版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權,請進行舉報或認領
文檔簡介
建設工程設備貸款協(xié)議(34篇)建設工程設備貸款協(xié)議(精選34篇)建設工程設備貸款協(xié)議篇1借款方為下年度基本建設工程儲備設備(材料)所需貸款,經(jīng)貸款方審查同意發(fā)放。為明確雙方責任,恪守信用,根據(jù)有關規(guī)定,特簽訂本合同。第一條、本年度貸款方向借款方計劃發(fā)放基本建設儲備貸款人民幣(大寫)_________元,用于_________.本貸款期從開始支用之日起,至還清全部貸款本息止,貸款期為_________年。第二條、本貸款是為建設項目下年度儲備國內(nèi)生產(chǎn)設備(材料)的專項貸款,實行??顚S?。不得用于擴大基本建設工程量、彌補投資缺口、計劃外工程儲備、墊付工程款、不符合國家規(guī)定的設備(材料)預付款、長線產(chǎn)品和能源緊張地區(qū)耗能高的產(chǎn)品項目、地方級建設項目的.儲備、不符合貸款對象的其他基本建設所需的儲備貸款、其他開支等。第三條、自支用貸款之日起,貸款方按實際支用數(shù)按季計收利息。在合同規(guī)定的借款期內(nèi),月利率為_________。借款方不按期歸還貸款,逾期部分加收利息_________%,對超儲積壓設備(材料)占用的貸款加收利息_________%.第四條、借款方保證在_________年_________月_________日之前,用國家規(guī)定的還款資金還清全部貸款本息。逾期不還,貸款方有權限期歸還貸款或從貸款方撥、貸款戶或存款戶中扣收。第五條、貸款方保證在下達的貸款指標額度內(nèi)發(fā)放貸款,如未按期提供貸款,應承擔由此造成的經(jīng)濟損失。第六條、貸款方有權檢查、監(jiān)督貸款的使用情況,了解借款方的經(jīng)營管理、計劃執(zhí)行、設備采購、財務活動、物資庫存等情況。借款方應向借款方提供有關設計、會計、統(tǒng)計等方面的文件資料。借款方不按合同規(guī)定使用貸款,貸款方有權扣回貸款本息,并對違約使用部分加收罰息_________%.第七條、本合同條款以外的其他事項,雙方遵照《中華人民共和國民法典》的有關規(guī)定辦理。第八條、本合同經(jīng)雙方簽章后生效,貸款本息全部清償后失效。合同一式_________份,借貸雙方簽章后各執(zhí)一份,報送_________各一份。借款方(公章)_________貸款方(公章)_________負責人(簽字)_________負責人(簽字)_________地址:_________地址:__________________年____月____日_________年____月____日建設工程設備貸款協(xié)議篇2甲方:__________乙方:__________借款方在____年為進行基本建設所需資金,經(jīng)貸款方審查,同意給予貸款。為明確雙方經(jīng)濟責任,控制年度投資,雙方除遵守___號臨時借款協(xié)議外,特簽訂本年度合同。第一條借款方根據(jù)批準的年度基本建設計劃,向貸款方借款人民幣(大寫)____元,用于__建設工程,不得挪作他用。預計分季用款:一季____元;二季____元;三季____元;四季____元。第二條貸款利率為年息___%,計算復利。第三條年度中間,國家調(diào)整基建投資計劃和利率等,本合同應作相應修訂和補充。第四條建設期間或項目竣工后,雙方應簽訂借款合同,借款合同總額包括本合同的借款額。借款合同生效后,本合同同時失效。甲方:__________乙方:__________時間:__________建設工程設備貸款協(xié)議篇3工程名稱:__________________________________工程地點:__________________________________合同編號:__________________________________由設計人編填)設計證書等級:______________________________發(fā)包人:____________________________________設計人:____________________________________簽訂日期:__________________________________深圳市規(guī)劃與國土資源局監(jiān)制發(fā)包人:____________________________________設計人:____________________________________發(fā)包人委托勘察人承擔______________________________工程設計,經(jīng)雙方協(xié)商一致,簽訂本合同。第一條本合同依據(jù)下列文件簽訂1.1《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》。1.2《建設工程質量管理條例》、《建設工程勘察設計管理條例》、《建設工程勘察設計市場管理規(guī)定》。1.3《深圳市城市規(guī)劃條例》、《建設用地規(guī)劃許可證》或《土地使用權出讓合同書》。1.4國家及地方有關建設工程勘察設計管理法規(guī)和規(guī)章。1.5建設工程批準文件。第二條本合同設計項目的內(nèi)容2.1工程名稱:__________________________2.2設計指標建設用地面積建筑總面積規(guī)定建筑面積建筑高度或層數(shù)建筑覆蓋率第三條發(fā)包人應向設計人提交的有關資料及文件:序號,資料及文件名稱,文件編號,份數(shù),提交日期,有關事宜?!督ㄔO用地規(guī)劃許可證》或《土地使用權出讓合同書》第四條設計人應向發(fā)包人交付的設計資料及文件:序號資料及文件名稱份數(shù)提交日期有關事宜第五條本合同設計收費估算為____________元人民幣。設計費支付進度詳見下表。付費次序占總設計費%付費額(元)付費時間(由交付設計文件所決定)第一次付費20%定金20%定金說明:1.提交各階段設計文件的同時支付各階段設計費。2.在提交最后一部分施工圖的同時結清全部設計費,不留尾款。3.實際設計費按初步設計概算(施工圖設計概算)核定,多退少補。實際設計費與估算設計費出現(xiàn)差額時,雙方另行簽訂補充協(xié)議。4.本合同履行后,定金抵作設計費。第六條雙方責任6.1發(fā)包人責任:6.1.1發(fā)包人按本合同第三條規(guī)定的內(nèi)容,在規(guī)定的時間內(nèi)向設計人提交資料及文件,并對其完整性、正確性及時限負責,發(fā)包人不得要求設計人違反《建設用地規(guī)劃許可證》或《土地使用權出讓合同書》的有關規(guī)定及國家有關標準進行設計。6.1.2發(fā)包人提交上述資料及文件超過規(guī)定期限15天以內(nèi),設計人按合同第四條規(guī)定交付設計文件時間順延;超過規(guī)定期限15天以上時,設計人員有權重新確定提交設計文件的時間。6.1.3發(fā)包人變更委托設計項目、規(guī)模、條件或因提交的資料錯誤,或所提交資料作較大修改,以致造成設計人設計需返工時,雙方除需另行協(xié)商簽訂補充協(xié)議(或另訂合同)、重新明確有關條款外,發(fā)包人應按設計人所耗工作量向設計人增付設計費。在未簽合同前發(fā)包人已同意,設計人為發(fā)包人所做的各項設計工作,應按收費標準,相應支付設計費。6.1.4發(fā)包人要求設計人比合同規(guī)定時間提前交付設計資料及文件時,如果設計人能夠做到,發(fā)包人應根據(jù)設計人提前投入的工作量,向設計人支付趕工費。6.1.5發(fā)包人應為派赴現(xiàn)場處理有關設計問題的工作人員,提供必要的工作生活及交通等方便條件。6.1.6發(fā)包人應保護設計人的投標書、設計方案、文件、資料圖紙、數(shù)據(jù)、計算軟件和專利技術。未經(jīng)設計人同意,發(fā)包人對設計人交付的設計資料及文件不得擅自修改、復制或向第三人轉讓或用于本合同外的項目,如發(fā)生以上情況,發(fā)包人應負法律責任,設計人有權向發(fā)包人提出索賠。6.2設計人責任:6.2.1設計人應嚴格按照《建設用地規(guī)劃許可證》或《土地使用權出讓合同書》的有關規(guī)定,有關工程強制性標準,國家和地方技術規(guī)范、標準、規(guī)程及發(fā)包人提出的設計要求,進行工程設計,技術經(jīng)濟指標符合《深圳市建筑技術經(jīng)濟指標計算規(guī)定》,按合同規(guī)定的進度要求提交質量合格的設計資料,并對其負責。6.2.2設計人采用的主要技術標準是:__________________6.2.3設計合理使用年限為__________________年。