建設(shè)工程施工合同擔(dān)保保證協(xié)議書樣式

合同編號(hào)：__________建設(shè)工程施工合同擔(dān)保保證協(xié)議書甲方（發(fā)包方）：_______乙方（承包方）：_______鑒于甲乙雙方于_______年_______月_______日簽訂《建設(shè)工程施工合同》（合同編號(hào)：__________），現(xiàn)就乙方按合同約定履行合同義務(wù)提供擔(dān)保保證事宜，達(dá)成如下協(xié)議：一、擔(dān)保方式1.乙方同意以其在施工期間完成的工程及工程價(jià)款作為擔(dān)保，保證按照《建設(shè)工程施工合同》的約定履行各項(xiàng)義務(wù)。2.乙方同意將合同約定的質(zhì)保金作為擔(dān)保，直至工程驗(yàn)收合格并辦理完畢工程結(jié)算手續(xù)。二、擔(dān)保范圍1.乙方未按《建設(shè)工程施工合同》約定的時(shí)間、質(zhì)量、安全標(biāo)準(zhǔn)完成工程，造成甲方損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。2.乙方未按《建設(shè)工程施工合同》約定的期限辦理工程結(jié)算手續(xù)，應(yīng)支付的逾期付款違約金。3.乙方在施工過(guò)程中違反法律法規(guī)、合同約定，導(dǎo)致工程停工、罰款等損失，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。三、擔(dān)保期限1.乙方提供的擔(dān)保期限自《建設(shè)工程施工合同》簽訂之日起至工程驗(yàn)收合格并辦理完畢工程結(jié)算手續(xù)之日止。2.在擔(dān)保期限內(nèi)，乙方如發(fā)生違約行為，甲方有權(quán)依據(jù)本協(xié)議及《建設(shè)工程施工合同》的約定，扣除相應(yīng)金額的質(zhì)保金作為違約金。四、擔(dān)保解除1.乙方按照《建設(shè)工程施工合同》約定完成工程，并辦理完畢工程結(jié)算手續(xù)后，甲方應(yīng)及時(shí)解除對(duì)乙方的擔(dān)保限制。2.乙方提前履行完畢合同義務(wù)，經(jīng)甲方同意，可以提前解除擔(dān)保限制。五、爭(zhēng)議解決如甲乙雙方在履行本協(xié)議過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。六、其他約定1.本協(xié)議自甲乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。2.本協(xié)議未盡事宜，可由甲乙雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________簽訂日期：_______年_______月_______日注意事項(xiàng)：1.合同編號(hào)：確保填寫正確的合同編號(hào)，以方便日后查詢和管理。2.甲方和乙方信息：準(zhǔn)確填寫甲方和乙方的名稱、地址和聯(lián)系方式，確保雙方之間的溝通暢通。3.擔(dān)保方式：明確雙方約定的擔(dān)保方式，確保擔(dān)保的合法性和有效性。4.擔(dān)保范圍：詳細(xì)列出乙方應(yīng)承擔(dān)的擔(dān)保范圍，包括違約賠償、逾期付款違約金等，避免后續(xù)因責(zé)任不清而產(chǎn)生糾紛。5.擔(dān)保期限：準(zhǔn)確填寫擔(dān)保期限的起止時(shí)間，確保雙方對(duì)擔(dān)保期限有清晰的認(rèn)識(shí)。6.擔(dān)保解除：明確雙方約定解除擔(dān)保的條件和程序，避免因解除條件不明確而產(chǎn)生糾紛。7.爭(zhēng)議解決：選擇合適的爭(zhēng)議解決方式，如友好協(xié)商或向法院提起訴訟，確保在發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)能夠得到有效解決。關(guān)鍵詞語(yǔ)的法律名詞解釋：1.擔(dān)保：擔(dān)保是指?jìng)鶆?wù)人或第三人為債務(wù)人履行債務(wù)而提供的財(cái)產(chǎn)或信用保證。2.質(zhì)保金：質(zhì)保金是指承包人在履行合同過(guò)程中，為確保工程質(zhì)量、安全、進(jìn)度等義務(wù)的履行而留存的一部分工程價(jià)款。3.違約金：違約金是指當(dāng)事人一方不履行合同義務(wù)或者履行合同義務(wù)不符合約定時(shí)，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的違約責(zé)任。4.爭(zhēng)議解決：爭(zhēng)議解決是指通過(guò)法律手段，促使雙方解決合同履行過(guò)程中發(fā)生的糾紛。5.友好協(xié)商：友好協(xié)商是指雙方在平等、自愿的基礎(chǔ)上，通過(guò)溝通、協(xié)商解決合同履行過(guò)程中的問(wèn)題。6.管轄權(quán)：管轄權(quán)是指法院對(duì)特定案件進(jìn)行審判的權(quán)力。應(yīng)用場(chǎng)合：1.甲方為政府機(jī)關(guān)或公共機(jī)構(gòu)，乙方為私營(yíng)企業(yè)或個(gè)人。補(bǔ)充條款：甲方應(yīng)確保合同的合法性和符合相關(guān)政策法規(guī)要求，乙方應(yīng)遵守政府機(jī)關(guān)或公共機(jī)構(gòu)的規(guī)章制度。2.甲方為大型企業(yè)，乙方為小型或中型企業(yè)。補(bǔ)充條款：甲方應(yīng)給予乙方合理的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和技術(shù)支持，幫助乙方提高施工質(zhì)量和效率。3.甲方為房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商，乙方為施工總承包商。補(bǔ)充條款：甲方應(yīng)按照約定的時(shí)間表提供施工場(chǎng)地和施工所需的資料，乙方應(yīng)確保工程按時(shí)完成并達(dá)到約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。4.甲方為國(guó)有企業(yè)，乙方為外資企業(yè)。補(bǔ)充條款：甲方應(yīng)遵守國(guó)家對(duì)外資企業(yè)的相關(guān)法律法規(guī)，保護(hù)乙方的合法權(quán)益，乙方應(yīng)遵守中國(guó)的法律法規(guī)和國(guó)有企業(yè)的規(guī)章制度。5.甲方為個(gè)人業(yè)主，乙方為家庭裝修施工隊(duì)。補(bǔ)充條款：甲方應(yīng)提供準(zhǔn)確的裝修需求和預(yù)算，乙方應(yīng)按照約定的時(shí)間和質(zhì)量完成裝修工程。附件列表：1.建設(shè)工程施工合同原件2.乙方施工資質(zhì)證明文件3.工程設(shè)計(jì)圖紙和施工圖紙4.工程材料