2024年人工挖孔樁工程承攬協(xié)議細則版B版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年人工挖孔樁工程承攬協(xié)議細則版B版本合同目錄一覽1.挖孔樁工程概述1.1工程地點1.2工程規(guī)模1.3工程時間表2.承攬方責任2.1工程質量2.2工程安全2.3施工人員管理3.發(fā)包方責任3.1工程款項支付3.2施工條件保障3.3工程變更處理4.工程款項4.1合同價格4.2付款進度4.3價款調整5.工期延誤5.1延誤責任5.2延誤處理5.3延誤費用6.工程保險6.1保險責任6.2保險辦理6.3保險理賠7.違約責任7.1違約行為7.2違約責任判定7.3違約賠償8.爭議解決8.1協(xié)商解決8.2調解解決8.3法律途徑9.合同的生效、變更和解除9.1合同生效條件9.2合同變更9.3合同解除10.保密條款10.1保密內容10.2保密期限10.3泄密責任11.合同的轉讓11.1轉讓條件11.2轉讓程序11.3轉讓后果12.合同的附則12.1名詞解釋12.2法律法規(guī)沖突12.3合同附件13.其他約定13.1技術支持13.2溝通協(xié)調13.3雙方約定的其他事項14.合同簽字蓋章14.1簽字蓋章程序14.2簽字蓋章人員14.3合同副本第一部分：合同如下：第一條挖孔樁工程概述1.1工程地點本合同項下的挖孔樁工程位于____________________（具體地址），工程范圍包括但不限于____________________（具體工程內容）。1.2工程規(guī)模挖孔樁工程的規(guī)模為____________________（具體規(guī)模），包括但不限于____________________（具體工程量）。1.3工程時間表（1）合同簽訂后________日內，承攬方完成施工方案的制定并提交發(fā)包方審批；（2）發(fā)包方在收到施工方案后________日內審批完畢，并將審批結果通知承攬方；（3）承攬方在收到審批結果后________日內按照發(fā)包方的要求進行調整并重新提交；（4）發(fā)包方在收到調整后的施工方案后________日內再次審批，并將審批結果通知承攬方；（5）雙方確認施工方案后，承攬方應按照雙方確認的工程時間表進行施工。第二條承攬方責任2.1工程質量承攬方應按照合同約定的標準和質量要求完成挖孔樁工程，確保工程質量符合國家相關法律法規(guī)及行業(yè)標準。2.2工程安全承攬方應嚴格遵守施工現場的安全規(guī)定，確保施工過程中的安全，防止安全事故的發(fā)生。2.3施工人員管理承攬方應確保施工人員的素質和技能，并對施工人員進行必要的培訓和管理，確保施工人員按照合同約定的標準進行施工。第三條發(fā)包方責任3.1工程款項支付發(fā)包方應按照本合同約定的付款進度和金額向承攬方支付工程款項。3.2施工條件保障發(fā)包方應提供施工所需的土地、水源、電源等必要條件，并確保施工場地符合合同約定的要求。3.3工程變更處理如發(fā)包方提出工程變更，應與承攬方協(xié)商確定變更內容和影響，并根據實際情況調整工程款項。第四條工程款項4.1合同價格本合同的合同價格為人民幣（大寫）：____________________元整（小寫）：____________________元。4.2付款進度（1）合同簽訂后________日內，支付合同總額的________%；（2）挖孔樁工程完成________%后，支付相應比例的工程款項；（3）工程驗收合格后，支付剩余的工程款項。4.3價款調整如因不可抗力等特殊情況導致工程進度延誤或增加工程量，雙方可協(xié)商調整合同價款。第五條工期延誤5.1延誤責任雙方應按照合同約定的時間表完成各自的義務。如一方發(fā)生延誤，應承擔相應的責任。5.2延誤處理如發(fā)生工期延誤，雙方應立即協(xié)商解決，并根據實際情況調整工程進度和付款計劃。5.3延誤費用如因一方原因導致工期延誤，延誤期間應支付給對方合同總額的________%作為延誤費用。第六條工程保險6.1保險責任承攬方應為本合同項下的挖孔樁工程購買________類保險，并保證保險的有效性和完整性。6.2保險辦理承攬方應在合同簽訂后________日內將保險單據提交發(fā)包方備案。6.3保險理賠如發(fā)生保險事故，承攬方應立即通知發(fā)包方和保險公司，并按照保險公司的要求進行理賠。第八條違約責任7.1違約行為雙方應嚴格履行本合同的約定，如一方發(fā)生違約行為，應承擔相應的違約責任。7.2違約責任判定如一方發(fā)生違約行為，守約方有權要求違約方承擔違約責任，并有權要求違約方支付合同總額的________%作為違約金。7.3違約賠償如一方發(fā)生違約行為，導致對方遭受損失的，違約方應承擔相應的賠償責任。