6.2.4設計人按本合同第二條和第四條規(guī)定的內(nèi)容、進度及份數(shù)向發(fā)包人交付資料及文件。6.2.5設計人交付設計資料及文件后,按規(guī)定參加有關的設計審查,并根據(jù)審查結論負責對不超出原定范圍的內(nèi)容做必要調(diào)整補充。設計人按合同規(guī)定時限交付設計資料及文件,本年內(nèi)項目開始施工,負責向發(fā)包人及施工單位進行設計交底、處理有關設計問題和參加竣工驗收。在一年內(nèi)項目尚未開始施工,設計人仍負責上述工作,但應按所需工作量向發(fā)包人適當收取咨詢服務費,收費額由雙方商定。6.2.6設計人應保護發(fā)包人的知識產(chǎn)權,不得向第三人泄露、轉讓發(fā)包人提交的產(chǎn)品圖紙等技術經(jīng)濟資料。如發(fā)生以上情況并給發(fā)包人造成經(jīng)濟損失,發(fā)包人有權向設計人索賠。第七條違約責任7.1在合同履行期間,發(fā)包人要求終止或解除合同,設計人未開始設計工作的,不退還發(fā)包人己付的定金;已開始設計工作的,發(fā)包人應根據(jù)設計人已進行的實際工作量,不足一半時,按該階段設計費的一半支付;超過一半時,按該階段設計費的全部支付。7.l.2發(fā)包人應按本合同第五條規(guī)定的金額和時間向設計人支付設計費,每逾期支付一天,應承擔支付金額千分之二的逾期違約金。逾期超過30天以上時,設計人有權暫停履行下階段工作,并書面通知發(fā)包人。發(fā)包人的上級或設計審批部門對設計文件不審批或本合同項目停緩建,發(fā)包人均按7.l條規(guī)定支付設計費。7.3設計人對設計資料及文件出現(xiàn)的遺漏或錯誤負責修改或補充。由于設計人員錯誤造成工程質量事故損失,設計人除負責采取補救措施外,應免收直接受損失部分的設計費。損失嚴重的根據(jù)損失的程度和設計人責任大小向發(fā)包人支付賠償金,賠償金由雙方商定為實際損失的____________%.7.4由于設計人自身原因,延誤了按本合同第四條規(guī)定的設計資料及設計文件的交付時間,每延誤一天,應減收該項目應收設計費的千分之二。7.5合同生效后,設計人要求終止或解除合同,設計人應雙倍返還定金。第八條其他8.1發(fā)包人要求設計人派專人留駐施工現(xiàn)場進行配合與解決有關問題時,雙方應另行簽訂補充協(xié)議或技術咨詢服務合同。8.2設計人為本合同項目所采用的國家或地方標準圖,由發(fā)包人自費向有關出版部門購買。本合同第四條規(guī)定設計人交付的設計資料及文件份數(shù)超過《工程設計收費標準》規(guī)定的份數(shù),設計人另收工本費。8.3本工程設計資料及文件中,建筑材料、建筑構配件和設備,應當注明其規(guī)格、型號、性能等技術指標,設計人不得指定生產(chǎn)廠、供應商,發(fā)包人需要設計人的設計人員配合加工定貨時,所需要費用由發(fā)包人承擔。8.4發(fā)包人委托設計配合引進項目的設計任務,從詢價、對外談判、國內(nèi)外技術考察直至建成投產(chǎn)的各個階段,應吸收承擔有關設計任務的設計人參加。出國費用,除制裝費外,其它費用由發(fā)包人支付。8.5發(fā)包人委托設計人承擔本合同內(nèi)容之外的工作服務,另行支付費用。8.6由于不可抗力因素致使合同無法履行時,雙方應及時協(xié)商解決。8.7本合同發(fā)生爭議,雙方當事人應及時協(xié)商解決。也可由當?shù)亟ㄔO行政主管部門調(diào)解,調(diào)解不成時,雙方當事人同意由_____仲裁委員會仲裁。雙方當事人未在合同中約定仲裁機構,事后又未達成仲裁書面協(xié)議的,可向人民法院起訴。8.8本合同一式____________份,發(fā)包人____________份,設計人____________份。8.9本合同經(jīng)雙方簽章并在發(fā)包人向設計人支付訂金后生效。8.10本合同生效后,按規(guī)定到深圳市規(guī)劃與國土資源局或其派出機構備案。雙方履行完合同規(guī)定的義務后,本合同即行終止。8.11本合同未盡事宜,雙方可簽訂補充協(xié)議,有關協(xié)議及雙方認可的來往電報、傳真、會議紀要等,均為本合同組成部分,與本合同具有同等法律效力。8.12其它約定事項:_______________________________發(fā)包人名稱:______________設計人名稱:_______________(蓋章)(蓋章)法定代表人:(簽字)______法定代表人:(簽字)_______委托代理人:(簽字)______委托代理人:(簽字)_______住所:____________________住所:_____________________郵政編碼:________________郵政編碼:_________________電話:____________________電話:_____________________傳真:____________________傳真:_____________________開戶銀行:________________開戶銀行:_________________銀行帳號:________________銀行帳號:_________________建設行政主管部門備案:____鑒證意見:_________________備案號:__________________經(jīng)辦人:___________________備案日期:____年___月___日鑒證日期:_____年___月___日看了深圳市建設工程合同范本的人還看了:4.深圳市家政服務合同范本建設工程設備貸款協(xié)議篇4貸款方:聯(lián)系方式:借款方:聯(lián)系方式:根據(jù)國家規(guī)定,借款方為進行基本建設所需貸款,經(jīng)貸款方審查發(fā)放。為明確雙方責任,恪守信用,特簽訂本合同,共同遵守。第一條借款用途:第二條借款金額借款方向貸款方借款人民幣(大寫)______元。借款數(shù)額肯定要寫的,大家也都會寫,只是要注意數(shù)額應該用大寫,并標上幣種。在大寫的旁邊再附注小寫,并寫上小數(shù)點。這樣做主要是防止數(shù)額被更改。寫清楚了,如果你是借款人,你不用擔心數(shù)額被修改。如果你是出借人,不用擔心借款人說數(shù)額被你改過。第三條借款利率自支用貸款之日起,按實際支用數(shù)計算利息,并計算復利。在合同規(guī)定的借款期內(nèi),年息為______%。借款方如果不按期歸還貸款,逾期部分加收利率______%。利息可以由雙方自行約定,但如最終引發(fā)糾紛,對于未支付的部分利息,只要未超過年利率24%,人民法院會給予保護;約定的利率超過年利率36%,超過部分的利息約定無效。但如果約定的年利率為24%--36%,借款人已經(jīng)支付的部分利息,出借人可不予返還。第四條借款期限借款方保證從________年____月起至________年____月止,用國家規(guī)定的還款資金償還全部貸款。貸款逾期不還的部分,貸款方有權限期追回貸款,或者商請借款單位的其它開戶銀行代為扣款清償。借款時間是認定借款期限和訴訟時效的重要依據(jù),也是認定借條事實的重要因素,應該在寫明________年____月____日。年份不能省略,如果沒寫年份,一旦發(fā)生糾紛,難以確定具體的時間。如果你是借款人,為防止借款日期被修改,應當用漢字大寫:如:二〇一二年三月十六日。第五條因國家調(diào)整計劃、產(chǎn)品價格、稅率,以及修正概算等原因,需要變更合同條款時,由雙方簽訂變更合同的文件,作為本合同的組成部分。第六條違約責任貸款方保證按照本合同的規(guī)定供應資金。因貸款方責任未按期提供貸款,應按違約數(shù)額和延期天數(shù),付給借款方違約金。違約金的計算與銀行規(guī)定的加收借款方的罰息計算相同。除違約金的約定外,為了保障款項的回收,還可以就借款設置抵押。需要注意,借款的抵押如果涉及不動產(chǎn),要到相關部門辦理登記手續(xù),才能對抗第三人。第七條貸款方有權檢查、監(jiān)督貸款的使用情況,了解借款方的經(jīng)營管理、計劃執(zhí)行、財務活動、物資庫存等情況。借款方應提供有關的統(tǒng)計、會計報表及資料。借款方如果不按合同規(guī)定使用貸款,貸款方有權收回部分貸款,并對違約使用部分按照銀行規(guī)定加收罰息。借款方提前還款的,應按規(guī)定減收利息。第八條本合同條款以外的其它事項,雙方遵照《中華人民共和國民法典》的有關規(guī)定辦理。第九條爭議解決方式甲乙雙方在本合同履行期間如果發(fā)生爭議,雙方應該協(xié)商解決,協(xié)商不成,任何一方可向本合同簽訂地有管轄權的人民法院提起訴訟。借款合同糾紛的訴訟時效為________年。如約定還款期限的,訴訟時效從借款到期次日開始計算。