2024年度500KV變電站建筑工程施工合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年度500KV變電站建筑工程施工合同本合同目錄一覽第一條合同主體1.1發(fā)包人1.2承包人第二條工程概況2.1工程名稱2.2工程地點(diǎn)2.3工程規(guī)模2.4工程內(nèi)容第三條合同價格3.1合同總價3.2價格調(diào)整機(jī)制3.3預(yù)付款3.4進(jìn)度付款3.5竣工結(jié)算第四條合同工期4.1開工日期4.2竣工日期4.3工期延誤第五條質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)5.1工程質(zhì)量5.2材料質(zhì)量5.3施工質(zhì)量第六條施工組織與管理6.1施工方案6.2施工人員6.3施工現(xiàn)場管理6.4安全生產(chǎn)管理第七條材料與設(shè)備供應(yīng)7.1材料供應(yīng)7.2設(shè)備供應(yīng)7.3質(zhì)量保證第八條技術(shù)支持和配合8.1技術(shù)交底8.2設(shè)計(jì)變更8.3施工配合第九條違約責(zé)任9.1發(fā)包人違約9.2承包人違約9.3違約賠償?shù)谑畻l爭議解決10.1爭議解決方式10.2仲裁或訴訟第十一條合同的生效、變更和終止11.1合同生效條件11.2合同變更11.3合同終止第十二條保密條款12.1保密內(nèi)容12.2保密期限12.3違約責(zé)任第十三條其他條款13.1不可抗力13.2稅款支付13.3保險責(zé)任13.4環(huán)境影響評估13.5知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)13.6法律適用13.7爭議解決第十四條合同附件14.1附件一：工程量清單14.2附件二：材料設(shè)備供應(yīng)清單14.3附件三：施工組織設(shè)計(jì)14.4附件四：安全生產(chǎn)管理措施14.5附件五：其他相關(guān)文件第一部分：合同如下：第一條合同主體1.1發(fā)包人1.1.1發(fā)包人名稱：×××國家電力公司1.1.2發(fā)包人地址：×××省×××市×××路×××號1.1.3發(fā)包人代表：×××先生1.2承包人1.2.1承包人名稱：×××建筑工程有限公司1.2.2承包人地址：×××省×××市×××路×××號1.2.3承包人代表：×××先生第二條工程概況2.1工程名稱：2024年度500KV變電站建筑工程2.2工程地點(diǎn)：×××省×××市×××縣×××變電站工地2.3工程規(guī)模：占地面積×××平方米，建筑工程×××平方米2.4工程內(nèi)容：包括土建工程、安裝工程、裝飾工程及其他配套工程等第三條合同價格3.1合同總價：人民幣×××萬元整（大寫：人民幣玖佰玖拾玖萬玖仟玖佰玖拾玖元整）3.2價格調(diào)整機(jī)制：合同執(zhí)行過程中，如遇材料價格波動、政策調(diào)整等因素，雙方協(xié)商確定調(diào)整辦法3.3預(yù)付款：合同簽訂后七個工作日內(nèi)，發(fā)包人支付合同總價30%的預(yù)付款3.4進(jìn)度付款：按照工程進(jìn)度，承包人向發(fā)包人提交進(jìn)度付款申請，發(fā)包人按合同約定的比例支付3.5竣工結(jié)算：工程竣工驗(yàn)收合格后，按照合同約定的價格進(jìn)行竣工結(jié)算第四條合同工期4.1開工日期：2024年×月×日4.2竣工日期：2024年×月×日4.3工期延誤：如因承包人原因?qū)е鹿て谘诱`，承包人應(yīng)支付違約金，具體金額雙方協(xié)商確定第五條質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)5.1工程質(zhì)量：符合國家及行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求5.2材料質(zhì)量：符合國家及行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求5.3施工質(zhì)量：承包人應(yīng)嚴(yán)格按照施工圖紙、施工方案和技術(shù)要求進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量第六條施工組織與管理6.1施工方案：承包人應(yīng)根據(jù)工程特點(diǎn)和施工條件，編制施工方案，經(jīng)發(fā)包人批準(zhǔn)后實(shí)施6.2施工人員：承包人應(yīng)具備相應(yīng)的專業(yè)技術(shù)資格和施工經(jīng)驗(yàn)，并對施工人員進(jìn)行崗位培訓(xùn)6.3施工現(xiàn)場管理：承包人應(yīng)做好施工現(xiàn)場的清潔、安全、環(huán)保等工作，確保施工順利進(jìn)行6.4安全生產(chǎn)管理：承包人應(yīng)按照國家及行業(yè)安全生產(chǎn)管理規(guī)定，做好安全生產(chǎn)各項(xiàng)工作第八條技術(shù)支持和配合8.1技術(shù)交底：承包人應(yīng)向發(fā)包人提供詳細(xì)的技術(shù)交底資料，包括施工方案、施工圖紙等8.2設(shè)計(jì)變更：如發(fā)生設(shè)計(jì)變更，雙方應(yīng)協(xié)商確定變更內(nèi)容、費(fèi)用和工期調(diào)整等事項(xiàng)8.3施工配合：承包人應(yīng)積極配合發(fā)包人及相關(guān)部門進(jìn)行工程檢查、驗(yàn)收等工作第九條違約責(