2024年城市基礎設施土方運輸承攬協(xié)議版B版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年城市基礎設施土方運輸承攬協(xié)議版B版本合同目錄一覽1.土方運輸服務內容1.1土方運輸范圍1.2土方運輸量1.3土方運輸時間2.承攬方義務2.1運輸設備及人員2.2土方運輸質量2.3土方運輸安全3.承攬方權利3.1土方運輸價格3.2土方運輸支付方式3.3土方運輸違約責任4.委托方義務4.1提供運輸場地4.2協(xié)助承攬方運輸4.3土方運輸監(jiān)管5.委托方權利5.1土方運輸質量監(jiān)督5.2土方運輸進度監(jiān)督5.3土方運輸安全監(jiān)督6.合同價格與支付6.1土方運輸價格條款6.2土方運輸支付條款6.3價格調整與支付時間7.合同履行期限7.1土方運輸開始時間7.2土方運輸完成時間7.3土方運輸延期條款8.違約責任8.1承攬方違約責任8.2委托方違約責任8.3違約賠償金額9.爭議解決9.1爭議解決方式9.2爭議解決時效9.3爭議解決費用10.保密條款10.1保密內容10.2保密期限10.3違約保密條款11.合同的變更與解除11.1合同變更條件11.2合同解除條件11.3合同變更與解除的程序12.合同的效力12.1合同生效條件12.2合同無效條件12.3合同的終止13.合同的簽署與備案13.1合同簽署程序13.2合同備案程序13.3合同簽署與備案的時間14.其他條款14.1土方運輸環(huán)境保護14.2土方運輸保險14.3土方運輸合同的附件第一部分：合同如下：第一條土方運輸服務內容1.1土方運輸范圍承攬方同意按照委托方的要求，將位于城市基礎設施工程現場的土方材料運輸至指定的堆放地點。土方材料包括但不限于挖出的泥土、砂石、垃圾等。1.2土方運輸量承攬方應根據工程進度和委托方的要求，確保土方運輸量的滿足。具體運輸量由雙方在合同執(zhí)行過程中根據工程實際需求協(xié)商確定。1.3土方運輸時間土方運輸服務期限為合同簽字之日起至工程土方運輸完畢之日止。具體運輸時間安排由雙方協(xié)商確定，并在合同附件中詳細列出。第二條承攬方義務2.1運輸設備及人員承攬方應具備足夠的運輸設備，包括運輸車輛、挖掘機等，并確保設備狀況良好，能夠滿足土方運輸的需求。同時，承攬方應提供合格的專業(yè)操作人員，確保運輸過程的順利進行。2.2土方運輸質量承攬方應保證土方運輸的質量，確保運輸過程中土方材料的穩(wěn)定性和安全性，避免出現材料流失、污染等情況。2.3土方運輸安全承攬方應嚴格遵守運輸安全規(guī)范，確保運輸過程中的人員安全和設備安全，對于由于承攬方原因造成的安全事故，承攬方應承擔全部責任。第三條承攬方權利3.1土方運輸價格土方運輸的價格按照雙方協(xié)商確定的價格執(zhí)行。價格包括但不限于土方材料的運輸費用、人工費用、設備使用費用等。3.2土方運輸支付方式土方運輸的支付方式為每運輸一定量的土方材料后，委托方按照約定的價格支付給承攬方。具體支付方式由雙方在合同中約定。3.3土方運輸違約責任如承攬方未能按照約定的時間、質量完成土方運輸服務，應承擔違約責任，具體違約責任由雙方在合同中約定。第四條委托方義務4.1提供運輸場地委托方應提供合適的運輸場地，包括土方材料的挖取地點、堆放地點和運輸通道，確保承攬方能夠順利地進行土方運輸。4.2協(xié)助承攬方運輸委托方應協(xié)助承攬方進行土方運輸，包括提供必要的運輸指示、協(xié)調相關部門解決運輸過程中的問題等。4.3土方運輸監(jiān)管委托方應對土方運輸過程進行監(jiān)管，確保運輸過程的順利進行，并對運輸過程中出現的問題及時通知承攬方進行處理。第五條委托方權利5.1土方運輸質量監(jiān)督委托方有權對承攬方的土方運輸質量進行監(jiān)督，如發(fā)現質量問題，有權要求承攬方及時整改。5.2土方運輸進度監(jiān)督委托方有權對承攬方的土方運輸進度進行監(jiān)督，如發(fā)現進度嚴重滯后，有權要求承攬方及時采取措施加快進度。5.3土方運輸安全監(jiān)督委托方有權對承攬方的土方運輸安全進行監(jiān)督，如發(fā)現安全事故隱患，有權要求承攬方及時整改。第六條合同價格與支付6.1土方運輸價格條款土方運輸的價格為每立方米元，具體價格由雙方協(xié)商確定。6.2土方運輸支付條款土方運輸的支付方式為每運輸完一定量的土方材料后，委托方按照實際運輸量支付給承攬方。具體支付時間由雙方協(xié)商確定。6.3價格調整與支付時間如遇市場行情變化，雙方可協(xié)商調整土方運輸價格。價格調整后，雙方應簽訂補充協(xié)議，并按照新的價格執(zhí)行。