到期有催討的,從催討次日重新計算,但須保存催討的證據(jù);沒有約定還款期限的,債權人可以隨時提出還款主張,不受兩年訴訟時效的限制,但提出還款主張后兩年內(nèi)沒有繼續(xù)主張的,視為超過訴訟時效,法律不予支持。第十條本合同經(jīng)過簽章后生效,貸款本息全部清償后失效。本合同一式五份,簽章各方各執(zhí)一份,報送主管部門、總行、分行各一份,具有同等法律效力。為了確保簽名的真實性,應要求當事人提供身份證復印件,而且復印件上還應當讓債務人簽字。最好有借款人按手印,因為身份證也有假的,如果有蓋手印會更好。尤其是在簽名潦草的情況下更是如此。貸款方(蓋章):負責人:________年____月____日借款方(蓋章):負責人:________年____月____日建設工程設備貸款協(xié)議篇5項目級別:_________立合同單位:_________(簡稱借款方)_________銀行_________行(簡稱貸款方)借款方在_________年為進行基本建設所需資金,經(jīng)貸款方審查,同意給予貸款。為明確雙方經(jīng)濟責任,控制年度投資,雙方除遵守_________號臨時借款協(xié)議外,特簽訂本年度合同。第一條借款方根據(jù)批準的年度基本建設計劃,向貸款方借款人民幣(大寫)_________元,用于_________建設工程,不得挪作他用。預計分季用款:一季_________元;二季_________元;三季_________元;四季_________元。第二條貸款利率為年息_________%,計算復利。第三條年度中間,國家調(diào)整基建投資計劃和利率等,本合同應作相應修訂和補充。第四條建設期間或項目竣工后,雙方應簽訂借款合同,借款合同總額包括本合同的借款額。借款合同生效后,本合同同時失效。第五條本合同正本2份,簽字雙方各執(zhí)1份,副本_________份,報主管部門,總、分行各1份。借款方(蓋章):_________貸款方(蓋章):_________地址:_________地址:_________法定代表(簽字):_________法定代表(簽字):_________開戶銀行及帳戶:__________________年____月____日_________年____月____日簽訂地點:_________簽訂地點:_________建設工程設備貸款協(xié)議篇6工程承包人:(簡稱甲方)勞務分包人:(簡稱乙方)依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其它有關法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,鑒于大瀏公司(以下簡稱為發(fā)包人)與甲方已經(jīng)簽訂施工總承包合同(以下稱為總包合同),雙方就勞務分包事項協(xié)商達成一致,訂立本合同。甲乙雙方均同意在本合同簽訂過程中,雙方將本著誠實信用的原則如實告知對方與合同直接相關的基本情況,甲方將在本合同中如實告知乙方相關情況。乙方保證在簽署本合同后,已了解相關情況并無其他想要了解的情況。同時,乙方保證向甲方提供的所有信息及資料均為真實有效。1、勞務分包人情況營業(yè)執(zhí)照注冊號:法定代表人:發(fā)證機關:經(jīng)營范圍:復審時間及有效期:2、勞務分包工作對象及提供勞務內(nèi)容工程名稱:施工工程工程地點:分包范圍:提供分包勞務內(nèi)容:箱梁橋施工的準備工作、場地的硬化(包括支架的基座砼)、支架、模板、鋼筋加工制作就位、砼工程、預應力張拉以及與該橋箱梁施工有關的本協(xié)議中一切明示或暗示的工作。3、分包工作期限及進度控制分包工作期限:開始工作日期:20__年7月30日,結束工作日期:20__年11月30日??偣て跒?個月,甲方根據(jù)工期要求,兩橋箱梁同步進行施工,支架、模板一次性搭設、安裝。如不能滿足進度要求,甲方有權要求乙方增加人員等投入以補滯后工期,確保總工期內(nèi)完成所需工程。4、質量標準工程質量:按總包合同有關質量的約定、國家現(xiàn)行的《公路工程工程施工及驗收規(guī)范》和《公路工程工程質量評定標準》,本工作必須達到質量評定優(yōu)良等級。5、圖紙5.1工程承包人應在勞務分包工作開工前,向勞務分包人提供與勞務分包人的勞務分包任務相關的圖紙1套。6、項目經(jīng)理6.1工程承包人委派的擔任駐工地履行本合同的項目經(jīng)理為。6.2勞務分包人委派的擔任駐工地履行本合同的項目負責人為唐貴軍。7、工程承包人義務7.1、組建與工程相適應的項目管理班子,全面履行總包合同,組織實施施工管理的各項工作,對工程的工期和質量向發(fā)包人負責;7.2、可以協(xié)助乙方解決在施工過程中的住房、用水、用電問題及其他方面的協(xié)調(diào)工作,費用由乙方自理。其中項目部已把低壓電送至橋的附近。7.3、負責編制施工組織設計,統(tǒng)一制定各項管理目標,組織編制年、季、月施工計劃、物資需用量計劃表,實施對工程質量、工期、安全生產(chǎn)、文明施工,計量析測、實驗化驗的控制、監(jiān)督、檢查和驗收;7.4、負責工程測量定位、沉降觀測、技術交底,組織圖紙會審,統(tǒng)一安排技術檔案資料的收集整理及交工驗收;7.5、負責提供鋼筋、鋼絞線、砼與大型設備(吊車、泵車);7.6、按本合同約定,向勞務分包人支付勞動報酬。8、勞務分包人義務8.1、對本合同勞務分包范圍內(nèi)的工程質量向工程承包人負責,組織具有相應資格證書的熟練工人投入工作;未經(jīng)工程承包人授權或允許,不得擅自與發(fā)包人及有關部門建立工作聯(lián)系;自覺遵守法律法規(guī)及有關規(guī)章制度。8.2、勞務分包人根據(jù)施工組織設計總進度計劃的要求,按工程承包人的階段、月、旬、周施工計劃,完成上述階段、時段施工計劃相應的勞動力安排計劃,保證按時完成任務。8.3、勞務分包人全權委托本項目負責人負責工程實施結算等一切與本工程相關的活動。8.4、按工程承包人統(tǒng)一規(guī)劃堆放材料、機具,按工程承包人標準化工地要求設置標牌,搞好生活區(qū)的管理,做好自身責任區(qū)的治安保衛(wèi)工作。8.5、勞務分包人須服從工程承包人轉發(fā)的發(fā)包人及工程師的指令。8.6、勞務分包人所施工工程,如因質量不合格而產(chǎn)生的返工費,由勞務分包人自負。8.7、在施工期內(nèi),如勞務分包人不能按質按量完成計劃工程,經(jīng)工程承包人勸告后仍無明顯改進,工程承包人有權調(diào)整其承擔的工程任務,如仍然不能完成計劃工程,工程承包人有權終止本合同的繼續(xù)履行。由此造成的費用增加由勞務分包人承擔。8.8、勞務分包人在履行本合同過程中,不得轉包他人,否則,工程承包人有權無條件終止本合同,已完工程驗收合格后按本合同單價結算,并應按工程承包人規(guī)定的期限退場。8.9、勞務分包人在施工過程中必須服從甲方施工人員的安排,不得向工程承包人施工人員行賄同時不得有欺詐行為,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將清退出場。8.10、勞務分包人不得拖欠勞務分包人自己及施工關聯(lián)方的人工工資,機械臺班費用,材料費等。8.11、勞務分包人不得與當?shù)匕l(fā)生任何經(jīng)濟糾紛和任何勞務往來。9、安全施工與檢查9.1、按照國家、地方的相關法律法規(guī)執(zhí)行,并遵守甲方對安全施工提出的各項要求。9.2、乙方應按甲方安全管理作業(yè),遵守國家安全法律、法規(guī)和甲方的安全管理辦法,如有違反,甲方有權對乙方進行罰款,若引發(fā)安全生產(chǎn)事故,乙方承擔全部責任及所有費用。9.3、鑒于該施工的箱梁橋與正在施工的長瀏高速相交,分包人必須采取有效的防護措施(如設密閉的安全通道)確保橋下行車安全,若引發(fā)事故和矛盾由乙方承擔全部責任以及所有費用。10、安全防護按照國家、地方的相關法律法規(guī)執(zhí)行,并按甲方對乙方安全施工技術交底和相關要求進行各種安全防護。11、事故處理按照國家、地方的相關法律法規(guī)執(zhí)行。12、保險按照國家、地方的相關法律法規(guī)執(zhí)行。13、承包工作內(nèi)容按照本協(xié)議工程業(yè)主技術規(guī)范和圖紙要求完成本橋梁箱梁施工工程的所有工作,包括:13.1、箱梁橋施工的準備工作、用水、用電、施工工棚、鋼筋加工棚、場地的硬化(包括支架的基座砼為20cm其他區(qū)域為10cm)的所需人工以及機具。13.2、支架工程:提供支架所需材料,并架設拆除,按要求預壓,確保滿足支架的承重要求13.3、模板工程:乙方提供模板,箱梁外露面必須用經(jīng)大瀏公司、監(jiān)理處確認的優(yōu)質的模板,且有足夠的剛度確保不會形變。模板安拆、涂脫模劑等。13.4、鋼筋工程:鋼筋加工制作,安裝就位、包括綁扎,焊接,所需的機具和耗材,電焊機不少于8臺。