zé)任9.1發(fā)包人違約：如發(fā)包人未按合同約定支付預(yù)付款、進(jìn)度付款或竣工結(jié)算等，應(yīng)支付違約金，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任9.2承包人違約：如承包人未按合同約定完成工程、質(zhì)量不符合要求等，應(yīng)支付違約金，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任9.3違約賠償：違約方應(yīng)承擔(dān)因違約導(dǎo)致的損失賠償責(zé)任，具體金額雙方協(xié)商確定第十條爭議解決10.1爭議解決方式：雙方應(yīng)友好協(xié)商解決合同履行過程中的爭議和糾紛10.2仲裁或訴訟：如協(xié)商無果，任何一方均可向合同簽訂地的人民法院提起訴訟或申請仲裁第十一條合同的生效、變更和終止11.1合同生效條件：合同自雙方簽字蓋章之日起生效11.2合同變更：合同履行過程中，如需變更合同內(nèi)容，應(yīng)簽訂書面變更協(xié)議，經(jīng)雙方確認(rèn)后生效11.3合同終止：合同約定的工程竣工驗(yàn)收合格后，本合同即告終止第十二條保密條款12.1保密內(nèi)容：雙方在合同履行過程中獲悉的對方商業(yè)秘密和技術(shù)秘密12.2保密期限：自合同簽訂之日起至合同終止之日起兩年12.3違約責(zé)任：如泄露保密信息，泄露方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償對方因此遭受的損失第十三條其他條款13.1不可抗力：因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行或部分履行，雙方互不承擔(dān)責(zé)任13.2稅款支付：合同價款中包含的所有稅款由承包人承擔(dān)，如發(fā)包人代扣代繳的，由承包人支付給發(fā)包人13.3保險責(zé)任：承包人應(yīng)按國家及行業(yè)規(guī)定，為工程投保建筑工程一切險、安裝工程一切險等13.4環(huán)境影響評估：承包人應(yīng)按照國家及地方環(huán)境保護(hù)法規(guī)，做好工程的環(huán)境保護(hù)工作13.5知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)：雙方在合同履行過程中涉及的知識產(chǎn)權(quán)問題，應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)，保護(hù)對方的合法權(quán)益13.6法律適用：本合同適用中華人民共和國法律13.7爭議解決：如雙方在合同履行過程中發(fā)生爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；如協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地的人民法院提起訴訟或申請仲裁第十四條合同附件14.1附件一：工程量清單（見附件）14.2附件二：材料設(shè)備供應(yīng)清單（見附件）14.3附件三：施工組織設(shè)計(jì)（見附件）14.4附件四：安全生產(chǎn)管理措施（見附件）14.5附件五：其他相關(guān)文件（見附件）第二部分：第三方介入后的修正第十五條第三方介入15.1定義：第三方是指非合同當(dāng)事人，但參與或關(guān)聯(lián)本合同工程建設(shè)的單位和個人，包括但不限于設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位、材料供應(yīng)商、設(shè)備供應(yīng)商等。15.2第三方責(zé)任：第三方應(yīng)按照合同約定和法律規(guī)定，承擔(dān)其參與或關(guān)聯(lián)工程建設(shè)的責(zé)任。第三方若因違約或過錯導(dǎo)致合同當(dāng)事人損失，合同當(dāng)事人有權(quán)向第三方追償。15.3第三方選擇：合同當(dāng)事人選擇第三方時，應(yīng)謹(jǐn)慎審查其資質(zhì)、信譽(yù)和能力，并確保第三方合法合規(guī)地參與工程建設(shè)。第十六條第三方介入的額外條款及說明16.1第三方選擇：合同當(dāng)事人應(yīng)與第三方簽訂相應(yīng)的合同，明確雙方的權(quán)利義務(wù)，并將第三方合同副本提交給對方當(dāng)事人備查。16.2第三方協(xié)調(diào)：合同當(dāng)事人應(yīng)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)第三方的工作，確保第三方按照合同約定履行義務(wù)。16.3第三方支付：合同當(dāng)事人與第三方之間的支付事項(xiàng)，應(yīng)在本合同中明確，包括但不限于支付時間、支付金額和支付方式。16.4第三方責(zé)任限制：如第三方因過錯導(dǎo)致合同當(dāng)事人損失，合同當(dāng)事人有權(quán)向第三方追償，但追償金額不得超過第三方合同中約定的責(zé)任限額。16.5第三方違約處理：第三方若違約，合同當(dāng)事人有權(quán)按本合同約定和第三方合同約定，要求第三方承擔(dān)違約責(zé)任。第十七條第三方責(zé)任限額17.1定義：第三方責(zé)任限額是指合同當(dāng)事人與第三方合同中約定的，第三方對合同當(dāng)事人承擔(dān)的賠償責(zé)任的最高限額。17.2限額確定：第三方責(zé)任限額應(yīng)在第三方合同中明確，并在本合同中注明。