2024年度建設合同：城市道路橋梁建設設計與施工

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度建設合同：城市道路橋梁建設設計與施工1本合同目錄一覽第一條合同主體及定義1.1甲方：指合同所述的城市道路橋梁建設項目的業(yè)主方或其合法代表。1.2乙方：指承擔合同所述的城市道路橋梁建設項目的設計與施工的承包商。第二條合同范圍與內容2.1設計范圍：包括但不限于工程可行性研究、初步設計、施工圖設計等。2.2施工范圍：根據(jù)設計文件，完成城市道路橋梁建設項目的施工工作。第三條合同工期3.1設計工期：自合同簽訂之日起至甲方批準的設計文件之日起算，按照約定的時間節(jié)點完成設計工作。3.2施工工期：自設計文件批準之日起至項目竣工交付使用之日起算，按照約定的時間節(jié)點完成施工工作。第四條合同價格與支付4.1合同總價：雙方按照約定的價格條款，確定合同總價。4.2支付方式：甲方按照約定的時間節(jié)點和比例，向乙方支付合同款項。第五條設計與施工要求5.1設計要求：乙方應按照甲方的要求和國家相關標準，完成設計工作，并保證設計文件的質量。5.2施工要求：乙方應按照設計文件和相關標準，完成施工工作，并保證施工質量。第六條合同的變更與解除6.1合同變更：雙方同意按照約定的變更程序，對合同內容進行變更。6.2合同解除：在合同執(zhí)行過程中，如發(fā)生約定解除條件，雙方可協(xié)商解除合同。第七條違約責任7.1甲方違約：甲方未按約定支付合同款項，應承擔違約責任。7.2乙方違約：乙方未按約定完成設計或施工工作，應承擔違約責任。第八條爭議解決8.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決。8.2如協(xié)商不成，任何一方均有權向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。第九條合同的生效、修改與失效9.1合同自雙方簽字蓋章之日起生效。9.2合同的修改必須經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式作出。9.3合同失效的條件和程序按照約定的條款執(zhí)行。第十條保密條款10.1雙方在合同履行過程中知悉的對方商業(yè)秘密，應予以保密。10.2保密期限自合同簽訂之日起算，至合同終止或履行完畢之日起五年。第十一條合同的附件11.1合同附件包括合同協(xié)議書、設計委托書、施工委托書等。第十二條法律法規(guī)與標準規(guī)范12.1雙方應遵守中華人民共和國相關法律法規(guī)，并按照國家標準和行業(yè)規(guī)范執(zhí)行。第十三條不可抗力13.1因不可抗力導致合同無法履行或部分履行，雙方應協(xié)商解決。第十四條其他條款14.1雙方在合同履行過程中，如有未盡事宜，應通過協(xié)商解決。第一部分：合同如下：第一條合同主體及定義1.1甲方：指合同所述的城市道路橋梁建設項目的業(yè)主方或其合法代表。1.2乙方：指承擔合同所述的城市道路橋梁建設項目的設計與施工的承包商。1.3甲方代表：指甲方指派的負責監(jiān)督、協(xié)調和管理工作的人員。1.4乙方代表：指乙方指派的負責項目執(zhí)行、協(xié)調和與甲方溝通的人員。第二條合同范圍與內容2.1設計范圍：包括但不限于工程可行性研究、初步設計、施工圖設計等。2.2施工范圍：根據(jù)設計文件，完成城市道路橋梁建設項目的施工工作，包括土建、安裝、裝修、調試等。2.3乙方應按照甲方的要求和國家相關標準，完成設計工作，并保證設計文件的質量。2.4乙方應按照設計文件和相關標準，完成施工工作，并保證施工質量。第三條合同工期3.1設計工期：自合同簽訂之日起至甲方批準的設計文件之日起算，按照約定的時間節(jié)點完成設計工作。3.2施工工期：自設計文件批準之日起至項目竣工交付使用之日起算，按照約定的時間節(jié)點完成施工工作。3.3如因不可抗力或其他特殊情況導致工期延誤，雙方可協(xié)商調整工期，并以書面形式確認。第四條合同價格與支付4.1合同總價：雙方按照約定的價格條款，確定合同總價。4.2支付方式：甲方按照約定的時間節(jié)點和比例，向乙方支付合同款項。4.3支付條件：乙方按合同約定完成各階段工作后，甲方應及時支付相應款項。4.4乙方應提供合法等值的發(fā)票或收據(jù)，以便甲方進行財務管理。第五條設計與施工要求5.1設計要求：乙方應按照甲方的要求和國家相關標準，完成設計工作，并保證設計文件的質量。5.2施工要求：乙方應按照設計文件和相關標準，完成施工工作，并保證施工質量。5.3乙方應按照約定的標準進行材料選擇和施工工藝，確保工程的安全、環(huán)保和功能性。5.4乙方應遵守工程所在地的地方規(guī)定和標準，確保施工順利進行。