二零二四年車庫門安裝工程分包合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

二零二四年車庫門安裝工程分包合同本合同目錄一覽第一條合同主體及定義1.1合同主體1.2合同定義第二條工程范圍及內容2.1工程范圍2.2工程內容第三條工程質量標準3.1質量標準3.2質量驗收第四條工程進度及工期4.1工程進度4.2工期延誤第五條工程價款及支付5.1工程價款5.2支付方式第六條材料供應及質量6.1材料供應6.2材料質量第七條技術支持和培訓7.1技術支持7.2培訓事項第八條違約責任8.1違約行為8.2違約責任第九條爭議解決9.1爭議解決方式9.2爭議解決機構第十條合同的生效、變更和解除10.1合同生效10.2合同變更10.3合同解除第十一條保密條款11.1保密內容11.2保密期限第十二條知識產權保護12.1知識產權歸屬12.2侵權責任第十三條不可抗力13.1不可抗力事件13.2不可抗力后果第十四條其他條款14.1附加條款14.2附錄附件第一部分：合同如下：第一條合同主體及定義1.1合同主體1.1.1發(fā)包方：指具有獨立法人資格的GarageDoorInstallationProject的所有權人或者其合法授權的代表。1.1.2承包方：指具有獨立法人資格的GarageDoorInstallationCompany，具備進行本工程所需的技術、資質和經驗。1.2合同定義1.2.1工程：指發(fā)包方委托承包方進行的二零二四年車庫門安裝工程。1.2.2工程分包：指承包方將其所承包的工程的一部分，按照約定的條件和方法，分包給具有相應資質的分包商進行施工的行為。第二條工程范圍及內容2.1工程范圍2.1.1本工程包括但不限于：車庫門的供應、安裝、調試、驗收及售后服務。2.1.2承包方應按照合同約定的規(guī)格、數(shù)量和技術要求，完成車庫門的供應和安裝工作。2.2工程內容2.2.1承包方應負責車庫門的安裝工作，包括但不限于：門體的安裝、門機的安裝、電路的連接和調試。2.2.2承包方應按照合同約定的時間進度完成安裝工作，并保證安裝質量符合相關標準和規(guī)范。第三條工程質量標準3.1質量標準3.1.1車庫門的安裝應符合國家相關標準和規(guī)范，并滿足發(fā)包方的使用要求。3.1.2承包方應保證所供應的車庫門質量合格，不得存在缺陷和隱患。3.2質量驗收3.2.1工程完成后，發(fā)包方應組織驗收，驗收合格后方可投入使用。3.2.2驗收不合格的，承包方應按照合同約定進行整改，直到驗收合格為止。第四條工程進度及工期4.1工程進度4.1.1承包方應按照合同約定的時間表完成工程的各個階段，并提前通知發(fā)包方進行驗收。4.1.2承包方應確保工程進度不受不利影響，包括但不限于天氣、交通、人力等因素。4.2工期延誤4.2.1因承包方原因導致工程進度延誤的，承包方應承擔相應的違約責任。4.2.2因不可抗力或其他不可歸責于雙方的原因導致工程進度延誤的，雙方應協(xié)商解決。第五條工程價款及支付5.1工程價款5.1.1工程價款為人民幣[金額]元整（大寫：[金額]元整）。5.1.2工程價款包括但不限于：材料費、人工費、設備費、管理費、利潤等。5.2支付方式5.2.1發(fā)包方應按照合同約定的時間和比例向承包方支付工程價款。5.2.2支付方式可以為現(xiàn)金、轉賬、支票等，具體方式由雙方協(xié)商確定。第六條材料供應及質量6.1材料供應6.1.1承包方應按照合同約定的規(guī)格、數(shù)量和質量要求，供應所需的材料。6.1.2承包方應在材料到達工地后，及時通知發(fā)包方進行驗收。6.2材料質量6.2.1承包方應保證所供應的材料質量合格，不得存在缺陷和隱患。6.2.2材料驗收不合格的，承包方應按照合同約定進行更換或修復，直到驗收合格為止。第八條違約責任8.1違約行為8.1.1承包方未按照合同約定完成工程的，應承擔違約責任。8.1.2發(fā)包方未按照合同約定支付工程價款的，應承擔違約責任。8.2違約責任8.2.1因承包方違約導致工程進度延誤的，承包方應支付合同總價款的[比例]作為違約金。