2024年工程承攬合同經(jīng)典版（二篇）

2024年工程承攬合同經(jīng)典版工程承攬合同本合同由甲方（委托方）與乙方（承包方）根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)，在平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的基礎(chǔ)上，經(jīng)友好協(xié)商，就甲方委托乙方進(jìn)行工程承攬事宜達(dá)成如下合同（以下簡稱“本合同”）。第一條合同目的甲方委托乙方進(jìn)行以下工程項(xiàng)目（以下簡稱“工程”）：1.工程名稱：2.工程地點(diǎn)：3.工程范圍：4.工程規(guī)模：5.工程進(jìn)度：6.工程質(zhì)量要求：7.工程費(fèi)用：第二條合同期限本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，至工程竣工驗(yàn)收合格之日止。第三條乙方的責(zé)任和義務(wù)1.乙方應(yīng)依據(jù)本合同規(guī)定的工程范圍和要求，確保工程按時(shí)、按質(zhì)、按量完成。2.乙方應(yīng)根據(jù)工程進(jìn)度，合理安排施工人員和設(shè)備，確保工程按計(jì)劃進(jìn)行。3.乙方應(yīng)定期向甲方提供工程進(jìn)度和質(zhì)量報(bào)告，并參與工程進(jìn)度和質(zhì)量的檢查和評(píng)估。4.乙方應(yīng)按照工程費(fèi)用的約定，按時(shí)向甲方支付工程款項(xiàng)，并提交相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表和票據(jù)。5.乙方應(yīng)對(duì)工程中出現(xiàn)的任何質(zhì)量問題和安全事故負(fù)責(zé)，并及時(shí)采取措施進(jìn)行處理和整改。6.乙方不得將工程部分或全部轉(zhuǎn)包給其他單位或個(gè)人。7.乙方應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)和安全標(biāo)準(zhǔn)，確保工程施工過程中的安全和環(huán)境保護(hù)。第四條甲方的責(zé)任和義務(wù)1.甲方應(yīng)提供工程設(shè)計(jì)圖紙、技術(shù)要求和相關(guān)資料，并協(xié)助乙方解決施工中的技術(shù)問題。2.甲方應(yīng)按照約定的進(jìn)度和方式支付工程款項(xiàng)，并及時(shí)提供工程變更和補(bǔ)充的說明和指示。3.甲方應(yīng)參與工程進(jìn)度和質(zhì)量的檢查和評(píng)估，并及時(shí)與乙方溝通和解決問題。4.甲方應(yīng)對(duì)乙方提供的設(shè)計(jì)和施工方案提出合理的意見和建議，經(jīng)雙方協(xié)商一致后確定。第五條工程變更和索賠1.如因甲方原因需要對(duì)工程進(jìn)行變更，乙方應(yīng)提出變更方案和變更費(fèi)用，經(jīng)甲方同意后執(zhí)行。2.如因乙方原因?qū)е鹿こ踢M(jìn)度延誤或質(zhì)量不達(dá)標(biāo)，甲方有權(quán)要求乙方進(jìn)行整改，并承擔(dān)相應(yīng)違約責(zé)任。3.如甲方變更或撤銷工程，應(yīng)提前通知乙方，并按照雙方協(xié)商一致的方式進(jìn)行處理。第六條保證金和賠償1.乙方應(yīng)按約定金額和時(shí)間向甲方支付保證金，作為履約擔(dān)保。2.如乙方未按約定完成工程或違反本合同條款，甲方有權(quán)扣除保證金，并要求乙方承擔(dān)相應(yīng)違約責(zé)任。3.如因乙方原因?qū)е鹿こ藤|(zhì)量問題或安全事故，甲方有權(quán)要求乙方進(jìn)行整改，并要求乙方承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。第七條爭議解決本合同的履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國相關(guān)法律法規(guī)。雙方應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決爭議；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第八條合同解除和解體1.工程全部完成并經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后，本合同自動(dòng)解除。