鋼筋不考慮損耗。13.5、砼工程:澆注砼;振搗砼;砼養(yǎng)生。13.6、預應力工程:預應力鋼絞線的安裝、張拉、壓漿等所有工作。13.7、以及與該橋箱梁施工有關的一切明示或暗示的工作(如保衛(wèi)等)。14、勞務報酬14.1本工程的勞務報酬采用:不同工作成果的計件單價(含管理費),按確認的工程量計算。14.2采用上述方式計價的,不同工作成果的計件單價分別為:14.3.1甲方僅進行質檢、試驗、測量及施工過程控制等工程管理,單價中包括乙方設備、人員的進退場、施工場地清理、工程施工的人工費、設備費、耗材、施工人員的保險費以及意外事故風險金、安全保衛(wèi)以及協(xié)助甲方測量、質檢和試驗等一切與此相關的作業(yè)的費用;甲方僅供所需設計鋼筋、鋼絞線、砼的材料。同時甲方負責吊車事宜。若乙方不能按期完工,甲方有權部分或全部扣除工期質量獎。14.3.2除非本協(xié)議另有約定,否則與本協(xié)議工程范圍內(nèi)鋼筋安裝、砼澆注(前臺)有關的任何分項工程細目如果未列入上述結算細目中,則是乙方為完成本協(xié)議工程內(nèi)容所必須完成的附屬工程義務,其費用已包含在上述有關承包細目單價中,不再另行結算和支付。14.3.3本合同單價已包含因天氣、環(huán)境等方面的影響而造成的誤工費用。15、工時及工程量的確認15.1、采用按確定的工時計算勞務報酬的,由甲方施工員每日將提供勞務人數(shù)報甲方負責人,由甲方現(xiàn)場負責人復核并由甲方項目副經(jīng)理確認。15.2、采用按確認的工程量計算勞務報酬的,由甲方施工員和乙方按月或約定時間將實際完成但不超過設計數(shù)量的工程量報甲方工程科審核,經(jīng)甲方主管副經(jīng)理認可,項目經(jīng)理批準方可給予結算。對乙方未經(jīng)甲方主管副經(jīng)理認可,超出設計圖紙范圍和因乙方原因造成返工的工程量,甲方不予計量。16、勞務報酬的支付16.1乙方與甲方雙方約定支付方法按以下方案進行。16.1.1、在結算時,應扣除甲方為乙方完成的實際工程數(shù)量和協(xié)助乙方完成工程量的費用。16.1.2、工程完工后,乙方施工的工程經(jīng)過監(jiān)理驗收合格,攜相關資料到工程科結算。結算后須出具工程款項已結清的書面證明。16.1.3、本工程甲方不預付款,乙方開工后,甲方按乙方每月工程進度付款,付至約總價款的50%~70%(含價撥款),每月付款一次,剩余工程款待工程中間交工驗收后90日內(nèi)付至95%,總價款的5%作為保證金,待總體工程(指整個14標)竣工驗收后退還乙方。16.1.4、如乙方對其所做工程的質量問題不維修或乙方未作答復,甲方可直接維修,其費用從乙方工程款中直接扣除。甲方接到因乙方原因造成的監(jiān)理、業(yè)主書面批評指令,甲方將酌情扣除部分或全部保證金。16.1.5、甲方以轉帳支票形式或雙方認可的方式支付乙方款項。17、施工變更17.1施工中如發(fā)生對原工作內(nèi)容進行變更,甲方以書面形式向乙方發(fā)出變更通知,并提供變更的相應圖紙和說明。乙方按照甲方(項目經(jīng)理)發(fā)出的變更通知及有關要求,按照變更進行施工:17.2因變更導致勞務報酬的增加,由工程承包人承擔;因變更減少工程量,乙方勞務報酬應相應減少。17.3施工中乙方不得對原工程設計進行變更。因乙方擅自變更設計發(fā)生的費用和由此導致甲方的直接損失,由乙方承擔。17.4因勞務分包人自身原因導致的工程變更,勞務分包人無權要求追加勞務報酬。17.5變更的計價:本合同中有規(guī)定的相同或相似的合同單價,直接套用;合同中無規(guī)定的,可以套用甲方與其他乙方簽訂的相同或相似的合同單價;均無套用的,雙方協(xié)商確定。18、施工驗收乙方應確保所完成施工的質量,應符合本合同約定的質量標準。乙方施工完畢,應向甲方提交完工報告,通知甲方驗收;甲方應當在收到乙方的上述報告后14天內(nèi)對乙方施工成果進行驗收。19、爭議19.1工程承包人和勞務分包人在履行合同時發(fā)生爭議,可以自行和解或要求有關主管部門調(diào)解,(1)雙方達成仲裁協(xié)議,向長沙市仲裁委員會申請仲裁;(2)向甲方所在地的人民法院起訴。20、禁止轉包或再分包20.1勞務分包人不得將本合同項下的勞務作業(yè)轉包或再分包給他人。否則,甲方有權進行處置,勞務分包人將依法承擔責任。21、不可抗力本合同中不可抗力的定義與總包合同中的定義相同。按照國家、地方的相關法律法規(guī)執(zhí)行。22、文物和地下障礙物23、違約23.1、甲、乙雙方在履行本合同過程中,如出現(xiàn)合同條款以外的問題,由雙方協(xié)商解決,并簽訂補充協(xié)議,甲、乙雙方所簽補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等的法律效力。23.2、本合同簽訂后,雙方應共同遵守,若單方面違約,違約方應賠償另一方違約金,違約金數(shù)量不超過本合同金額的10%。24、合同終止24.1雙方履行完合同全部義務,勞務分包人向工程承包人交付勞務作業(yè)成果,并經(jīng)工程承包人及發(fā)包人驗收合格后,本合同即告終止。25、合同份數(shù)25.1本合同壹式兩份,具有同等效力,由甲方和乙方各執(zhí)一份。26、補充條款26.1雙方約定:遵守甲方的勞務結算管理的規(guī)定。26.3雙方約定:遵守甲方的與勞務分包相關的其他規(guī)定。27、合同生效合同訂立時間:月日合同訂立地點:本合同雙方約定后生效。工程承包人:(公章)勞務分包人:(公章)法定代表人:法定代表人:委托代理人:委托代理人:建設工程設備貸款協(xié)議篇7甲方:(以下簡稱甲方)乙方:(以下簡稱乙方)為確保工程資料符合國家建設工程竣工驗收及業(yè)主要求,及時完成竣工備案工作。經(jīng)協(xié)商甲方將本項目工程資料的勞務承包給乙方,為明確雙方權力與義務,特簽訂如下條款:一、承包方式與要求:該工程資料以包工包料方式承包(綜合驗收表、竣工報告、備案表、安全資料本薄及裝訂費用由甲方提供)。要求乙方具備制作建設工程資料資質,主要人員要有資格證書。二、承包范圍:包括工程技術管理、質量控制、質量驗收、安全文明、竣工存檔、質監(jiān)備案等相關資料(因甲方或業(yè)主手續(xù)不齊不能備案與乙方無關)的收集編制、整理成檔,同時做好原材料、試件、試塊送檢工作。保證所有資料依據(jù)圖紙設計及變更、現(xiàn)行施工規(guī)范規(guī)定、結合現(xiàn)場情況編制后裝訂成冊;乙方承擔的各項資料應符合各主管單位對資料的驗收及檔案館的存檔規(guī)定。三、承包內(nèi)容及價格:經(jīng)議定該工程資料按建筑面積元/㎡的單價由乙方進行承包,包含內(nèi)容如下:1、本工程從開工到竣工所有資料的申報、收集、整理、編制、裝訂。2、原材料、試件、試塊送檢(甲方負責運輸及承擔材料試驗費用)。3、完整交付檔案館存檔、質監(jiān)站備案資料,存檔的所有費用(包括協(xié)調(diào)費用)由甲方支付。4、配合甲方簽證資料的編輯打印,甲方需提供底稿。5、乙方自備電腦、打印機、表格紙張及辦公文具,甲方需提供施工現(xiàn)場使用的復印機及聲像資料設備。四、付款方式:本合同簽訂后暫借10%購買部分紙張表格等,工程結構封頂付給總款的50%,余款工程竣工驗收后一次性付清。五、質量要求:乙方必須按現(xiàn)行工程竣工資料的規(guī)范要求、強制性文件以及質監(jiān)部門和檔案館的要求整理、編制、裝訂,必須保證工程技術資料達到合格標準,符合質監(jiān)、檔案館、業(yè)主、甲方和監(jiān)理單位的要求。六、雙方職責:1、甲方職責:及時提供工程資料所需的各種文件;及時提供進場材料的三證資料,不能影響乙方的資料收集整理工作;積極配合乙方的資料工作與質監(jiān)站等各主管單位的關系處理。免費提供乙方的辦公場地、桌椅以及在工地期間就餐等。2、乙方職責:保證資料進度與施工進度有序銜接;保證工程資料與施工形象進度同步,真實反映施工實情;在單項工程完成后二日內(nèi)必須提供完整資料;積極配合甲方接受各主管單位的每次檢查驗收工作。七、其它事項:1、乙方必須保證每周到工地兩次以上,便于掌握工程進度,遇到重要事情隨叫隨到。2、甲方工程竣工資料備案必須在竣工后三個月內(nèi)完成,超出時限仍然需要乙方工作,甲方另支付每月3000元工資給乙方。3、甲方如將分部工程對外進行分包時,分包工程資料費由分包單位另付,如資料由分包方完成,乙方配合整理存檔。4、未盡事宜雙方協(xié)商解決,補充協(xié)議具有同等法律效力。八、違約責任1、以上條款雙方必須嚴格遵守,任何一方不得違反,否則追究違約方經(jīng)濟責任。2、本協(xié)議一式二份,雙方各執(zhí)一份,經(jīng)雙方簽字后生效。