8.2.2因發(fā)包方違約導致工程進度延誤的，承包方有權要求發(fā)包方支付合同總價款的[比例]作為賠償。第九條爭議解決9.1爭議解決方式9.1.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決。9.1.2如協(xié)商不成，任何一方均有權向工程所在地的人民法院提起訴訟。9.2爭議解決機構9.2.1訴訟案件應在工程所在地的人民法院提起。9.2.2雙方應遵守法院的判決，并承擔相應的法律責任。第十條合同的生效、變更和解除10.1合同生效10.1.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。10.1.2合同生效后，雙方應嚴格按照合同約定履行各自的權利和義務。10.2合同變更10.2.1合同的變更應由雙方協(xié)商一致，并以書面形式確認。10.2.2合同變更不得損害國家利益、社會公共利益和合同雙方的合法權益。10.3合同解除10.3.1任何一方未履行合同義務的，另一方有權解除合同。10.3.2合同解除后，雙方應按照合同約定處理善后事宜。第十一條保密條款11.1保密內容11.1.1雙方在合同履行過程中獲悉的對方的商業(yè)秘密、技術秘密、市場信息等，應予以保密。11.1.2保密信息包括但不限于：合同內容、技術資料、客戶信息等。11.2保密期限11.2.1保密期限自合同生效之日起計算，至合同解除或履行完畢后[時間]年。11.2.2雙方在保密期限內不得向第三方泄露保密信息。第十二條知識產權保護12.1知識產權歸屬12.1.1雙方在合同履行過程中創(chuàng)造的知識產權，歸創(chuàng)造方所有。12.1.2承包方在履行合同過程中使用的發(fā)包方的知識產權，歸發(fā)包方所有。12.2侵權責任12.2.1雙方應尊重對方的知識產權，不得侵犯對方的知識產權。12.2.2一方侵犯另一方知識產權的，侵權方應承擔相應的法律責任。第十三條不可抗力13.1不可抗力事件13.1.1不可抗力事件包括但不限于：自然災害、社會事件、政策變化等。13.1.2不可抗力事件發(fā)生后，雙方應立即通知對方，并采取措施減少損失。13.2不可抗力后果13.2.1因不可抗力事件導致工程進度延誤的，雙方應協(xié)商調整工程進度。13.2.2不可抗力事件導致合同無法履行的，雙方應協(xié)商解除合同。第十四條其他條款14.1附加條款14.1.1雙方可以在合同附件中約定附加條款，附加條款與合同具有同等效力。14.1.2附加條款應由雙方簽字蓋章確認，并作為合同的一部分。14.2附錄附件14.2.1合同附件包括但不限于：工程設計文件、材料規(guī)格書、施工方案等。14.2.2附件應由雙方簽字蓋章確認，并作為合同的一部分。第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方介入的概念和界定1.1第三方介入1.1.1本合同中的第三方介入，是指在合同履行過程中，除甲乙方外，涉及到的其他方，包括但不限于中介方、監(jiān)理方、政府部門、專業(yè)機構等。1.1.2第三方介入旨在確保合同的順利履行，提高工程質量，保護雙方的合法權益。1.2第三方職責劃分1.2.1第三方根據其介入的角色和職責，可能承擔不同的功能，如監(jiān)督、協(xié)調、評估等。1.2.2第三方應秉持客觀、公正、專業(yè)原則，按照合同約定和國家相關法律法規(guī)，履行其職責。第二條第三方介入的程序和條件2.1第三方選擇2.1.1甲乙方應共同協(xié)商選擇合適的第三方介入，并簽訂相應的委托協(xié)議。2.1.2第三方介入的選擇應基于其專業(yè)能力、信譽和經驗等因素。2.2第三方介入的程序2.2.1第三方介入前，甲乙方應明確其介入的階段、內容和職責。第三條第三方介入后的合同變更3.1額外條款增加3.1.1甲乙方根據本合同有第三方介入時，應增加額外條款，明確第三方的權利和義務。3.1.2額外條款應包括第三方的職責、權限、責任限制等方面。