屬于付款違約。5.甲方未按照合同約定提供施工場地、施工條件等，屬于甲方違約。違約責任認定標準：1.工期延誤：按照合同約定每延誤一天，乙方應向甲方支付合同金額的0.5%作為違約金。2.質(zhì)量違約：乙方應負責修復不符合質(zhì)量標準的工程，并承擔由此產(chǎn)生的費用。如修復后仍不符合要求，乙方應支付合同金額的20%作為違約金。3.施工違約：乙方應按照合同約定承擔違約責任，并支付合同金額的10%作為違約金。4.付款違約：甲方應按照合同約定支付違約金，違約金為應付款項的10%。5.甲方違約：甲方應承擔違約責任，并支付合同金額的20%作為違約金。示例說明：如果乙方未能在合同約定的時間內(nèi)完成工程，屬于工期延誤。按照每延誤一天，乙方應向甲方支付合同金額的0.5%作為違約金進行計算。如果乙方提供的材料和設(shè)備不符合合同約定的質(zhì)量標準，乙方應負責修復不符合質(zhì)量標準的工程，并承擔由此產(chǎn)生的費用。如修復后仍不符合要求，乙方應支付合同金額的20%作為違約金。說明三：法律名詞及解釋：1.建筑項目：指建筑物的設(shè)計、施工、裝修、安裝等一系列相關(guān)工作。2.承攬：指乙方承擔甲方委托的工程，按照合同約定完成工程并提供相應的服務。3.工期：指合