辦公樓內(nèi)外墻施工合同

辦公樓內(nèi)外墻施工合同合同編號(hào)：__________地址：聯(lián)系電話：地址：聯(lián)系電話：一、工程內(nèi)容1.1工程名稱：辦公樓內(nèi)外墻施工工程1.2工程地點(diǎn)：__________1.3工程規(guī)模：__________1.4工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：符合國家相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范和甲方要求二、工程期限2.1開工日期：__________2.2竣工日期：__________三、工程造價(jià)3.1工程總價(jià)：人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元3.2付款方式：（1）合同簽訂后，甲方支付乙方工程總價(jià)的30%作為預(yù)付款；（2）工程進(jìn)度達(dá)到50%時(shí)，甲方支付乙方工程總價(jià)的30%；（3）工程竣工驗(yàn)收合格后，甲方支付乙方工程總價(jià)的20%；（4）剩余10%作為質(zhì)保金，質(zhì)保期結(jié)束后無質(zhì)量問題，甲方一次性支付給乙方。四、乙方義務(wù)4.1按照甲方要求和國家相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范進(jìn)行施工；4.2保證工程質(zhì)量，不得偷工減料，確保工程安全；4.3負(fù)責(zé)工程進(jìn)度，確保按期完成工程；4.4負(fù)責(zé)工程驗(yàn)收，確保工程符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；4.5施工過程中，乙方應(yīng)遵守環(huán)保法規(guī)，確保施工環(huán)保。五、甲方義務(wù)5.1按照約定支付工程款項(xiàng)；5.2提供施工場地，確保乙方施工順利進(jìn)行；5.3協(xié)助乙方辦理相關(guān)施工手續(xù)；5.4工程驗(yàn)收合格后，按時(shí)支付質(zhì)保金。六、違約責(zé)任6.1乙方未按約定完成工程，甲方有權(quán)解除合同，并要求乙方支付違約金；6.2甲方未按約定支付工程款項(xiàng)，乙方有權(quán)暫停施工，并要求甲方支付違約金；6.3因甲方原因?qū)е鹿こ虩o法正常進(jìn)行，乙方有權(quán)解除合同，并要求甲方支付違約金；6.4因乙方原因?qū)е鹿こ藤|(zhì)量問題，乙方應(yīng)承擔(dān)維修責(zé)任，并支付相應(yīng)費(fèi)用；6.5雙方因履行合同發(fā)生爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院起訴。七、其他約定7.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份；7.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至工程竣工驗(yàn)收合格之日止；7.3本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.甲方營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件2.乙方施工資質(zhì)證書復(fù)印件3.工程設(shè)計(jì)圖紙4.施工方案5.材料合格證明6.工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)7.環(huán)保審批文件8.付款憑證9.工程進(jìn)度報(bào)告10.質(zhì)保金支付憑證二、違約行為及認(rèn)定：1.乙方未按約定完成工程，視為違約。2.甲方未按約定支付工程款項(xiàng)，視為違約。3.甲方未提供施工場地或協(xié)助乙方辦理施工手續(xù)，視為違約。4.乙方施工質(zhì)量不符合約定或國家規(guī)范，視為違約。5.雙方因履行合同發(fā)生爭議，無法協(xié)商解決時(shí)，可向有管轄權(quán)的人民法院起訴。三、法律名詞及解釋：1.甲方：指辦公樓的所有權(quán)人。2.乙方：指承攬辦公樓內(nèi)外墻施工工程的施工方。3.工程總價(jià)：指合同約定的工程完成所需的總費(fèi)用。4.預(yù)付款：指合同簽訂后，甲方支付給乙方的部分工程總價(jià)。5.質(zhì)保金：指工程竣工驗(yàn)收合格后，甲方保留的部分工程總價(jià)，作為乙方在質(zhì)保期內(nèi)保證工程質(zhì)量的資金。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進(jìn)度延誤：乙方應(yīng)提前通知甲方，并采取措施加快進(jìn)度。如乙方原因?qū)е鹿こ踢M(jìn)度嚴(yán)重延誤，甲方有權(quán)解除合同，并要求乙方支付違約金。2.工程質(zhì)量問題：乙方應(yīng)按照約定和國家規(guī)范進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量。如出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方應(yīng)承擔(dān)維修責(zé)任，并支付相應(yīng)費(fèi)用。3.付款糾紛：雙方應(yīng)嚴(yán)格按照約定付款，如有付款糾紛，可協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院起訴。4.環(huán)保問題：乙方應(yīng)遵守環(huán)保法規(guī)，確保施工環(huán)保。如出現(xiàn)環(huán)保問題，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，并配合相關(guān)部門處理。五、所有應(yīng)用場景：1.甲方為辦公樓的所有權(quán)人，擬對辦公樓內(nèi)外墻進(jìn)行施工。2.乙方具備施工資質(zhì)和經(jīng)驗(yàn)，自愿承攬?jiān)摴こ獭?.雙方就工程