甲方(公章):_________乙方(公章):_________法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):__________________年____月____日_________年____月____日建設工程設備貸款協(xié)議篇8甲方:________________乙方:________________合作辦學項目:_________________甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,本著平等互利、共同發(fā)展的原則,就雙方合作辦學事宜達成以下協(xié)議:甲方權利義務:_________________一、負責提供培訓教材,并負責為合格學員辦理相關證書,認證手續(xù)費、證書工本費由乙方負責。二、負責對聯(lián)合辦學單位的招生、教學負責人及師資進行指導。三、負責審核乙方的辦學資格、條件、管理、考試等事項,如發(fā)現(xiàn)乙方有嚴重違反有關規(guī)定、違反雙方約定、提供不實資料等行為之一或不適應合作項目辦學條件的,甲方有權單方面提前終止合作協(xié)議,后果由乙方承擔。甲方(蓋章)___________乙方(簽章)_______________年_____月_____日建設工程設備貸款協(xié)議篇9建設工程保持廉潔協(xié)議書工程項目名稱:________發(fā)包單位(甲方):________承包單位(乙方):________承包單位所在地址:________為了規(guī)范建設市場,確保建設工程高效,優(yōu)質,按時竣工投產(chǎn),遵照國家建設部,監(jiān)察部《關于在工程建設中深入開展反對腐敗和反對不正當競爭的通知》精神,根據(jù)________有關要求,并經(jīng)甲乙雙方同意,特簽訂建設工程保持廉潔的協(xié)議書。1.甲方有責任向乙方施工單位介紹本單位的有關廉政建設的各項制度和規(guī)定。2.甲方有責任對本單位工程項目人員進行廉政教育;督促甲方人員嚴格遵守本單位制度和在工程項目建設中保持廉潔的若干規(guī)定,如發(fā)現(xiàn)有違反規(guī)定的,除給予當事人批評教育外,應視情節(jié)輕重,后果大小給予相應的經(jīng)濟處罰或紀律處分。3.甲方有權對乙方在工程項目建設中保持廉潔的情況實行監(jiān)督,定期或不定期檢查甲乙雙方履行本協(xié)議情況。4.甲方人員參加乙方組織的各種會議和活動,須經(jīng)主管領導同意,甲方人員不得接受乙方贈送的禮品,禮金和有價證券,難以拒收的,必須按有關規(guī)定登記上交。5.甲方人員在工程建設項目中發(fā)現(xiàn)乙方單位有不廉潔的行為,應及時采取措施,終止其不廉潔行為的繼續(xù)發(fā)生,并報告主管領導。6.乙方有權了解甲方單位有關廉政建設的各項制度和規(guī)定,支持甲方執(zhí)行有關規(guī)定和制度。7.乙方有責任對本單位工程項目人員進行廉政教育(包括甲方單位制定的有關廉政建設方面的規(guī)定),按時出席甲方召集的有關會議。8.乙方不得以任何名義宴請甲方人員或向甲方人員贈送禮品,禮金及各種有價證券,如乙方違反,根據(jù)具體情況和造成的后果,甲方有權向有關部門提出對乙方的依法處罰,直至終止工程合同,由此給甲方單位造成的損失均由乙方單位承擔。9.乙方在工程項目建設中賄賂甲方人員,被檢察機關立案查處的,甲方有權取消或終止工程項目施工合同,由此給甲方單位造成的損失均由乙方單位承擔,并向甲方單位承擔經(jīng)濟賠償責任。10.乙方在工程項目建設中發(fā)現(xiàn)甲方人員有不廉潔的行為,應及時采取措施,終止其不廉潔行為的繼續(xù)發(fā)生,并及時告知甲方單位主管領導;情節(jié)嚴重的可向區(qū)有關部門投訴或舉報。11.本協(xié)議使用時間:本工程發(fā)包,建設,竣工驗收全過程及協(xié)議前后甲乙雙方發(fā)生的有違反本協(xié)議的行為。12.本協(xié)議的甲方指工程建設單位,分包工程的總包方和建設工程受托監(jiān)理單位。13.甲乙雙方愿意接受建設主管部門,紀檢監(jiān)察部門,檢察部門對本協(xié)議執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查直到處罰。14.本協(xié)議一式六份,甲乙雙方各執(zhí)一份,甲乙雙方主管部門各備案一份,抄報建筑管理所一份,送甲方紀檢(監(jiān)察),檢察室備案一份。甲方(蓋章):________法人代表(簽字):______________年____月____日乙方(蓋章):________法人代表(簽字):______________年____月____日建設工程設備貸款協(xié)議篇10甲方:乙方:經(jīng)營者姓名:身份證號碼:經(jīng)營場所:茲有的車棚非機動車輛充電電路安裝工程由乙方經(jīng)營部施工,為確保工程安全、質量及工程進度,認真執(zhí)行業(yè)主合同,甲乙雙方共同協(xié)商達成如下協(xié)議:一、承包內(nèi)容:二、承包方式:三、工程工期:20__年月日前完工。四、承包價格:見附表。五、甲方工作1、甲方負責施工現(xiàn)場的施工組織、安全培訓、施工進度,巡視督導、驗收等方面;2、甲方負責工程測量,預結算,現(xiàn)場管理,業(yè)主及外部關系的協(xié)調(diào)等工作;3、甲方參與工程質量和施工進度的監(jiān)督。六、乙方工作1、嚴格遵守甲方制定的施工現(xiàn)場管理制度;2、施工中嚴格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質量標準,按期保質完成工程,如乙方違約,造成的損失由乙方負責;3、乙方不得和業(yè)主爭吵,有問題須及時向甲方反映,如出現(xiàn)質量問題必須按甲方要求的質量標準和期限整改。乙方負責施工現(xiàn)場安全。4、嚴格按照甲方的要求管理工期,如因工期管理管理不善造成損失由乙方負責,所增加費用由乙方負擔。5、文明施工,管理好工程材料,如材料管理不善造成丟失由乙方負責,施工過程中出現(xiàn)工傷事故由乙方負責;6、保護好已完工程成品,以及其它工種的勞動成果。如有損壞照價賠償。7、保證施工現(xiàn)場的整潔,施工現(xiàn)場做到一日一清,施工中產(chǎn)生的垃圾、土渣一律裝袋存放在指定地點,材料、工具按指定位置整齊排放,工程完工后負責清掃施工現(xiàn)場;8、乙方自行辦理所帶施工人員的公安檢查等一切手續(xù),出現(xiàn)問題甲方不負責。七、工程質量:乙方施工的工程質量若不符合優(yōu)良標準規(guī)定,甲方有權責令乙方返工,并賠償甲方的材料損失。且乙方承諾該工程中產(chǎn)品保修年。在此期間若該工程出現(xiàn)質量問題,乙方需要無條件維修。若乙方不積極配合、屢次整改達不到要求或不執(zhí)行影響正常使用,甲方有權追究乙方的民事責任,造成的后果由乙方獨立承擔,乙方不得有任何異議。八、工程變更工程項目或施工方式如需變更,雙方應協(xié)商一致,簽訂書面變更協(xié)議,同時調(diào)整相關工程費用及工期。如無書面協(xié)議結算時不予認可。九、工程款支付方式1、工程款撥付方式:2、撥款程序:3、甲方按合同約定付款給乙方(建設單位有特殊要求的除外),工程竣工驗收不合格不予結算。十、安全施工及現(xiàn)場文明乙方在施工中必須嚴格遵守建筑工程安全技術規(guī)范,自覺遵守工地的各項安全管理制度,服從項目管理。施工過程做到工完料凈、場地整潔有序,如有違約,乙方需就施工中引發(fā)的安全事故承擔全部責任。十一、其他約定以上合同經(jīng)雙方友好協(xié)商訂立,如有不盡事宜經(jīng)雙方妥善研究后再補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同具有同等的法律效力,雙方應共同遵守。本合同一式二份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,自簽訂起生效,工程竣工結算款付清后自然失效。甲方負責人(簽字):乙方負責人(簽字)甲方公章:乙方公章:年月日:建設工程設備貸款協(xié)議篇11上訴人(原審被告)內(nèi)黃__________燃氣有限公司,住所地__________法定代表人:__________,職務經(jīng)理。被上訴人(原審原告)__________,男,________年____月____日生,漢族,住_________________。被上訴人(原審被告)__________,男,________年____月____日生,漢族,住_________________。上訴人不服_______人民法院(_______)豫_______民初_______號民事判決,現(xiàn)依法提起上訴。