實(shí)驗(yàn)室裝修施工合同

合同編號：__________甲方（委托方）：_______乙方（承包方）：_______一、工程概況1.1工程名稱：_______實(shí)驗(yàn)室裝修施工項(xiàng)目1.2工程地點(diǎn)：_______1.3工程規(guī)模：_______平方米1.4工程內(nèi)容：包括但不限于實(shí)驗(yàn)室家具采購、安裝，墻面、地面、天花板的裝修，電路、水路的改造等。二、合同金額2.1本合同項(xiàng)目總金額為人民幣（大寫）：_______元整（小寫）：_______元。2.2乙方在合同簽訂后_______天內(nèi)向甲方提交正式的工程預(yù)算書，甲方在收到預(yù)算書后_______天內(nèi)予以確認(rèn)。三、合同工期3.1工程預(yù)計(jì)開工日期：_______年_______月_______日。3.2工程預(yù)計(jì)竣工日期：_______年_______月_______日。3.3乙方應(yīng)按照約定的工期完成工程，如因乙方原因?qū)е鹿こ萄悠?，乙方?yīng)按甲方要求支付違約金，違約金計(jì)算方式為：每延期一天，乙方應(yīng)支付合同金額的千分之二的違約金。四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)4.1乙方應(yīng)嚴(yán)格按照國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工，保證工程質(zhì)量。4.2工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：按照《建筑裝飾裝修工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》（GB50210-2001）執(zhí)行。4.3工程驗(yàn)收：工程完成后，甲方有權(quán)組織驗(yàn)收，乙方應(yīng)予以配合。如驗(yàn)收不合格，乙方應(yīng)在甲方指定的期限內(nèi)整改完畢，并重新驗(yàn)收。如再次驗(yàn)收不合格，甲方有權(quán)扣除乙方合同金額的_______%作為質(zhì)量違約金。五、付款方式（1）合同簽訂后_______天內(nèi)，支付合同金額的_______%；（2）工程進(jìn)度達(dá)到_______%后，支付合同金額的_______%；（3）工程驗(yàn)收合格后，支付合同金額的_______%；（4）質(zhì)保期滿后，無質(zhì)量問題，支付剩余的_______%。5.2乙方開具等額的正規(guī)發(fā)票，甲方按約定時(shí)間支付工程款。六、違約責(zé)任6.1乙方如未按約定工期完成工程，應(yīng)支付違約金，具體計(jì)算方式見本合同第3.3條。6.2乙方如未按約定標(biāo)準(zhǔn)施工，導(dǎo)致工程驗(yàn)收不合格，應(yīng)支付違約金，具體計(jì)算方式見本合同第4.3條。6.3甲方如未按約定時(shí)間支付工程款，應(yīng)支付乙方違約金，違約金計(jì)算方式為：每延期一天，甲方應(yīng)支付合同金額的千分之二的違約金。七、爭議解決7.1對于因執(zhí)行本合同所發(fā)生的或與本合同有關(guān)的一切爭議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決。7.2如協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。八、其他約定8.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。8.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至工程驗(yàn)收合格且質(zhì)保期滿后失效。甲方（蓋章）：_______乙方（蓋章）：_______代表（簽字）：_______代表（簽字）：_______簽訂日期：_______年_______月_______日注意事項(xiàng)：1.甲乙雙方應(yīng)具備合法的法人資格，具備簽訂和履行合同的資格。2.合同中所涉及的工程內(nèi)容、工程量、工程預(yù)算等，應(yīng)由專業(yè)人員進(jìn)行詳細(xì)規(guī)劃和編制。3.甲乙雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守國家及行業(yè)的相關(guān)法律法規(guī)，確保工程質(zhì)量和安全。4.合同中的付款進(jìn)度、付款方式、違約金等經(jīng)濟(jì)條款，應(yīng)詳細(xì)閱讀并明確理解。5.甲乙雙方應(yīng)按照合同約定履行各自的權(quán)利和義務(wù)，確保工程的順利進(jìn)行。6.工程驗(yàn)收合格后，乙方應(yīng)提供完整的工程資料，包括施工圖紙、驗(yàn)收報(bào)告等。解決辦法：1.雙方應(yīng)友好協(xié)商，盡快解決合同履行過程中的爭議。2.若協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。3.在訴訟過程中，雙方應(yīng)積極配合法院的調(diào)查和審理工作。4.法院作出的判決或裁定，甲乙雙方應(yīng)予以執(zhí)行。關(guān)鍵詞語的法律名詞解釋：1.合同法：是指調(diào)整平等主體之間民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的法律規(guī)范總稱，包括合同的訂立、履行、變更、解除等方面的法律規(guī)定。2.法人資格：是指依法成立，能夠獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任，擁有民事權(quán)利能力和民事行為能力的組織。3.工程質(zhì)量：是指工程建設(shè)項(xiàng)目滿足使用目的的各種性能指標(biāo)，包括結(jié)構(gòu)安全、使用功能、耐久性能等。4.工程驗(yàn)收：是指工程建設(shè)項(xiàng)目完成后，由建設(shè)單位組織相關(guān)單位進(jìn)行的質(zhì)量、安全、功能等方面的檢查、測試和評估活動。5.違約金：是指當(dāng)事人不履行合同義務(wù)或者履行合同義務(wù)不符合約定的，按照合同約定向?qū)Ψ街Ц兜慕?jīng)濟(jì)賠償。6.訴訟：是指當(dāng)事人依法向人民法院請求保護(hù)自己的合法權(quán)益，并由人民法院進(jìn)行審理和判決的司法活動。特殊應(yīng)用場合：1.甲方為高校實(shí)驗(yàn)室，乙方為專業(yè)裝修公司。2.甲方為醫(yī)療機(jī)構(gòu)實(shí)驗(yàn)室，乙方為具有醫(yī)療裝修經(jīng)驗(yàn)的裝修公司。3.甲方為科研機(jī)構(gòu)實(shí)驗(yàn)室，乙方為科研實(shí)驗(yàn)室裝修專業(yè)公司。4.甲方為工業(yè)企業(yè)實(shí)驗(yàn)室，乙方為工業(yè)實(shí)驗(yàn)室裝修公司。針對每個特殊場合的補(bǔ)充條款：1.高校實(shí)驗(yàn)室裝修：乙方應(yīng)尊重甲方學(xué)校的學(xué)術(shù)氛圍和文化特點(diǎn)，在裝修設(shè)計(jì)中體現(xiàn)甲方學(xué)校的特色。乙方需在合同簽訂后額外提供校園內(nèi)施工許可證。2.醫(yī)療機(jī)構(gòu)實(shí)驗(yàn)室裝修：乙方應(yīng)嚴(yán)格遵守醫(yī)療行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，確保裝修后的實(shí)驗(yàn)室符合醫(yī)療安全和衛(wèi)生要求。乙方需在合同簽訂后額外提供醫(yī)療裝修資質(zhì)證明。3.科研機(jī)構(gòu)實(shí)驗(yàn)室裝修：乙方應(yīng)充分理解甲方科研工作的特殊性，確保裝修工程滿足科研工作的需求。乙方需在合同簽訂后額外提供科研實(shí)驗(yàn)室裝修經(jīng)驗(yàn)的相關(guān)證明。4.工業(yè)企業(yè)實(shí)驗(yàn)室裝修：乙方應(yīng)充分考慮甲方工業(yè)生產(chǎn)的環(huán)境特點(diǎn)，確保裝修后的實(shí)驗(yàn)室符