第九條爭議解決8.1協(xié)商解決雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決。8.2調解解決如協(xié)商不成，雙方同意向________（地名）________部門申請調解。8.3法律途徑如調解不成，雙方同意向________（地名）人民法院提起訴訟。第十條合同的生效、變更和解除9.1合同生效條件本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為________年，自合同生效之日起計算。9.2合同變更合同履行過程中，如雙方同意變更合同內容，應簽訂書面變更協(xié)議，并經雙方蓋章確認。9.3合同解除如發(fā)生不可抗力等特殊情況，導致合同無法履行，雙方同意解除合同，并按照本合同約定的付款進度退還已支付的款項。第十一條保密條款10.1保密內容雙方在合同履行過程中知悉的對方商業(yè)秘密、技術秘密、市場信息等，應予以保密。10.2保密期限雙方約定，本合同項下的保密信息保密期限為________年，自雙方一次接觸該信息之日起計算。10.3泄密責任如一方違反本合同的保密條款，導致對方遭受損失的，違約方應承擔相應的賠償責任。第十二條合同的轉讓11.1轉讓條件未經對方同意，任何一方不得將本合同的權利和義務全部或部分轉讓給第三方。11.2轉讓程序如雙方同意轉讓本合同的權利和義務，應簽訂書面轉讓協(xié)議，并經對方蓋章確認。11.3轉讓后果轉讓本合同的權利和義務后，受讓人應繼續(xù)履行本合同的約定，原合同當事人不再承擔相應的責任。第十三條其他約定12.1技術支持雙方同意，在合同履行過程中，提供必要的技術支持和協(xié)助。12.2溝通協(xié)調12.3雙方約定的其他事項雙方在其他事項上達成一致意見，可另行簽訂補充協(xié)議，作為本合同的附件。第十四條合同簽字蓋章13.1簽字蓋章程序本合同一式兩份，雙方簽字（或蓋章）后具有同等法律效力。13.2簽字蓋章人員本合同的簽字（或蓋章）人員為：（1）承攬方：____________________（姓名），職務：____________________；（2）發(fā)包方：____________________（姓名），職務：____________________。13.3合同副本本合同的副本數量為________份，雙方各執(zhí)一份，其余副本按照雙方約定的方式進行保存。第二部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.施工方案：詳細描述挖孔樁工程的施工方法、工藝流程、施工組織設計等內容。2.工程量清單：列出挖孔樁工程的工程量，包括樁基的數量、直徑、長度等信息。3.工程圖紙：包括挖孔樁工程的平面圖、立面圖、剖面圖等詳細圖紙。4.工程變更記錄：記錄合同履行過程中發(fā)生的工程變更內容及其影響。5.付款憑證：包括工程款項的支付憑證，以及進度付款的證明文件。6.工期延誤記錄：記錄工期延誤的情況及其原因。7.保險單據：承攬方購買的工程保險單據，包括保險條款、保險金額等信息。8.技術支持和協(xié)助的記錄：記錄雙方在合同履行過程中提供技術支持和協(xié)助的情況。9.補充協(xié)議：雙方在合同履行過程中就某些特定事項達成的補充協(xié)議。說明二：違約行為及責任認定：1.承攬方違約行為：a.未按照合同約定的標準和質量要求完成挖孔樁工程；b.未按照合同約定的時間進度完成工程；c.泄露發(fā)包方的商業(yè)秘密、技術秘密、市場信息等。責任認定：承攬方應承擔違約責任，支付違約金，并賠償因違約導致的損失。示例說明：如果承攬方未能按照約定的時間進度完成工程，發(fā)包方有權按照合同約定要求承攬方支付違約金，并有權要求承攬方按照實際延誤的時間支付相應的賠償。2.發(fā)包方違約行為：a.未按照合同約定的付款進度支付工程款項；b.未提供合同約定的施工條件；c.未按照合同約定的時間審批施工方案或工程變更。責任認定：發(fā)包方應承擔違約責任，支付違約金，并賠償因違約導致的損失。示例說明：如果發(fā)包方未能按照約定的付款進度支付工程款項，承攬方有權按照合同約定要求發(fā)包方支付違約金，并有權要求發(fā)包方按照實際延誤的時間支付相應的賠償。說明三：法律名詞及解釋：1.不可抗力：指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災害、社會事件等。在本合同中的應用：如因不可抗力導致合同無法履行，雙方有權協(xié)商解除合同，并按照本合同約定的付款進度退還已支付的款項。2.商業(yè)秘密：指不為公眾所知悉、能為權利人帶來經濟利益、具有實用性并經權利人采取保密措施的技術信息和經營信息。在本合同中的應用：承攬方應保護發(fā)包方的商業(yè)秘密，未經發(fā)包方同意，不得向第三方泄露。3.技術支持：指在合同履