如本合同中未注明，視為無責(zé)任限額。17.3限額履行：第三方在承擔(dān)賠償責(zé)任時，不得超過約定的責(zé)任限額。如第三方違約導(dǎo)致?lián)p失超過限額，合同當(dāng)事人仍有權(quán)追究第三方的違約責(zé)任，但追償金額不得超過限額。17.4限額調(diào)整：合同當(dāng)事人可在合同履行過程中，根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整第三方責(zé)任限額，并簽訂書面補(bǔ)充協(xié)議。第十八條第三方與其他各方的關(guān)系18.1第三方與發(fā)包人的關(guān)系：第三方應(yīng)視為發(fā)包人的代理人，按照發(fā)包人的指示和要求參與工程建設(shè)。18.2第三方與承包人的關(guān)系：第三方應(yīng)視為承包人的合作伙伴，共同完成工程建設(shè)任務(wù)。18.3第三方與工程的關(guān)系：第三方提供的材料、設(shè)備或服務(wù)，應(yīng)符合工程質(zhì)量和進(jìn)度要求。18.4第三方與其他各方之間的糾紛處理：第三方與其他各方之間的糾紛，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；如協(xié)商不成，任何一方均可依法向人民法院提起訴訟或申請仲裁。第十九條第三方介入的合同變更和終止19.1變更：如第三方因故退出工程建設(shè)，合同當(dāng)事人應(yīng)簽訂書面變更協(xié)議，明確變更后的第三方或其他替代方案。19.2終止：如第三方合同提前終止，合同當(dāng)事人應(yīng)按本合同約定和第三方合同約定，處理善后事宜。第二十條第三方介入的違約責(zé)任20.1第三方違約：第三方未按合同約定履行義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于賠償損失、支付違約金等。20.2合同當(dāng)事人違約：合同當(dāng)事人未按本合同約定履行義務(wù)，導(dǎo)致第三方違約，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。第二十一條第三方介入的爭議解決21.1爭議解決方式：第三方介入引起的爭議，通過友好協(xié)商解決；如協(xié)商不成，任何一方均可依法向人民法院提起訴訟或申請仲裁。21.2仲裁或訴訟：第三方介入引起的爭議，適用中華人民共和國法律，仲裁或訴訟地點(diǎn)為合同簽訂地。第二十二條合同的生效、變更和終止22.1生效：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。22.2變更：合同履行過程中，如需變更本合同，雙方應(yīng)簽訂書面變更協(xié)議，經(jīng)雙方確認(rèn)后生效。22.3終止：合同約定的工程竣工驗(yàn)收合格后，本合同即告終止。第二十三條保密條款23.1保密內(nèi)容：雙方在合同履行過程中獲悉的對方商業(yè)秘密和技術(shù)秘密。23.2保密期限：自合同簽訂之日起至合同終止之日起兩年。23.3違約責(zé)任：如泄露保密信息，泄露方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償對方因此遭受的損失。第二十四條其他條款24.1不可抗力：因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行或部分履行，雙方互不承擔(dān)責(zé)任。第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：工程量清單詳細(xì)列出工程項(xiàng)目的各項(xiàng)工程量，包括土建、安裝、裝飾等各分部分項(xiàng)工程的數(shù)量和單位工程造價。附件二：材料設(shè)備供應(yīng)清單詳細(xì)列出工程建設(shè)所需的各種材料、設(shè)備的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價和總價。附件三：施工組織設(shè)計(jì)詳細(xì)闡述施工方案、施工進(jìn)度計(jì)劃、施工人員組織、施工設(shè)備配置等施工組織與管理內(nèi)容。附件四：安全生產(chǎn)管理措施詳細(xì)列出施工過程中的安全生產(chǎn)管理制度、安全防護(hù)措施、應(yīng)急預(yù)案等。附件五：其他相關(guān)文件包括工程設(shè)計(jì)文件、施工圖紙、變更通知、驗(yàn)收報告等與工程建設(shè)相關(guān)的文件。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：違約行為：1.發(fā)包人未按合同約定支付預(yù)付款、進(jìn)度付款或竣工結(jié)算。2.承包人未按合同約定完成工程、質(zhì)量不符合要求。3.第三方未按合同約定履行義務(wù)。責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：1.違約金：按照合同約定的比例支付違約金。2.損失賠償：根據(jù)違約行為導(dǎo)致的實(shí)際損失金額進(jìn)行賠償。3.工期延誤：按照合同約定的工期順延，并支付相應(yīng)的違約金。示例說明：如發(fā)包人未按合同約定支付預(yù)付款，承包人可按合同約定向發(fā)包人追討預(yù)付款，并支付相應(yīng)的違約金。如承包人未按合同約定完成工程，發(fā)包人可按合同約定要求承包人支付違約金，并承擔(dān)相應(yīng)的