木工個人承攬合同范例

木工個人承攬合同范例第一篇范文：合同編號：__________

甲方（委托方）：_________________________

乙方（承攬方）：_________________________

鑒于甲方需要乙方提供木工承攬服務，雙方經(jīng)友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：

一、承攬內(nèi)容

1.1乙方同意按照甲方的要求，完成以下木工承攬項目：

（1）項目名稱：_________________________

（2）項目地點：_________________________

（3）項目內(nèi)容：_________________________

（4）項目工期：_________________________

二、承攬方式

2.1乙方應嚴格按照甲方提供的圖紙、材料和技術要求進行施工。

2.2乙方在施工過程中應確保施工質(zhì)量和安全，嚴格按照國家有關法律法規(guī)和行業(yè)標準執(zhí)行。

三、材料及費用

3.1甲方負責提供施工所需材料，并確保材料質(zhì)量符合要求。

3.2乙方應按照甲方提供的材料清單和價格進行采購，并在施工過程中合理使用材料。

3.3施工過程中，如因材料原因?qū)е碌馁|(zhì)量問題，由乙方承擔相應責任。

3.4合同簽訂后，雙方應按照約定支付工程款。

四、工程驗收

4.1工程完成后，甲方應組織驗收，驗收合格后，乙方方可撤離現(xiàn)場。

4.2驗收不合格的工程，乙方應在接到通知后及時整改，直至合格。

五、違約責任

5.1任何一方違反本合同約定，應承擔相應的違約責任，賠償對方損失。

5.2乙方未能按照約定完成工程，導致甲方遭受損失的，應賠償甲方損失。

5.3甲方未按時支付工程款，應向乙方支付違約金。

六、爭議解決

6.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生爭議，應友好協(xié)商解決。

6.2協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

七、合同生效及其他

7.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為______年。

7.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

7.3本合同未盡事宜，由雙方另行協(xié)商解決。

附件：

1.項目圖紙

2.材料清單

3.其他相關文件

甲方（蓋章）：_________________________

乙方（蓋章）：_________________________

簽訂日期：_________________________

第二篇范文：第三方主體+甲方權(quán)益主導

合同編號：__________

甲方（委托方）：_________________________

乙方（承攬方）：_________________________

丙方（第三方）：_________________________

鑒于甲方需要乙方提供木工承攬服務，為保障甲方權(quán)益，確保項目質(zhì)量與進度，特邀請丙方作為第三方監(jiān)督機構(gòu)參與本合同，共同保障甲方的合法權(quán)益?，F(xiàn)經(jīng)三方友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：

一、承攬內(nèi)容

1.1乙方同意按照甲方的要求，完成以下木工承攬項目：

（1）項目名稱：_________________________

（2）項目地點：_________________________

（3）項目內(nèi)容：_________________________

（4）項目工期：_________________________

二、承攬方式

2.1乙方應嚴格按照甲方提供的圖紙、材料和技術要求進行施工。

2.2乙方在施工過程中應確保施工質(zhì)量和安全，嚴格按照國家有關法律法規(guī)和行業(yè)標準執(zhí)行。

2.3丙方作為第三方監(jiān)督機構(gòu)，對乙方施工過程進行全程監(jiān)督，確保施工質(zhì)量符合要求。

三、材料及費用

3.1甲方負責提供施工所需材料，并確保材料質(zhì)量符合要求。

3.2乙方應按照甲方提供的材料清單和價格進行采購，并在施工過程中合理使用材料。

3.3施工過程中，如因材料原因?qū)е碌馁|(zhì)量問題，由乙方承擔相應責任。

3.4合同簽訂后，雙方應按照約定支付工程款。

四、工程驗收

4.1工程完成后，丙方負責組織驗收，驗收合格后，乙方方可撤離現(xiàn)場。

4.2驗收不合格的工程，乙方應在接到通知后及時整改，直至合格。

五、甲方的權(quán)利與利益

5.1甲方有權(quán)要求乙方按照約定時間完成工程，如乙方延誤工期，甲方有權(quán)要求乙方支付違約金。

5.2甲方有權(quán)要求乙方在施工過程中按照約定質(zhì)量標準進行施工，如乙方施工質(zhì)量不符合要求，甲方有權(quán)要求乙方進行整改或重新施工。

