體育運動模板工程施工合同

體育運動模板工程施工合同合同編號：__________體育運動模板工程施工合同合同各方：名稱：__________地址：__________法定代表人：__________聯(lián)系電話：__________名稱：__________地址：__________法定代表人：__________聯(lián)系電話：__________鑒于委托方委托施工方進行體育運動模板工程的施工，雙方為明確雙方的權利、義務和責任，經(jīng)友好協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。一、工程內(nèi)容1.1工程名稱：體育運動模板工程1.2工程地點：__________1.3工程規(guī)模：__________1.4工程質(zhì)量標準：符合國家相關法律法規(guī)、行業(yè)標準和甲方要求1.5工程工期：自開工之日起__________天內(nèi)完工二、雙方的權利和義務2.1委托方的權利和義務（1）提供合法的施工場地，確保施工場地符合國家相關法律法規(guī)和行業(yè)標準；（2）按照合同約定支付工程款項；（3）提供施工所需的水、電、通信等基礎設施；（4）協(xié)助施工方辦理相關施工手續(xù)；（5）不得干涉施工方的正常施工，不得擅自變更工程內(nèi)容、規(guī)模和工期；（6）負責協(xié)調(diào)解決施工過程中出現(xiàn)的問題，確保工程順利進行。2.2施工方的權利和義務（1）按照合同約定的工程內(nèi)容、規(guī)模和工期完成施工；（2）確保工程質(zhì)量符合國家相關法律法規(guī)、行業(yè)標準和甲方要求；（3）按照合同約定支付工程款項；（4）遵守國家相關法律法規(guī)，嚴格遵循行業(yè)標準，確保施工安全；（5）負責施工過程中的環(huán)境保護和垃圾清運；（6）協(xié)助委托方辦理相關施工手續(xù)。三、工程款項及支付方式3.1工程總造價為人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元。3.2支付方式如下：（1）合同簽訂后，委托方支付施工方工程總額的30%作為預付款；（2）工程進度達到50%時，委托方支付施工方工程總額的30%；（3）工程進度達到100%時，委托方支付施工方工程總額的20%。3.3支付款項時，雙方應出具相應的收款收據(jù)。四、工期延誤及違約責任4.1由于施工方原因?qū)е鹿て谘诱`的，施工方應承擔由此產(chǎn)生的一切費用，并支付給委托方違約金，違約金計算方式為：每天違約金金額為工程總造價的0.5%。4.2由于委托方原因?qū)е鹿て谘诱`的，委托方應支付給施工方合理的工程延期費用。五、爭議解決5.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。六、其他約定6.1本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。6.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至工程驗收合格且款項結(jié)清之日終止。甲方（委托方）：__________乙方（施工方）：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.體育運動模板工程施工方案2.工程設計圖紙3.施工進度計劃4.施工人員名單5.材料采購清單6.工程質(zhì)量驗收標準7.安全施工措施8.環(huán)境保護措施9.工程款項支付憑證10.違約金計算公式二、違約行為及認定：1.工期延誤：未按合同約定的工期完成施工。2.工程質(zhì)量不符合標準：工程質(zhì)量未達到國家相關法律法規(guī)、行業(yè)標準和甲方要求。3.工程款項支付延誤：未按合同約定的時間支付工程款項。4.擅自變更工程內(nèi)容、規(guī)模和工期：未經(jīng)雙方協(xié)商一致，擅自變更工程內(nèi)容、規(guī)模和工期。5.施工安全不符合規(guī)定：未遵守國家相關法律法規(guī)，未嚴格遵循行業(yè)標準，導致施工安全問題。6.環(huán)境保護和垃圾清運不符合要求：未按照合同約定進行環(huán)境保護和垃圾清運。三、法律名詞及解釋：1.體育運動模板工程：指根據(jù)體育運動項目特點和需求，采用模板工藝施工的工程。2.工期延誤：指施工方未按合同約定的時間完成施工。3.工程質(zhì)量：指工程符合國家相關法律法規(guī)、行業(yè)標準和甲方要求的程度。4.違約金：指一方未履行合同約定的義務，應支付給對方的經(jīng)濟賠償。5.合同履行：指雙方按照合同約定履行各自的權利和義務。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.施工場地不符合要求：與甲方溝通，要求提供符合國家相關法律法規(guī)和行業(yè)標準的施工場地。2.款項支付延誤：提醒甲方按照合同約定的時間支付工程款項，必要時可協(xié)商延期支付。3.工程質(zhì)量問題：加強質(zhì)量監(jiān)管，嚴格按照設計圖紙和施工方案施工，及時整改質(zhì)量問題。4.工期延誤：制定合理的施工進度計劃，確保按照合同約定的工期完成施工。5.施工安全問題：嚴格遵守國家相關法律法規(guī)，嚴格執(zhí)行安全施工措施，加強施工現(xiàn)場安全管理。6.環(huán)境保護和垃圾清運問題：加強環(huán)境保護意識，嚴格執(zhí)行環(huán)境保護措施，及時清理垃圾。五、所有應用場景：1.適用于各類體育運動場館的模板工程施工，如籃球場、足球場、網(wǎng)球場等。2.適用于各類體育運動設施的模板