上訴請求:請求依法撤銷原判,發(fā)回重審,或查明事實后依法改判:駁回被上訴人張_______原審對內(nèi)黃_______燃氣有限公司訴訟請求。事實與理由:原判認定事實不清,要求上訴人承擔本案連帶責任于法無據(jù)。首先,原判認定內(nèi)_______燃氣有限公司_______項目部是內(nèi)_______燃氣有限公司是錯誤的。內(nèi)_______燃氣有限公司是依法設立的法人企業(yè),自公司成立以來,從未設立任何項目部,更未設立河南__項目部。原判認為“_______燃氣公司的_______項目部與_______簽訂合作協(xié)議”無事實根據(jù)。上訴人認為,內(nèi)_______燃氣有限公司與內(nèi)_______燃氣有限公司河南_______項目部不是同一主體,不存在隸屬關系,也無法律上的任何利害關系。上訴人在_______部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)包括_______開展有天然氣安裝工程業(yè)務,但上訴人已將該工程于_____年_____月_____日全部承包給了具有法人資質的河南_____建設工程有限公司,雙方簽訂有《建設工程施工合同》。上訴人與河南_______建設工程有限公司簽訂《建設工程施工合同》后,從未與任何人簽訂任何承包合同或者施工合同,更不可能成立什么河_______項目部。被上訴人_______在原審提交的_______與內(nèi)_______燃氣有限公司河南__項目部簽訂的燃氣施工內(nèi)部合作協(xié)議與上訴人無關,原判將河南__項目部認定為上訴人的公司屬牽強附會。上訴人認為,本案應當舉證證明內(nèi)黃_______燃氣有限公司河南_______項目部是否具有民事主體資格,是否具有獨立承擔民事責任能力,設立內(nèi)黃_______燃氣有限公司河南_______項目部的機構是誰。以上問題弄清楚了,其他問題也就迎刃而解了。依據(jù)民事訴訟法第64條規(guī)定,查明以上事實舉證責任在被上訴人張_______一方。原判在沒有查明以上事實的前提下,僅憑被上訴人提交的《燃氣施工內(nèi)部合作協(xié)議》冠上了上訴人的名稱就認定是上訴人公司的行為是不負責任的。其次,原判要求上訴人承擔連帶責任于法無據(jù)。原審原告張_______受雇于被上訴人王_______,張_______在受雇過程中受到傷害,應當?shù)玫劫r償。而上訴人將該工程整體承包給了河南建設工程有限公司,河南_______建設工程有限公司又將該工程一部分承包給了沒有建筑資質的王_______,對于張_______在工作中受到的傷害應當由王_______承擔賠償責任,河南_______建設工程有限公司承擔連帶責任,現(xiàn)原判要求上訴人承擔連帶責任有悖法律規(guī)定??傊姓J定事實不清,要求上訴人承擔連帶責任于法無據(jù)。望二審法院依法準入上訴人上訴請求。此致_______中級人民法院上訴人:_______燃氣有限公司_____年_____月_____日建設工程設備貸款協(xié)議篇12委托人:監(jiān)理人:經(jīng)雙方協(xié)商一致,簽訂本合同。第1條委托人委托監(jiān)理人監(jiān)理的工程(以下簡稱本工程)概況如下:1、工程名稱:橋改造工程。2、工程地點:_區(qū)境內(nèi)。3、工程規(guī)模:橋梁全長12米,寬5米。4、總投資:。第2條本合同中的有關詞語含義與本合同第二部分《標準條件》中賦予它們的定義相同。第3條下列文件均為本合同的組成部分:1、監(jiān)理投標書或中標通知書;2、本合同標準條件;3、本合同專用條件(包括補充合同)。4、在實施過程中雙方共同簽署的補充與修正文件。第4條監(jiān)理人向委托人承諾,按照本合同的規(guī)定,承擔本合同專用條件中議定范圍內(nèi)的監(jiān)理業(yè)務。第5條委托人向監(jiān)理人承諾按照本合同注明的期限、方式、幣種,向監(jiān)理人支付報酬。第6條本合同自年月日開始實施,至本工程備案驗收完成之日(工程施工監(jiān)理期為日歷日天)。第7條本合同一式陸份,均具有同等法律效力,其中,委托人三份,監(jiān)理人三份。委托人:監(jiān)理人:(簽章)(簽章)住所:住所:法定代表人:(簽章)法定代表人:(簽章)代表:代表:開戶銀行:開戶銀行:賬號:賬號:郵編:郵編:電話:電話:本合同簽訂于:年月日建設工程設備貸款協(xié)議篇13發(fā)包方(甲方):承包方(乙方):裝飾工程施工責任合同書發(fā)包方(以下簡稱甲方):委托代理人:(姓名)聯(lián)系電話:承包方(以下簡稱乙方):承包負責人:(姓名)聯(lián)系電話:經(jīng)考察,甲方同意乙方承包甲方裝飾工程任務。為明確雙方在施工過程中的權利、責任和義務,經(jīng)雙方共同協(xié)商,簽訂如下條例:一、工程地址:商丘--二、工程概況:玻璃雨棚及其它部位的型材三、人工費項目及價格:材料及人工費單價為每個雨棚20元,具體數(shù)量以現(xiàn)場項目經(jīng)理審核為準。四、材料:雨棚玻璃為55鋼化加膠玻璃,管材為10215;10加厚鍍鋅管,連接為不銹鋼駁接爪,收口為中性結構膠。五、承包方式:包工包料,施工工具乙方自備,必須齊全有效。六、付款方式:簽訂合同后支付訂金20元??⒐ず细窈笾Ц度?。七、工程驗收與保修雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收:1、材料進場后的材料驗收;2、基層驗收;3、飾面驗收;4、細節(jié)驗收及修補八、本合同一式兩份,自雙方簽訂之日起生效,根據(jù)合同約定的施工期限,乙方承包的工程自驗收合格之日起,視為甲乙雙方解除承包關系,本合同自動失效。甲方簽字:乙方簽字:代表:責任人:________年____月日________年____月____日建設工程設備貸款協(xié)議篇14工程項目名稱:_________承包單位:_________承包單位所在地址:_________為了規(guī)范建設市場,確保建設工程高效,優(yōu)質,按時竣工投產(chǎn),遵照國家建設部,監(jiān)察部《關于在工程建設中深入開展反對腐敗和反對不正當競爭的通知》精神,根據(jù)_________有關要求,并經(jīng)甲乙雙方同意,特簽訂建設工程保持廉潔的協(xié)議書。1.甲方有責任向乙方施工單位介紹本單位的有關廉政建設的各項制度和規(guī)定。2.甲方有責任對本單位工程項目人員進行廉政教育;督促甲方人員嚴格遵守本單位制度和在工程項目建設中保持廉潔的若干規(guī)定,如發(fā)現(xiàn)有違反規(guī)定的,除給予當事人批評教育外,應視情節(jié)輕重,后果大小給予相應的經(jīng)濟處罰或紀律處分。3.甲方有權對乙方在工程項目建設中保持廉潔的情況實行監(jiān)督,定期或不定期檢查甲乙雙方履行本協(xié)議情況。4.甲方人員參加乙方組織的各種會議和活動,須經(jīng)主管領導同意,甲方人員不得接受乙方贈送的禮品,禮金和有價證券,難以拒收的,必須按有關規(guī)定登記上交。5.甲方人員在工程建設項目中發(fā)現(xiàn)乙方單位有不廉潔的行為,應及時采取措施,終止其不廉潔行為的繼續(xù)發(fā)生,并報告主管領導。6.乙方有權了解甲方單位有關廉政建設的各項制度和規(guī)定,支持甲方執(zhí)行有關規(guī)定和制度。7.乙方有責任對本單位工程項目人員進行廉政教育,按時出席甲方召集的有關會議。8.乙方不得以任何名義宴請甲方人員或向甲方人員贈送禮品,禮金及各種有價證券,如乙方違反,根據(jù)具體情況和造成的后果,甲方有權向有關部門提出對乙方的依法處罰,直至終止工程合同,由此給甲方單位造成的損失均由乙方單位承擔。9.乙方在工程項目建設中賄賂甲方人員,被檢察機關立案查處的,甲方有權取消或終止工程項目施工合同,由此給甲方單位造成的損失均由乙方單位承擔,并向甲方單位承擔經(jīng)濟賠償責任。10.乙方在工程項目建設中發(fā)現(xiàn)甲方人員有不廉潔的行為,應及時采取措施,終止其不廉潔行為的繼續(xù)發(fā)生,并及時告知甲方單位主管領導;情節(jié)嚴重的可向區(qū)有關部門投訴或舉報。11.本協(xié)議使用時間:本工程發(fā)包,建設,竣工驗收全過程及協(xié)議前后甲乙雙方發(fā)生的有違反本協(xié)議的行為。12.本協(xié)議的甲方指工程建設單位,分包工程的總包方和建設工程受托監(jiān)理單位。13.甲乙雙方愿意接受建設主管部門,紀檢監(jiān)察部門,檢察部門對本協(xié)議執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查直到處罰。14.本協(xié)議一式六份,甲乙雙方各執(zhí)一份,甲乙雙方主管部門各備案一份,抄報建筑管理所一份,送甲方紀檢,檢察室備案一份。