第八條違約責任8.1承攬方違約責任如承攬方未能按照約定的時間、質量完成土方運輸服務，應承擔違約責任。違約責任包括但不限于支付違約金、賠償因此給委托方造成的損失等。8.2委托方違約責任如委托方未能按照約定提供運輸場地、協(xié)助承攬方運輸或進行土方運輸監(jiān)管，應承擔違約責任。違約責任包括但不限于支付違約金、賠償因此給承攬方造成的損失等。8.3違約賠償金額違約賠償金額由雙方協(xié)商確定，或根據合同標的的一定比例計算。第九條爭議解決9.1爭議解決方式如合同執(zhí)行過程中發(fā)生爭議，雙方應通過友好協(xié)商解決；如協(xié)商不成，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。9.2爭議解決時效雙方應在爭議發(fā)生之日起15日內解決；如未能在規(guī)定時效內解決，任何一方均有權向法院提起訴訟。9.3爭議解決費用因爭議解決產生的費用，包括但不限于訴訟費、律師費等，由敗訴方承擔。第十條保密條款10.1保密內容雙方在合同執(zhí)行過程中知悉的對方商業(yè)秘密、技術秘密、市場信息等，應予以保密。10.2保密期限保密期限自合同簽字之日起算，至合同終止或履行完畢之日止。10.3違約保密條款如任何一方違反保密義務，應承擔違約責任，賠償因此給另一方造成的損失。第十一條合同的變更與解除11.1合同變更條件合同的變更應由雙方協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。11.2合同解除條件合同的解除應由雙方協(xié)商一致，并簽訂書面解除協(xié)議。11.3合同變更與解除的程序合同變更或解除的協(xié)議應明確變更或解除的內容、范圍、生效時間等，并經雙方簽字蓋章后生效。第十二條合同的效力12.1合同生效條件合同自雙方簽字蓋章之日起生效。12.2合同無效條件如合同存在無效情形，合同無效。12.3合同的終止合同終止是指合同約定的權利義務消滅。合同終止后，雙方的權利義務關系即告結束。第十三條合同的簽署與備案13.1合同簽署程序合同由雙方授權代表簽字，并加蓋公章。13.2合同備案程序合同簽署后，雙方應按照相關法律法規(guī)的規(guī)定，將合同備案。13.3合同簽署與備案的時間合同簽署時間為年月日，備案時間分別為年月日。第十四條其他條款14.1土方運輸環(huán)境保護承攬方在運輸過程中應遵守環(huán)境保護法規(guī)，確保運輸過程中不對環(huán)境造成污染。14.2土方運輸保險承攬方應購買運輸保險，并將委托方列為保險受益人。14.3土方運輸合同的附件合同附件包括土方運輸計劃、運輸路線圖、土方材料性質說明等，附件與合同具有同等法律效力。第二部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：土方運輸計劃詳細列出運輸的時間、地點、土方材料的類型和數量等信息，以及運輸的具體路線。附件二：運輸路線圖以圖表形式展示土方運輸的具體路線，包括起點、終點以及沿途的重要地標。附件三：土方材料性質說明詳細描述土方材料的性質，包括泥土、砂石、垃圾等，以及它們的物理和化學特性。附件四：運輸設備清單列出承攬方用于土方運輸的所有設備，包括車輛、挖掘機等，以及設備的具體型號和數量。附件五：運輸安全措施詳細列出承攬方在運輸過程中應遵守的安全措施，包括運輸速度、裝載限制等。附件六：環(huán)境保護措施詳細列出承攬方在運輸過程中應遵守的環(huán)境保護措施，以防止對環(huán)境造成污染。附件七：保險單據提供承攬方購買的運輸保險單據，以證明保險的有效性。附件八：支付憑證提供支付合同款項的憑證，包括銀行轉賬記錄、支票復印件等。說明二：違約行為及責任認定：1.承攬方未能按照約定的時間、質量完成土方運輸服務。2.委托方未能按照約定提供運輸場地、協(xié)助承攬方運輸或進行土方運輸監(jiān)管。3.承攬方在運輸過程中違反運輸安全規(guī)范，導致安全事故的發(fā)生。4.委托方未按約定時間支付土方運輸款項。違約責任認定標準：1.違約金：違約方應支付合同總價款的5%作為違約金。2.損害賠償：違約方應賠償因此給守約方造成的直接經濟損失。3.延長履行期限：如因違約導致合同無法按時完成，違約方應承擔延期履行責任，并按照合同約定支付相應的違約金。示例說明：如果承攬方未能按照約定的時間完成土方運輸服務，導致工程進度延誤，承攬方應承擔違約責任，支付違約金，并賠償因工程進度延誤給委托方造成的損失。說明三：法律名詞及解釋：1.土方運輸：指將挖出的泥土、砂石、垃圾等土方材料從挖取地點運輸至指定堆放地點的過程。2.承攬方：指承擔土方運輸服務的一方，負責土方材料的運輸工作。