5.3甲方有權(quán)要求乙方提供施工過程中的相關資料，如乙方拒絕提供，甲方有權(quán)解除合同。

5.4甲方有權(quán)對乙方的施工過程進行監(jiān)督檢查，如發(fā)現(xiàn)乙方有違反合同約定行為，甲方有權(quán)要求乙方立即改正。

六、乙方的責任與義務

6.1乙方應按照約定時間完成工程，如因乙方原因?qū)е鹿て谘诱`，乙方應向甲方支付違約金。

6.2乙方應嚴格按照約定質(zhì)量標準進行施工，如施工質(zhì)量不符合要求，乙方應承擔相應責任。

6.3乙方應按照甲方要求提供施工過程中的相關資料，如乙方拒絕提供，甲方有權(quán)解除合同。

七、丙方的責任與權(quán)利

7.1丙方作為第三方監(jiān)督機構(gòu)，有權(quán)對乙方的施工過程進行全程監(jiān)督，確保施工質(zhì)量符合要求。

7.2丙方有權(quán)要求乙方提供施工過程中的相關資料，如乙方拒絕提供，丙方有權(quán)向甲方報告，甲方有權(quán)解除合同。

7.3丙方有權(quán)對乙方違反合同約定行為進行處理，如乙方拒不改正，丙方有權(quán)向甲方報告。

八、違約責任

8.1任何一方違反本合同約定，應承擔相應的違約責任，賠償對方損失。

8.2乙方未能按照約定完成工程，導致甲方遭受損失的，應賠償甲方損失。

8.3甲方未按時支付工程款，應向乙方支付違約金。

九、爭議解決

9.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生爭議，應友好協(xié)商解決。

9.2協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

十、合同生效及其他

10.1本合同自三方簽字蓋章之日起生效，有效期為______年。

10.2本合同一式三份，甲乙丙三方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

10.3本合同未盡事宜，由三方另行協(xié)商解決。

附件：

1.項目圖紙

2.材料清單

3.其他相關文件

第三方介入的意義和目的：

第三方丙方的介入，旨在確保乙方施工質(zhì)量，維護甲方權(quán)益，保障項目順利進行。通過丙方的全程監(jiān)督，可以有效避免乙方施工過程中可能出現(xiàn)的質(zhì)量問題，降低甲方風險。

甲方為主導的目的和意義：

甲方作為委托方，在合同中享有主導地位，有利于保障自身權(quán)益。甲方通過明確乙方責任、權(quán)利和義務，確保項目質(zhì)量與進度，實現(xiàn)自身利益最大化。同時，甲方的主導地位有助于提高合同執(zhí)行力，促進項目順利進行。

第三篇范文：第三方主體+乙方權(quán)益主導

合同編號：__________

甲方（材料供應商）：_________________________

乙方（建筑承包商）：_________________________

丙方（監(jiān)理單位）：_________________________

鑒于乙方需要甲方提供建筑材料，為確保材料質(zhì)量符合工程要求，同時保障乙方的施工利益，特邀請丙方作為第三方監(jiān)理單位參與本合同，共同監(jiān)督材料供應過程。現(xiàn)經(jīng)三方友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：

一、材料供應內(nèi)容

1.1甲方同意按照乙方的要求，提供以下建筑材料：

（1）材料名稱：_________________________

（2）材料規(guī)格：_________________________

（3）材料數(shù)量：_________________________

（4）供應期限：_________________________

二、材料供應方式

2.1甲方應按照乙方提供的材料清單和技術要求進行材料供應。

2.2甲方在材料供應過程中應保證材料質(zhì)量，符合國家相關標準和規(guī)范。

2.3丙方作為第三方監(jiān)理單位，對甲方的材料供應過程進行全程監(jiān)理，確保材料質(zhì)量符合要求。

三、材料驗收與交付

3.1乙方有權(quán)對甲方提供的材料進行驗收，驗收合格后方可使用。

3.2丙方負責組織材料驗收，驗收合格后，甲方方可交付材料。

3.3如材料驗收不合格，乙方有權(quán)要求甲方進行更換，直至合格為止。

四、乙方的權(quán)利與利益

4.1乙方有權(quán)要求甲方按照約定時間提供材料，如甲方延誤交付，乙方有權(quán)要求甲方支付違約金。

4.2乙方有權(quán)要求甲方提供的材料符合約定的質(zhì)量標準，如材料質(zhì)量不符合要求，乙方有權(quán)要求甲方進行更換或賠償損失。

4.3乙方有權(quán)要求丙方對材料供應過程進行監(jiān)督，如發(fā)現(xiàn)丙方監(jiān)督不力，乙方有權(quán)要求甲方更換監(jiān)理單位。

五、甲方的責任與義務

5.1甲方應按照約定時間、數(shù)量和質(zhì)量提供材料，如因甲方原因?qū)е卵诱`或質(zhì)量不符合要求，甲方應承擔相應責任。

5.2甲方應配合丙方的監(jiān)理工作，提供必要的技術資料和樣品。

5.3甲方應承擔因材料供應問題導致的任何額外費用。

六、丙方的責任與權(quán)利

6.1丙方作為第三方監(jiān)理單位，有權(quán)對甲方的材料供應過程進行監(jiān)理，確保材料質(zhì)量符合要求。

6.2丙方有權(quán)要求甲方提供材料樣品和技術資料，以便進行質(zhì)量檢驗。

6.3丙方有權(quán)向甲方提出改進建議，以提升材料供應質(zhì)量。

七、違約責任

7.1任何一方違反本合同約定，應承擔相應的違約責任，賠償對方損失。

7.2甲方未能按照約定提供材料，導致乙方施工延誤或損失，甲方應賠償乙方損失。

7.3乙方未能按照約定驗收材料，導致材料損壞或浪費，乙方應承擔相應責任。

八、爭議解決

8.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生爭議，應友好協(xié)商解決。

8.2協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

九、合同生效及其他

9.1本合同自三方簽字蓋章之日起生效，有效期為______年。

9.2本合同一式三份，甲乙丙三方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

9.3本合同未盡事宜，由三方另行協(xié)商解決。

附件：

1.材料清單

2.技術要求

3.其他相關文件

乙方為主導的目的和意義：

乙方作為建筑承包商，在合同中處于主導地位，有利于保障自身的