甲方:_________乙方:_________法人代表:_________法人代表:__________________年____月____日_________年____月____日建設工程設備貸款協(xié)議篇15工程項目名稱:_________________委托方:_________________服務方:_________________工程建設項目管理合同建設單位:_________________項目管理單位:_________________根據(jù)國家及地方頒布的有關法律、法規(guī)及條例,結合工程的具體情況,經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商,甲方委托乙方對第二條中所明確的工程項目進行全過程項目管理服務,并就具體事項達成如下一致協(xié)議。第一條詞語定義1.1業(yè)主:_________________在協(xié)議書中約定,具有項目發(fā)包主體資格和支付工程價款能力的當事人或取得該當事人資格的合法繼承人。1.2項目管理單位:_________________在協(xié)議中約定的,具有工程建設項目管理相應資質的和獨立法人資格的,接受業(yè)主單位委托的當事人或取得該當事人資格的合法繼承人。1.3項目經(jīng)理:_________________企業(yè)法定代表人在管理的建設工程項目管理中的具有相應資格的委托代理人。1.4設計單位:_________________指發(fā)包人委托的負責本工程設計并取得相應工程設計資質等級證書的單位。1.5監(jiān)理單位:_________________指發(fā)包人委托的負責本工程監(jiān)理并取得相應工程監(jiān)理資質等級證書的單位。1.6代理單位:_________________指受發(fā)包人的合法委托,以發(fā)包人的名義代理實施項目或項目部分內(nèi)容發(fā)包工作,并具有相應資質等級證書的單位。1.7承包單位:_________________在協(xié)議書中約定,被項目發(fā)包人接受的具有工程項目施工承包主體資格的當事人或取得當事人資格的合法繼承人。1.8造價咨詢單位:_________________指業(yè)主委托的負責本工程造價咨詢并取得相應工程造價咨詢資質等級證書的單位。1.9工程:_________________指業(yè)主和管理單位在協(xié)議書中約定的承包范圍內(nèi)的工程。1.10項目管理酬金:_________________指管理單位為進行建設項目籌建、建設、聯(lián)合試運轉、驗收總結等工作發(fā)生的管理費用。1.11工程前期:_________________指自工程立項起至工程設計完成止的階段。1.12施工準備期:_________________自施工圖設計開始起至簽發(fā)開工令為止的階段。1.13施工實施期:_________________自工程開工至按施工合同完成了項目全部任務為止的階段。1.14竣工驗收期:_________________承包人按施工合同完成了項目全部任務,提出交工至發(fā)包人組織驗收通過為止的階段。1.15造價咨詢:_________________指具有造價咨詢資質的單位受發(fā)包方的委托對工程項目進行造價控制的活動。1.16施工監(jiān)理:_________________指工程施工階段監(jiān)理單位對工程質量、進度、投資、安全文明施工進行控制的監(jiān)理活動。1.17管理期限:_________________協(xié)議書中約定的服務期限。1.18開工日期:_________________指發(fā)包人、承包人在協(xié)議書中約定,承包人開始施工的絕對或相對的日期。1.19竣工日期:_________________指發(fā)包人、承包人在協(xié)議書中約定,承包人完成承包范圍內(nèi)工程的絕對或相對的日期。1.20圖紙:_________________指發(fā)包人提供或由承包人提供并經(jīng)發(fā)包人批準,滿足承包人施工需要的所有圖紙(包括文字配套說明和有關資料)。1.21合同關系:_________________指發(fā)包方和承包方通過合同(協(xié)議)來約定各自的權利和義務的平等關系。1.22管理關系:_________________指管理單位按業(yè)主授予的權力對被管理單位實施的管理。1.23施工場地:_________________指由發(fā)包人提供的用于工程施工的場所以及發(fā)包人在圖紙中具體制定的供施工使用的任何其他場所。1.24書面形式:_________________指合同書、信件和數(shù)據(jù)電文(包括電報、電傳、傳真、電子數(shù)據(jù)交換和電子郵件)等或以有形地表現(xiàn)所載內(nèi)容的形式。1.25工程項目總投資:_________________指完成工程項目所發(fā)生的價款支出。主要包括土地費、設計費、勘察費、配套增容費、建安工程投資(包括設備)、二次精裝修費、工程預備費等。1.26項目建設周期:_________________指從項目的立項至工程竣工驗收交付使用止的全部時間。1.27竣工驗收:_________________指承包人按合同完成的項目全部任務,經(jīng)驗收合格,由發(fā)包人組織驗收的活動。1.28竣工結算:_________________指承包方全部完成了協(xié)議書中約定的內(nèi)容,交工之后,向發(fā)包方進行的最終工程價款結算的活動。1.29竣工決算:_________________指建設項目竣工后,由建設單位編制竣工決算報表和竣工財務情況說明書的活動。1.30竣工備案:_________________建設單位自工程竣工驗收合格之日起15日內(nèi)依照有關法規(guī)向有關建設行政主管部門進行竣工驗收備案的活動。1.31聯(lián)動試車:_________________指新建企業(yè)或新增加生產(chǎn)工藝過程的擴建企業(yè)在竣工驗收前,按照設計規(guī)定的工程質量標準,進行整個車間的有負荷或無負荷聯(lián)合試運行。1.32違約責任:_________________指合同一方不履行合同義務或履行合同義務不符合約定所應承擔的責任。1.33索賠:_________________指在合同履行過程中,對于并非自己的過錯,而是應由對方承擔責任的情況造成的實際損失,向對方提出經(jīng)濟補償?shù)囊蟆?.34不可抗力:_________________指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況。1.35小時或天:_________________本合同規(guī)定按小時計算時間的,從事件有效開始時計算(不扣除休息時間);規(guī)定按天計算時間的,開始當天不計入,從次日開始計算。時限的最后天是休息日或者其他法定節(jié)假日的,以節(jié)假日次日為時限的最后一天,但竣工日期除外。時限的最后一天的截止時間為當日24時。1.36審計:_________________由國家規(guī)定的審計所或部門免費對工程各項費用的合法性進行審核的活動。1.37項目管理月報:_________________由項目管理單位按月向業(yè)主報告工程項目實施情況的報告。1.39指定分包:_________________指由發(fā)包方指定單位分包部分工程內(nèi)容。1.40竣工資料:_________________指在協(xié)議中約定或按國家有關規(guī)定,承包方應當提供的有關工程的資料(包括書面、電子、影像資料)。1.41重大變更:_________________指業(yè)主或由于客觀原因改變工程的主要使用功能、建設地點、增減建設規(guī)模15%以上,分期或合并建設或提前或推遲3個月以上實施的行為。1.42業(yè)主代表:_________________業(yè)主派出的授予處理工程項目建設相關事務的全權代表。第二條組成本合同的文件1、本項目管理合同;2、附件:_________________項目管理的工作內(nèi)容和職責(若分列);3、本合同實施過程中經(jīng)雙方協(xié)商一致的補充合同文件。第三條工程概況工程名稱:_________________工程地點:_________________建筑面積:_________________項目建安總投資(暫):_________________第四條項目管理服務方式本工程由甲方委托乙方并在甲方領導下實施項目管理,提供全過程建設管理和咨詢服務。乙方派出由項目經(jīng)理、專業(yè)技術人員、管理工程師等組成的項目管理班子從對工程前期、施工階段、竣工驗收及交付使用諸階段,根據(jù)甲方確定的項目功能定位、建設標準、設計方案、投資規(guī)模等進行計劃、組織、控制和協(xié)調(diào)等管理和專業(yè)咨詢服務。