2.如因不可抗力等原因?qū)е潞贤瑹o法繼續(xù)履行，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決，并按照已履行部分給予相應(yīng)賠償。3.雙方協(xié)商一致解除本合同的，應(yīng)根據(jù)已完成工程的實(shí)際進(jìn)度和甲方支付的工程款項(xiàng)進(jìn)行結(jié)算，并解散合同組織。第九條其他約定1.本合同附件為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等法律效力。2.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。3.本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方（委托方）：____乙方（承包方）：____日期：____2024年工程承攬合同經(jīng)典版（二）本合同經(jīng)承攬方（以下簡稱“甲方”）與發(fā)包方（以下簡稱“乙方”）協(xié)商一致，現(xiàn)正式簽署。甲方承諾承攬乙方委托的工程項(xiàng)目，并嚴(yán)格按照合同條款的約定完成工程。第一條項(xiàng)目概述1.1甲方同意承攬乙方委托的工程項(xiàng)目，具體項(xiàng)目概述如下：（此處詳細(xì)描述工程項(xiàng)目的基本情況，包括但不限于項(xiàng)目名稱、規(guī)模、工期、施工地點(diǎn)等）第二條甲方職責(zé)2.1甲方負(fù)責(zé)組織施工隊(duì)伍及安排施工設(shè)備，按照乙方要求完成工程項(xiàng)目。2.2甲方應(yīng)確保施工過程中的安全、環(huán)保和質(zhì)量，并承擔(dān)由此產(chǎn)生的相應(yīng)責(zé)任。2.3甲方應(yīng)根據(jù)乙方要求提供相關(guān)證書、許可證及資質(zhì)證明等文件。第三條乙方職責(zé)3.1乙方應(yīng)提供工程項(xiàng)目的詳細(xì)設(shè)計(jì)、施工圖紙及工程實(shí)施所需的相關(guān)資料。3.2乙方應(yīng)根據(jù)工程進(jìn)展支付相應(yīng)款項(xiàng)，具體支付時(shí)間、數(shù)額等事項(xiàng)應(yīng)在合同中明確約定。第四條工期與工程進(jìn)展4.1工程期限：本工程項(xiàng)目的工期為____個(gè)月（日）。4.2工程進(jìn)展：乙方應(yīng)根據(jù)工程進(jìn)展支付相應(yīng)款項(xiàng)。第五條付款方式5.1乙方應(yīng)根據(jù)甲方施工進(jìn)展支付工程款項(xiàng)，具體付款方式如下：（可選擇一次性付款或分期付款方式）5.2如因乙方原因?qū)е鹿こ踢M(jìn)展延遲的，乙方應(yīng)按照合同規(guī)定支付相應(yīng)違約金。5.3乙方應(yīng)在工程竣工后____個(gè)工作日內(nèi)支付完工驗(yàn)收款項(xiàng)。第六條變更與索賠6.1如因工程原因需進(jìn)行變更的，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式確認(rèn)。6.2如因雙方原因產(chǎn)生索賠，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式確認(rèn)。第七條違約責(zé)任7.1如因甲方原因未按時(shí)履行合同義務(wù)的，應(yīng)按照合同規(guī)定支付相應(yīng)違約金。7.2如因乙方原因未按時(shí)履行合同義務(wù)的，應(yīng)按照合同規(guī)定支付相應(yīng)違約金。7.3雙方對(duì)于違約責(zé)任的承擔(dān)應(yīng)在合同中明確約定。第八條合同解除8.1如因不可抗力等不可預(yù)見因素導(dǎo)致無法履行合同的，雙方可協(xié)商解除合同或重新商定合同條款。8.2如一方違反合同規(guī)定且不能在合理期限內(nèi)糾正的，對(duì)方有權(quán)解除合同，并要求違約方賠償相應(yīng)損失。第九條法律適用與爭議解決9.1本合同的效力、履行和解釋均適用中華人民共和國法律。9.2若因履行本合同發(fā)生爭議，雙方應(yīng)首先協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第十條其他事項(xiàng)10.1本合同一式兩份，