工程承包合同樣本

合同編號(hào)：__________甲方（委托方）：_______地址：_______聯(lián)系電話：_______聯(lián)系人：_______乙方（承包方）：_______地址：_______聯(lián)系電話：_______聯(lián)系人：_______一、工程概況1.1工程名稱：_______1.2工程地點(diǎn)：_______1.3工程內(nèi)容：_______1.4工程規(guī)模：_______1.5工程預(yù)算：_______元（大寫：_______元整）二、合同工期2.1開工日期：_______2.2竣工日期：_______三、工程質(zhì)量3.1工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：_______3.2質(zhì)量保證：乙方應(yīng)按照合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)完成工程，并承擔(dān)工程質(zhì)量問(wèn)題的修復(fù)責(zé)任。四、工程造價(jià)及支付方式4.1工程造價(jià)：_______元（大寫：_______元整）4.2支付方式：（1）甲方支付乙方工程預(yù)付款：_______元（大寫：_______元整），自合同簽訂之日起_______日內(nèi)支付；（2）甲方按照工程進(jìn)度，分階段支付乙方工程進(jìn)度款，具體支付比例和時(shí)間由雙方另行商定；（3）工程竣工并驗(yàn)收合格后，甲方支付乙方剩余工程款：_______元（大寫：_______元整）。五、工程變更5.1甲乙雙方應(yīng)嚴(yán)格遵循合同約定的工程內(nèi)容、規(guī)模和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工。如因設(shè)計(jì)或其他原因?qū)е鹿こ套兏?，雙方應(yīng)協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議；5.2工程變更導(dǎo)致的費(fèi)用增減，按照變更協(xié)議的約定處理。六、工程驗(yàn)收6.1工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：_______6.2驗(yàn)收程序：工程竣工后，乙方應(yīng)向甲方提交工程竣工報(bào)告，甲方收到報(bào)告后_______日內(nèi)組織驗(yàn)收；6.3驗(yàn)收結(jié)果：如驗(yàn)收不合格，乙方應(yīng)按照驗(yàn)收意見整改，并承擔(dān)整改費(fèi)用；如驗(yàn)收合格，甲方支付剩余工程款。七、違約責(zé)任7.1乙方未按照約定時(shí)間完成工程，甲方有權(quán)按照逾期天數(shù)向乙方追討違約金，違約金計(jì)算方式為：逾期部分工程款×日利率（_______‰）；7.2甲方未按照約定時(shí)間支付工程款，乙方有權(quán)拒絕繼續(xù)施工，并追究甲方的違約責(zé)任；7.3雙方違反合同其他約定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。八、爭(zhēng)議解決8.1雙方在履行合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；8.2如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。九、其他約定9.1合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至工程竣工驗(yàn)收合格之日止；9.2合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力；9.3本合同未盡事宜，可由雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。甲方（委托方）：_______乙方（承包方）：_______簽訂日期：_______年_______月_______日注意事項(xiàng)及解決辦法：1.注意事項(xiàng)：（1）甲乙雙方在簽訂合同時(shí)，應(yīng)確保合同內(nèi)容完整、明確，避免因合同條款不完整、不明確導(dǎo)致的爭(zhēng)議；（2）甲乙雙方應(yīng)按照合同約定履行各自的權(quán)利和義務(wù)，確保工程順利進(jìn)行；（3）甲乙雙方應(yīng)嚴(yán)格按照國(guó)家法律法規(guī)和工程相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工和驗(yàn)收；（4）甲乙雙方在合同履行過(guò)程中，應(yīng)保持良好溝通，如有爭(zhēng)議，及時(shí)協(xié)商解決；（5）甲乙雙方應(yīng)妥善保管合同副本，避免合同丟失或損壞。2.解決辦法：（1）如合同履行過(guò)程中出現(xiàn)爭(zhēng)議，甲乙雙方應(yīng)進(jìn)行友好協(xié)商，尋求和解；（2）如協(xié)商不成，甲乙雙方可向合同簽訂地人民法院提起訴訟；（3）在訴訟過(guò)程中，甲乙雙方應(yīng)遵守法院審理程序，提供證據(jù)，支持自己的主張；（4）如法院判決對(duì)一方不利，該方應(yīng)按照判決結(jié)果履行義務(wù)，并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。關(guān)鍵詞語(yǔ)的法律名詞解釋：1.合同編號(hào)：用于標(biāo)識(shí)合同的唯一編號(hào)，便于合同的管理和查詢。2.甲方（委托方）：指委托乙方進(jìn)行工程承包的一方，負(fù)責(zé)支付工程款項(xiàng)和監(jiān)督工程質(zhì)量。3.乙方（承包方）：指承擔(dān)工程承包的一方，負(fù)責(zé)按照約定完成工程并提供相應(yīng)的服務(wù)質(zhì)量。4.工程概況：指工程的基本情況，包括工程名稱、工程地點(diǎn)、工程內(nèi)容、工程規(guī)模和工程預(yù)算等。5.合同工期：指合同約定的工程開工日期和竣工日期，用于約束甲乙雙方按照約定時(shí)間完成工程。6.工程質(zhì)量：指工程滿足規(guī)定要求的標(biāo)準(zhǔn)，包括工程的安全、適用、經(jīng)濟(jì)、環(huán)保等方面的要求。7.工程造價(jià)：指工程的總價(jià)值，包括工程的所有費(fèi)用，如材料費(fèi)、人工費(fèi)、機(jī)械使用費(fèi)等。8.支付方式：指甲方支付乙方工程款項(xiàng)的方式，包括預(yù)付款、進(jìn)度款和剩余工程款等。9.工程變更：指在合同履行過(guò)程中，因設(shè)計(jì)或其他原因?qū)е鹿こ虄?nèi)容、規(guī)模、質(zhì)量等方面的變化。10.工程驗(yàn)收：指工程完成后，甲乙雙方按照約定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行的檢查、評(píng)定和確認(rèn)工程質(zhì)量的程序。11.違約責(zé)任：指合同一方未履行或未完全履行合同約定的義務(wù)所應(yīng)承擔(dān)的法律責(zé)任。12.爭(zhēng)議解決：指合同雙方在履行合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議通過(guò)協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等方式予以解決的過(guò)程。特殊應(yīng)用場(chǎng)合及補(bǔ)充條款：1.場(chǎng)合：工程涉及知識(shí)產(chǎn)權(quán)補(bǔ)充條款：10.1工程涉及乙方擁有的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，乙方應(yīng)確保其提供的工程內(nèi)容不侵犯第三方知識(shí)產(chǎn)權(quán)。如因乙方原因?qū)е录追角址傅谌街R(shí)產(chǎn)權(quán)，乙方應(yīng)承擔(dān)全部責(zé)任。2.場(chǎng)合：工程在偏遠(yuǎn)地區(qū)施工補(bǔ)充條款：11.1由于工程在偏遠(yuǎn)地區(qū)施工，可能導(dǎo)致材料運(yùn)輸和人員住宿等費(fèi)用增加。雙方同意，如有額外費(fèi)用，應(yīng)按照實(shí)際情況協(xié)商解決。3.場(chǎng)合：工程驗(yàn)收不合格補(bǔ)充條款：9.2驗(yàn)收結(jié)果：如驗(yàn)收不合格，乙方應(yīng)按照驗(yàn)收意見整改，并承擔(dān)整改費(fèi)用。整改合格后，甲方支付剩余工程款。如再次驗(yàn)收不合格，甲方有權(quán)解除合同，并要求乙方支付違約金。4.場(chǎng)合：甲方支付工程款延誤補(bǔ)充條款：8.2如甲方未按照約定時(shí)間支付工程