3.2第三方責任限額3.2.1甲乙方應在合同中明確第三方的責任限額，以防止第三方濫用權力或違約。3.2.2第三方責任限額應根據其介入的角色和職責進行合理設定。第四條第三方介入與甲乙方的關系4.1第三方與甲乙方的關系4.1.1第三方介入后，其與甲乙方仍保持獨立的法律關系。4.1.2甲乙方應尊重第三方的獨立性，不得干預其正常履行職責。4.2第三方決策權4.2.1第三方根據其職責和權限，有權對合同履行過程中的相關事項做出決策。4.2.2甲乙方應予以尊重，并按照第三方的決策執(zhí)行。第五條第三方介入的終止條件5.1第三方介入終止條件5.1.1第三方介入終止條件包括但不限于：合同履行完畢、第三方職責履行完畢、合同解除等。5.1.2第三方介入終止前，甲乙方應與其進行清算，結清相關費用。5.2第三方介入終止程序5.2.1第三方介入終止時，甲乙方應共同簽署終止協(xié)議，明確終止日期和相關事項。5.2.2終止協(xié)議應報送相關政府部門進行備案。第六條第三方介入后的爭議解決6.1爭議解決方式6.1.1第三方介入引起的爭議，甲乙方應通過友好協(xié)商解決。6.1.2如協(xié)商不成，甲乙方均有權向工程所在地的人民法院提起訴訟。6.2爭議解決機構6.2.1訴訟案件應在工程所在地的人民法院提起。6.2.2雙方應遵守法院的判決，并承擔相應的法律責任。第七條第三方介入后的合同履行7.1第三方介入后的合同履行7.1.1第三方介入后，甲乙方應按照合同約定和第三方的指示，履行各自的權利和義務。7.1.2甲乙方應確保第三方的合法權益不受損害，共同維護合同的履行。7.2第三方介入對合同履行的影響7.2.1第三方介入對合同履行產生不利影響的，甲乙方應協(xié)商解決。7.2.2甲乙方應承擔因第三方介入導致的額外費用和損失。第八條第三方介入后的違約責任8.1第三方違約8.1.1第三方未履行合同約定的職責的，應承擔違約責任。8.1.2第三方濫用權力或違約的，應承擔相應的法律責任。8.2甲乙方違約8.2.1甲乙方未按照合同約定履行各自的權利和義務的，應承擔違約責任。8.2.2甲乙方干預第三方正常履行職責的，應承擔相應的法律責任。第九條第三方介入后的權益保護9.1第三方權益保護9.1.1甲乙方應保護第三方的合法權益，不得損害其權益。9.1.2甲第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：工程設計文件1.1設計圖紙1.1.1包含車庫門安裝的位置、尺寸、型號等信息。1.1.2設計圖紙應由專業(yè)設計師提供，并經過甲乙方確認。1.2設計說明1.2.1詳細說明設計理念、材料選擇、施工要求等內容。1.2.2設計說明應符合國家和行業(yè)標準。附件二：材料規(guī)格書2.1材料清單2.1.1列出所需材料的名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量等信息。2.1.2材料清單應經過甲乙方審核，并由第三方監(jiān)督實施。2.2材料性能參數(shù)2.2.1詳細描述材料的性能指標，如強度、耐久性、安全性等。2.2.2材料性能參數(shù)應符合國家和行業(yè)標準。附件三：施工方案3.1施工流程3.1.1詳細描述施工的步驟、方法和要求。3.1.2施工流程應由專業(yè)施工團隊制定，并經過甲乙方確認。3.2施工安全措施3.2.1列出施工過程中的安全措施，如個人防護、現(xiàn)場安全防護等。3.2.2施工安全措施應符合國家和行業(yè)標準。附件四：第三方介入協(xié)議4.1第三方職責4.1.1明確第三方的職責和權限，如監(jiān)督、協(xié)調、評估等。4.1.2第三方職責應符合合同約定和國家相關法律法規(guī)。4.2第三方責任限額4.2.1明確第三方的責任限額，如賠償限額、責任范圍等。4.2.2第三方責任限額應合理設定，以防止濫用權力或違約。說明二：違約行為及責任認定：違約行為一：未按照合同約定履行義務示例：甲乙方未按照合同約定的時間進度完成工程，導致工程延誤。責