第六條合同的變更與解除6.1合同變更：雙方同意按照約定的變更程序，對合同內容進行變更。6.2合同解除：在合同執(zhí)行過程中，如發(fā)生約定解除條件，雙方可協(xié)商解除合同。6.3變更或解除合同的條件和程序按照約定的條款執(zhí)行，未經(jīng)雙方協(xié)商一致，任何一方不得單方面變更或解除合同。第七條違約責任7.1甲方違約：甲方未按約定支付合同款項，應承擔違約責任。7.2乙方違約：乙方未按約定完成設計或施工工作，應承擔違約責任。7.3甲方未按約定提供施工場地、資料或其他支持條件，導致乙方無法正常施工，乙方有權要求甲方承擔相應責任。7.4乙方未按約定質量標準完成施工，導致工程質量問題，乙方應承擔修復、賠償責任。7.5雙方在合同履行過程中發(fā)生的其他違約行為，應按照約定的違約責任條款處理。第八條爭議解決8.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決。8.2如協(xié)商不成，任何一方均有權向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。8.3訴訟過程中，雙方應繼續(xù)履行合同，除非法院另有判決。第九條合同的生效、修改與失效9.1合同自雙方簽字蓋章之日起生效。9.2合同的修改必須經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式作出。9.3合同失效的條件和程序按照約定的條款執(zhí)行，包括但不限于合同到期、雙方協(xié)商一致解除、一方違約等。第十條保密條款10.1雙方在合同履行過程中知悉的對方商業(yè)秘密，應予以保密。10.2保密期限自合同簽訂之日起算，至合同終止或履行完畢之日起五年。10.3保密信息不包括公共領域的信息或雙方自愿公開的信息。第十一條合同的附件11.1合同附件包括合同協(xié)議書、設計委托書、施工委托書等。11.2附件與合同具有同等法律效力，雙方應按照附件規(guī)定履行合同。第十二條法律法規(guī)與標準規(guī)范12.1雙方應遵守中華人民共和國相關法律法規(guī)，并按照國家標準和行業(yè)規(guī)范執(zhí)行。12.2如合同約定與法律法規(guī)或標準規(guī)范沖突，應以法律法規(guī)或標準規(guī)范為準。第十三條不可抗力13.1因不可抗力導致合同無法履行或部分履行，雙方應協(xié)商解決。13.2不可抗力包括自然災害、社會事件等無法預見、無法避免且無法克服的客觀情況。13.3遭受不可抗力的一方應及時通知對方，并提供相關證明文件。第十四條其他條款14.1雙方在合同履行過程中，如有未盡事宜，應通過協(xié)商解決。14.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。14.3雙方簽字蓋章后，合同立即生效，取代所有之前的談判和書面溝通。第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方介入的概念和界定1.1第三方：指非甲方和乙方之外的其他個人或實體，包括但不限于中介方、監(jiān)理方、檢測方、政府監(jiān)管部門等。1.2第三方介入：指在合同履行過程中，第三方根據(jù)合同約定或法律授權，對合同的執(zhí)行進行監(jiān)督、協(xié)調或評估等活動。1.3第三方介入的目的：確保合同的順利履行，保障甲乙雙方的合法權益，提高工程質量、安全和管理水平。第二條第三方介入的程序和條件2.1甲方或乙方可以根據(jù)合同履行情況，邀請第三方介入。2.2第三方介入前，甲方或乙方應與第三方簽訂書面介入?yún)f(xié)議，明確介入范圍、職責、權利和期限等。2.3第三方介入?yún)f(xié)議應報送甲方和乙方備案，但不影響甲方和乙方之間的合同履行。第三條第三方介入后的責任分配3.1第三方根據(jù)合同約定或法律授權，對合同履行進行監(jiān)督、評估或協(xié)調，并作出相應意見和建議。3.2甲方和乙方應尊重第三方的意見和建議，并根據(jù)實際情況作出合理調整。3.3第三方不對甲方和乙方之間的合同履行承擔任何責任，甲方和乙方不將第三方作為合同履行的主體。第四條第三方介入的費用4.1第三方介入的費用由甲方和乙方協(xié)商確定，并在合同中約定。4.2甲方和乙方按照約定的比例承擔第三方介入費用。4.3第三方介入費用包括但不限于第三方人員的報酬、差旅費、住宿費等。第五條第三方介入的期限5.1第三方介入的期限應在介入?yún)f(xié)議中約定，最長不得超過合同履行期限。5.2第三方介入期限屆滿后，第三方應向甲方和乙方提交介入報告，并終止介入活動。第六條第三方介入的權利和義務6.1第三方有權根據(jù)合同約定或法律授權，對合同履行情況進行調查、檢驗和評估。