第五條項目管理的依據(jù)1、項目管理合同文件;2、與本工程建設有關的政府部門的批準文件;3、與本工程有關的其它合同文件;4、經(jīng)業(yè)主批準的項目管理計劃書;5、與工程有關的工程建設法規(guī)、規(guī)范、驗收標準。甲方(蓋章)法定代表人(簽章)乙方(簽章)年月日建設工程設備貸款協(xié)議篇16甲方:____________乙方:____________1、工程名稱:____________2、工程地點:____________3、工程工期:工期進度按項目部下達的計劃為準4、承包方式:包工包料,材料包括(模板、元釘、止水螺桿、腳手架鋼管、扣件、及圓盤鋸、小型工具和三級電箱以下的電線等)5、承包內(nèi)容:木模全部工程量及內(nèi)外腳手架,含張設安全網(wǎng)、鋪設竹簙6、承包范圍:圖紙范圍內(nèi)所有有關木工模板制安分項工程的工作內(nèi)容,直至竣工清理結束。具體承包內(nèi)容包括:模板翻樣;配合放線;模板、木方制安及拆除;鋼管、扣件搭設及加固;模板限位及拆除;每道工序(模板內(nèi)外、施工縫等)施工前后的垃圾清理;砼澆搗時指派專人值班護模;砼澆搗后跑模砼打鑿、磨光;穿墻螺桿起回絲;模板涂刷脫模劑;施工縫的隔離網(wǎng)制安及拆除、清理;砼吊模;砼構造柱、圈梁、腰帶、預留洞的模板安拆;預留插筋處模板打洞;預埋鐵件的放置;材料的清理、拔釘、吊運、歸堆;二次結構全部工作;腳手架的搭設及拆除。9、承包價格:按模板接觸面積綜合樓45/m2,綜合車間2和水合車間都是58/m2,車間用塔吊就減去1萬元人工工資,綜合樓外腳手架按建筑面積25元計算、綜合車間2和水合車間外腳手架按建筑面積23元計算(包含人工、材料)。二、雙方的責任和義務(一)甲方的責任和義務1、為加強甲方對乙方施工全過程的施工監(jiān)控管理,現(xiàn)甲方委派蔡慶同志為本工程項目負責人(甲方代表),負責該工程的一切對外活動,負責協(xié)調(diào)建設方的關系。2、及時組織乙方會同建設方、設計單位圖紙會審,并協(xié)助乙方辦理好設計圖紙變更的有關簽證手續(xù)。3、協(xié)助乙方做好工程施工期間與當?shù)赜嘘P部門的協(xié)調(diào)工作。4、在施工過程中,甲方有權對乙方施工全過程進行監(jiān)督管理,在施工過程中依照甲方的管理規(guī)定進行項目管理,甲方有權對乙方違規(guī)行為進行處罰,乙方不得以任何理由拒絕。5、如乙方違背合同施工,不能適應本工程該工種的承包,甲方有權責令乙方返工、整改,直至甲方有權單方面終止本合同,有權及時清退乙方退場,乙方必須無條件服從,同時甲方保留向乙方追償由此造成損失的權利。(二)乙方的責任和義務1、乙方簽訂合同人任該工種負責人(責任人)。2、乙方必須無條件履行甲方與建設方簽訂的工程合同的各項條款,執(zhí)行來自建設方及甲方的指令。3、乙方在充分了解該工程項目后,表示完全有能力(人、財、物)按工程合同內(nèi)容執(zhí)行并完成好本項目。如因乙方在資金、施工力量、質量、安全、施工管理等方面原因不能達到工程所在地政府有關部門及建設方、甲方要求而造成違紀和違約,乙方必須無條件承擔由此造成的全部責任(包括全部民事和刑事責任),并承擔由此給甲方帶來的市場信譽和全部經(jīng)濟損失。4、乙方必須在合同約定的工期內(nèi)完成施工任務,若在合同約定的工期內(nèi)不能完成施工任務的,承擔相應的違約責任,工期以甲方的形象進度為準。5、乙方將本工程該工種的所有施工人員(包括管理人員)編好花名冊,并將身份證交由甲方復印備案,以便甲方到工程所在地或有關部門辦理有關手續(xù)。若在乙方送交甲方的花名冊中無名單者,所發(fā)生的一切傷亡事故或其他原因所引起的損失均由乙方承擔。6、乙方應自行處理好外欠債務和職工工資分配,由于乙方管理不善等原因造成虧損,由乙方負責。甲方:____________乙方:____________簽于:____________建設工程設備貸款協(xié)議篇17甲方:(以下簡稱甲方)乙方:(以下簡稱乙方)為確保工程資料符合國家建設工程竣工驗收及業(yè)主要求,及時完成竣工備案工作。經(jīng)協(xié)商甲方將本項目工程資料的勞務承包給乙方,為明確雙方權力與義務,特簽訂如下條款:一、承包方式與要求:該工程資料以包工包料方式承包(綜合驗收表、竣工報告、備案表、安全資料本薄及裝訂費用由甲方提供)。要求乙方具備制作建設工程資料資質,主要人員要有資格證書。二、承包范圍:包括工程技術管理、質量控制、質量驗收、安全文明、竣工存檔、質監(jiān)備案等相關資料(因甲方或業(yè)主手續(xù)不齊不能備案與乙方無關)的收集編制、整理成檔,同時做好原材料、試件、試塊送檢工作。保證所有資料依據(jù)圖紙設計及變更、現(xiàn)行施工規(guī)范規(guī)定、結合現(xiàn)場情況編制后裝訂成冊;乙方承擔的各項資料應符合各主管單位對資料的驗收及檔案館的存檔規(guī)定。三、承包內(nèi)容及價格:經(jīng)議定該工程資料按建筑面積元/㎡的單價由乙方進行承包,包含內(nèi)容如下:1、本工程從開工到竣工所有資料的申報、收集、整理、編制、裝訂。2、原材料、試件、試塊送檢(甲方負責運輸及承擔材料試驗費用)。3、完整交付檔案館存檔、質監(jiān)站備案資料,存檔的所有費用(包括協(xié)調(diào)費用)由甲方支付。4、配合甲方簽證資料的編輯打印,甲方需提供底稿。5、乙方自備電腦、打印機、表格紙張及辦公文具,甲方需提供施工現(xiàn)場使用的復印機及聲像資料設備。四、付款方式:本合同簽訂后暫借10%購買部分紙張表格等,工程結構封頂付給總款的50%,余款工程竣工驗收后一次性付清。五、質量要求:乙方必須按現(xiàn)行工程竣工資料的規(guī)范要求、強制性文件以及質監(jiān)部門和檔案館的要求整理、編制、裝訂,必須保證工程技術資料達到合格標準,符合質監(jiān)、檔案館、業(yè)主、甲方和監(jiān)理單位的要求。六、雙方職責:1、甲方職責:及時提供工程資料所需的各種文件;及時提供進場材料的三證資料,不能影響乙方的資料收集整理工作;積極配合乙方的資料工作與質監(jiān)站等各主管單位的關系處理。免費提供乙方的辦公場地、桌椅以及在工地期間就餐等。2、乙方職責:保證資料進度與施工進度有序銜接;保證工程資料與施工形象進度同步,真實反映施工實情;在單項工程完成后二日內(nèi)必須提供完整資料;積極配合甲方接受各主管單位的每次檢查驗收工作。七、其它事項:1、乙方必須保證每周到工地兩次以上,便于掌握工程進度,遇到重要事情隨叫隨到。2、甲方工程竣工資料備案必須在竣工后三個月內(nèi)完成,超出時限仍然需要乙方工作,甲方另支付每月3000元工資給乙方。3、甲方如將分部工程對外進行分包時,分包工程資料費由分包單位另付,如資料由分包方完成,乙方配合整理存檔。4、未盡事宜雙方協(xié)商解決,補充協(xié)議具有同等法律效力。八、違約責任1、以上條款雙方必須嚴格遵守,任何一方不得違反,否則追究違約方經(jīng)濟責任。2、本協(xié)議一式二份,雙方各執(zhí)一份,經(jīng)雙方簽字后生效。甲方(公章):____
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負責。
- 6. 下載文件中如有侵權或不適當內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 兼職人員短期聘用合同模板
- 創(chuàng)新型羊圈施工合同范文
- 塑料制品設備租賃合同范本
- 【初中道法】增強安全意識教學課件-2024-2025學年統(tǒng)編版道德與法治七年級上冊
- 初中交通安全教育主題班會
- 2024年圖書館用水水箱采購合同
- 感恩的演講稿2024
- 高中畢業(yè)生代表發(fā)言演講稿
- 建筑設計的實習報告
- 執(zhí)法質量自查報告(13篇)
- 紙箱廠代加工合作協(xié)議書范文
- 人工智能在醫(yī)療診斷中的應用與發(fā)展趨勢研究
- 上海市普陀區(qū)2024-2025學年八年級上學期期中物理練習卷
- GB/T 29168.4-2024石油天然氣工業(yè)管道輸送系統(tǒng)用彎管、管件和法蘭第4部分:冷彎管
- 2024年農(nóng)業(yè)農(nóng)村部大數(shù)據(jù)發(fā)展中心第三批面向社會公開招聘7人易考易錯模擬試題(共500題)試卷后附參考答案
- 期中測試卷(1-4單元)(試題)-2024-2025學年六年級上冊數(shù)學人教版
- 實驗動物學完整版本
- 哈工大課件教學課件
- 知識點默寫單-2024-2025學年統(tǒng)編版道德與法治九年級上冊
- 科大訊飛財務報表分析報告
- 2024-秋季新版人教版三年級上冊英語單詞
評論
0/150
提交評論