碳中和模板施工合同

碳中和模板施工合同合同編號：__________碳中和模板施工合同甲方（發(fā)包方）：地址：聯(lián)系人：聯(lián)系電話：乙方（承包方）：地址：聯(lián)系人：聯(lián)系電話：鑒于甲方為實施某項目，需要乙方提供碳中和模板施工服務(wù)，經(jīng)雙方友好協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。第一條工作內(nèi)容1.1乙方應(yīng)按照本合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、施工工藝和進度要求，為甲方提供碳中和模板施工服務(wù)。1.2乙方應(yīng)按照甲方的要求，提供相關(guān)施工圖紙、施工方案等技術(shù)資料，并保證施工過程中的安全、環(huán)保和質(zhì)量。第二條質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)2.1乙方應(yīng)按照國家和行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范進行施工，確保施工質(zhì)量符合甲方要求。2.2乙方應(yīng)按照甲方提供的技術(shù)要求、施工圖紙等進行施工，不得擅自修改、變更。2.3乙方應(yīng)保證施工過程中的安全、環(huán)保和質(zhì)量，對施工過程中出現(xiàn)的問題及時報告甲方，并按照甲方的要求進行整改。第三條施工期限3.1乙方應(yīng)按照甲方的要求，按時完成施工任務(wù)。3.2乙方應(yīng)確保施工進度與甲方項目進度相協(xié)調(diào)，不得延誤甲方項目進度。第四條合同價格4.1本合同的合同價格為人民幣（大寫）：________元整（小寫）：_________元。4.2乙方完成施工任務(wù)后，甲方應(yīng)按照本合同約定的付款方式及時支付合同價款。第五條付款方式5.1甲方支付合同價款的方式如下：（1）合同簽訂后，甲方支付乙方合同價款的30%作為預(yù)付款；（2）乙方完成施工任務(wù)后，甲方進行驗收，驗收合格后支付乙方合同價款的60%；（3）乙方提供完整的施工資料和質(zhì)保資料后，甲方支付乙方合同價款的10%。5.2乙方應(yīng)提供合法的稅務(wù)發(fā)票，以便甲方及時報銷。第六條違約責(zé)任6.1乙方未按照約定時間完成施工任務(wù)的，應(yīng)當(dāng)按照甲方項目進度要求，向甲方支付違約金，違約金計算方式為：每延誤一天，違約金為合同價款的0.5%。6.2乙方未按照約定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)完成施工任務(wù)的，甲方有權(quán)要求乙方重新施工，直至達到約定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，由此產(chǎn)生的費用由乙方承擔(dān)。6.3甲方未按照約定時間支付合同價款的，應(yīng)當(dāng)按照乙方實際施工進度，向乙方支付滯納金，滯納金計算方式為：每延誤一天，滯納金為合同價款的0.5%。第七條爭議解決本合同履行過程中，如發(fā)生糾紛，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院起訴。第八條其他約定8.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。8.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至合同約定的施工任務(wù)完成且甲方支付完畢合同價款之日終止。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：簽訂日期：________年____月____日一、附件列表：1.碳中和模板施工方案2.施工圖紙3.施工進度計劃4.施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)5.施工安全措施6.環(huán)保措施7.稅務(wù)發(fā)票8.驗收報告二、違約行為及認定：1.乙方未按照約定時間完成施工任務(wù)的，認定為違約。2.乙方未按照約定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)完成施工任務(wù)的，認定為違約。3.甲方未按照約定時間支付合同價款的，認定為違約。4.乙方擅自修改、變更施工圖紙、施工方案的，認定為違約。5.乙方施工過程中出現(xiàn)安全、環(huán)保問題的，認定為違約。三、法律名詞及解釋：1.碳中和：指在某個過程中，碳排放量與碳吸收量相等，實現(xiàn)碳排放的平衡。2.模板施工：指在建筑施工過程中，采用模板進行混凝土澆筑的一種施工方法。3.違約金：指當(dāng)事人不履行合同義務(wù)或者履行合同義務(wù)不符合約定的，應(yīng)當(dāng)支付給對方的一定金額。4.滯納金：指債務(wù)人逾期支付債務(wù)應(yīng)當(dāng)支付給債權(quán)人一定金額的違約金。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.施工進度延誤：解決辦法：雙方協(xié)商調(diào)整施工計劃，乙方加大施工力度，甲方提供必要支持。2.施工質(zhì)量問題：解決辦法：乙方及時整改，重新施工，甲方進行驗收。3.付款延誤：解決辦法：甲方按時支付合同價款，如有延誤，支付滯納金。4.安全事故：解決辦法：立即停工，調(diào)查事故原因，采取措施防止再次發(fā)生，乙方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。五、所有應(yīng)用場景：1.適用于各類建筑項