6.2第三方應保守甲方和乙方的商業(yè)秘密，不得泄露相關信息。6.3第三方應公正、客觀、及時地完成介入活動，并對其提供的意見和建議承擔責任。第七條第三方介入與甲方、乙方的關系7.1第三方介入不影響甲方和乙方之間的合同關系，甲方和乙方仍應按照合同約定履行各自義務。7.2第三方介入期間，甲方和乙方應與第三方保持良好溝通，協(xié)調配合第三方的工作。7.3第三方介入結束后，甲方和乙方應根據(jù)第三方提交的介入報告，及時調整和完善合同履行。第八條第三方責任限額8.1第三方對甲方和乙方之間的合同履行不承擔任何違約、侵權或其他法律責任。8.2甲方和乙方不將第三方作為合同糾紛的被告或共同被告。8.3第三方對甲方和乙方造成的損失，第三方應根據(jù)介入?yún)f(xié)議的約定承擔賠償責任。8.4甲方和乙方對第三方的賠償責任有限，不超過第三方介入費用的三倍。第九條爭議解決9.1雙方與第三方之間的爭議，應通過友好協(xié)商解決。9.2如協(xié)商不成，任何一方均有權向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。9.3訴訟過程中，雙方應繼續(xù)履行合同，除非法院另有判決。第十條合同的生效、修改與失效10.1合同自雙方簽字蓋章之日起生效。10.2合同的修改必須經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式作出。10.3合同失效的條件和程序按照約定的條款執(zhí)行，包括但不限于合同到期、雙方協(xié)商一致解除、一方違約等。第十一條法律法規(guī)與標準規(guī)范11.1雙方應遵守中華人民共和國相關法律法規(guī)，并按照國家標準和行業(yè)規(guī)范執(zhí)行。11.2如合同約定與法律法規(guī)或標準規(guī)范沖突，應以法律法規(guī)或標準規(guī)范為準。第十二條不可抗力12.1因不可抗力導致合同無法履行或部分履行，雙方應協(xié)商解決。12.2不可抗力包括自然災害、社會事件等無法預見、無法避免且無法克服的客觀情況。12.3遭受不可抗力的一方應及時通知對方，并提供相關證明文件。第十三條其他條款13.1雙方在合同履行過程中，如有未盡事宜，應通過協(xié)商解決。13.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。13.3雙方簽字蓋章后，合同立即生效，取代所有之前的談判和書面溝通。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：合同協(xié)議書詳細要求：合同協(xié)議書應包括雙方的基本信息、合同標的、合同價格、支付方式、違約責任等內容。說明：合同協(xié)議書是雙方簽訂合同的正式文件，明確了合同的基本條款和雙方的權利義務。2.附件二：設計委托書詳細要求：設計委托書應包括設計范圍、設計標準、設計周期、設計費用等內容。說明：設計委托書是甲方委托乙方進行設計的正式文件，明確了設計的要求和期限。3.附件三：施工委托書詳細要求：施工委托書應包括施工范圍、施工標準、施工周期、施工費用等內容。說明：施工委托書是甲方委托乙方進行施工的正式文件，明確了施工的要求和期限。4.附件四：第三方介入?yún)f(xié)議詳細要求：第三方介入?yún)f(xié)議應包括第三方介入的范圍、職責、權利和期限等內容。說明：第三方介入?yún)f(xié)議是甲方和乙方與第三方簽訂的，明確了第三方的介入范圍和期限。5.附件五：設計圖紙和施工圖紙詳細要求：設計圖紙和施工圖紙應符合相關標準和規(guī)范，明確工程的具體設計和要求。說明：設計圖紙和施工圖紙是工程實施的重要依據(jù)，明確了工程的具體設計和施工要求。6.附件六：工程量清單詳細要求：工程量清單應包括工程的所有項目和數(shù)量，明確工程的具體內容和規(guī)模。說明：工程量清單是工程結算和施工的重要依據(jù)，明確了工程的具體內容和規(guī)模。7.附件七：合同履行報告詳細要求：合同履行報告應包括合同履行的情況、工程進度、費用支出等內容。說明：合同履行報告是雙方監(jiān)督合同履行的重要文件，明確了合同的履行情況。說明二：違約行為及責任認定：1.違約行為：甲方未按約定支付合同款項責任認定：甲方應承擔違約責任，支付違約金，并繼續(xù)履行合同。示例說明：如果甲方未能在約定的時間內支付合同款項，乙方有權暫停工程，并要求甲方支付違約金。2.違約行為：乙方未按約定完成設計或施工工作責任認定：乙方應承擔違約責任，支付違約金，并繼續(xù)履行合同。示例說明：如果乙方未能在約定的時間內完成設計或施工工作，甲方有權要求乙方支付違約金，并要求乙方繼續(xù)完成工作。3.違約行為：第三方未按約定履行介入職責責任認定：第三方應承擔違約責任，支付違約金，并繼續(xù)