簡化版家庭裝修合同

合同編號(hào)：__________簡化版家庭裝修合同一、裝修工程概況1.1工程地點(diǎn)：_______（詳細(xì)地址）；1.2工程內(nèi)容：_______（包括但不限于墻面刷漆、地面鋪設(shè)、水電改造、廚衛(wèi)改造等）；1.3工程預(yù)算：雙方確認(rèn)的工程總預(yù)算為人民幣_(tái)______元（大寫：____________________元整）；1.4工程工期：雙方確認(rèn)的工程總工期為_______日。二、付款方式與進(jìn)度2.1甲方支付乙方的工程款項(xiàng)分為三次，具體支付方式如下：（1）合同簽訂后_______日內(nèi)，甲方支付乙方工程預(yù)算的30%作為預(yù)付款；（2）工程進(jìn)度達(dá)到_______%時(shí)，甲方支付乙方工程預(yù)算的30%；（3）工程驗(yàn)收合格后，甲方支付乙方工程預(yù)算的40%。2.2乙方開具正規(guī)稅務(wù)發(fā)票，甲方依法予以報(bào)銷。三、施工標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量要求3.1乙方應(yīng)按照甲乙雙方確認(rèn)的施工圖、施工方案進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范；3.2乙方應(yīng)選用符合國家標(biāo)準(zhǔn)的材料、設(shè)備，并保證材料、設(shè)備的質(zhì)量和安全；3.3乙方應(yīng)按照合同約定的工期完成工程，如有延期，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任；3.4工程驗(yàn)收合格后，乙方負(fù)責(zé)保修期內(nèi)的維修責(zé)任。四、合同的變更與解除4.1甲乙雙方同意，合同的變更或解除應(yīng)書面簽署，并經(jīng)雙方確認(rèn)；4.2在合同履行過程中，如遇不可抗力等特殊情況，導(dǎo)致工程無法繼續(xù)進(jìn)行，甲乙雙方可協(xié)商暫?；蚪獬贤?；4.3如乙方未經(jīng)甲方同意，擅自變更合同內(nèi)容，甲方有權(quán)要求乙方恢復(fù)原狀，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。五、違約責(zé)任5.1乙方未按照合同約定完成工程，甲方有權(quán)要求乙方支付違約金，違約金為合同總金額的_______%；5.2甲方未按照約定時(shí)間支付工程款項(xiàng)，乙方有權(quán)拒絕繼續(xù)施工，并要求甲方支付逾期付款的利息，利息按照_______%計(jì)算；5.3乙方施工質(zhì)量不符合約定，導(dǎo)致工程驗(yàn)收不合格，乙方應(yīng)承擔(dān)返工、維修等費(fèi)用；5.4甲乙雙方違反合同約定，給對方造成損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。六、爭議解決6.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；6.2如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。七、其他約定7.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份；7.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至合同約定的工程驗(yàn)收合格且款項(xiàng)支付完畢之日終止；7.3本合同未盡事宜，可由甲乙雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。甲方（蓋章或簽字）：乙方（蓋章或簽字）：簽訂日期：_______年_______月_______日注意事項(xiàng)及解決辦法：1.注意事項(xiàng)：（1）甲乙雙方在簽訂合同時(shí)，應(yīng)確保雙方身份真實(shí)、有效，具備合同簽訂資格；（2）甲乙雙方應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定的內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)、工期等進(jìn)行履行；（3）甲方應(yīng)按照約定時(shí)間支付工程款項(xiàng)，乙方應(yīng)按照約定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工；（4）乙方在施工過程中，應(yīng)確保選用符合國家標(biāo)準(zhǔn)的材料、設(shè)備，并保證其質(zhì)量和安全；（5）甲乙雙方應(yīng)遵守合同約定的違約責(zé)任，如發(fā)生爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；（6）甲乙雙方應(yīng)按照合同約定履行各自的權(quán)利和義務(wù)，確保工程順利實(shí)施。2.解決辦法：（1）如甲乙雙方在履行合同過程中發(fā)生爭議，應(yīng)進(jìn)行友好協(xié)商，尋求和解；（2）如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟；（3）在訴訟過程中，甲乙雙方應(yīng)按照法律規(guī)定，提供相應(yīng)的證據(jù)，證明自己的權(quán)利和主張；（4）法院將根據(jù)法律規(guī)定，審查合同的履行情況，依法判決爭議的解決。關(guān)鍵詞語的法律名詞解釋：1.不可抗力：指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、社會(huì)事件等。2.合同履行：指甲乙雙方按照合同約定，履行各自的權(quán)利和義務(wù)，完成合同約定的工程。3.違約金：指違約方按照合同約定或法律規(guī)定，向守約方支付的賠償金。4.逾期付款利息：指甲方未按照約定時(shí)間支付工程款項(xiàng)，應(yīng)向乙方支付的利息。5.工程驗(yàn)收：指甲方對乙方完成的工程進(jìn)行檢驗(yàn)、確認(rèn)，以確定工程質(zhì)量是否符合合同約定。6.保修期：指乙方對已完成的工程在一定期限內(nèi)承擔(dān)維修責(zé)任的期限。7.友好協(xié)商：指甲乙雙方在履行合同過程中，通過相互尊重、平等對話，尋求問題解決的方法。特殊應(yīng)用場合及補(bǔ)充條款：1.特殊情況：甲方臨時(shí)變更裝修設(shè)計(jì)應(yīng)用場合：在裝修過程中，甲方可能會(huì)有新的想法或需求，需要對原有的裝修設(shè)計(jì)進(jìn)行變更。補(bǔ)充條款：雙方應(yīng)協(xié)商確定變更內(nèi)容，并據(jù)此調(diào)整工程預(yù)算和工期。如變更導(dǎo)致工程總價(jià)上漲，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)增加的費(fèi)用。如變更導(dǎo)致工程進(jìn)度延誤，乙方應(yīng)合理延長工期。2.特殊情況：乙方延誤工程進(jìn)度應(yīng)用場合：由于乙方原因，工程進(jìn)度嚴(yán)重延誤。補(bǔ)充條款：乙方應(yīng)按合同約定承擔(dān)違約責(zé)任，向甲方支付違約金。如違約金不能彌補(bǔ)甲方損失，甲方有權(quán)要求乙方支付額外的賠償。3.特殊情況：甲方未按約定時(shí)間支付工程款項(xiàng)應(yīng)用場合：甲方未按時(shí)支付工程款項(xiàng)，導(dǎo)致工程進(jìn)度受影響。補(bǔ)充條款：甲方應(yīng)按照合同約定的時(shí)間支付工程款項(xiàng)。如甲方逾期支付，應(yīng)向乙方支付逾期付款利息。如逾期付款導(dǎo)致工程進(jìn)度延誤，乙方有權(quán)要求甲方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。4.特殊情況：工程質(zhì)量問題應(yīng)用場合：工程驗(yàn)收時(shí)，發(fā)現(xiàn)工程質(zhì)量問題。補(bǔ)充條款：乙方應(yīng)按照甲乙雙方確認(rèn)的施工標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量。如工程驗(yàn)收不合格，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)返工、維修，并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用。如工程驗(yàn)