2024年屋頂保溫工程承攬協(xié)議范本版

2024年屋頂保溫工程承攬協(xié)議范本版A版本合同目錄一覽1.工程概況1.1工程名稱1.2工程地點(diǎn)1.3工程規(guī)模1.4工程內(nèi)容2.合同主體2.1承攬方信息2.2委托方信息3.合同金額與支付3.1合同金額3.2支付方式3.3支付進(jìn)度4.工程期限4.1工程開工日期4.2工程竣工日期4.3工程延期5.工程質(zhì)量與標(biāo)準(zhǔn)5.1質(zhì)量要求5.2驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)6.材料與設(shè)備6.1材料供應(yīng)6.2設(shè)備供應(yīng)7.施工安全7.1安全措施7.2安全事故處理8.知識(shí)產(chǎn)權(quán)與保密8.1知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)8.2保密條款9.違約責(zé)任9.1承攬方違約9.2委托方違約10.爭(zhēng)議解決10.1爭(zhēng)議解決方式10.2爭(zhēng)議解決地點(diǎn)11.合同的變更與解除11.1變更條件11.2解除條件12.合同的終止與注銷12.1合同終止條件12.2合同注銷程序13.合同的生效與份數(shù)13.1合同生效條件13.2合同份數(shù)14.其他約定14.1不可抗力14.2法律適用14.3合同的解釋第一部分：合同如下：1.工程概況1.1工程名稱：2024年屋頂保溫工程1.2工程地點(diǎn)：委托方指定的地點(diǎn)1.3工程規(guī)模：根據(jù)委托方提供的工程設(shè)計(jì)圖紙和工程量清單確定1.4工程內(nèi)容：包括但不限于屋頂保溫材料的采購(gòu)、安裝、施工、調(diào)試及驗(yàn)收等全部工程內(nèi)容2.合同主體2.1承攬方信息：2.1.1名稱：_______（承攬方全稱）2.1.2地址：_______（承攬方地址）2.1.3法定代表人：_______（承攬方法定代表人）2.1.4聯(lián)系人：_______（承攬方聯(lián)系人）2.1.5聯(lián)系方式：_______（承攬方聯(lián)系方式）2.2委托方信息：2.2.1名稱：_______（委托方全稱）2.2.2地址：_______（委托方地址）2.2.3法定代表人：_______（委托方法定代表人）2.2.4聯(lián)系人：_______（委托方聯(lián)系人）2.2.5聯(lián)系方式：_______（委托方聯(lián)系方式）3.合同金額與支付3.1合同金額：根據(jù)工程量和承攬方的投標(biāo)報(bào)價(jià)確定，具體金額見附件一《工程量清單》和附件二《報(bào)價(jià)單》3.2支付方式：銀行轉(zhuǎn)賬3.3支付進(jìn)度：3.3.1合同簽訂后七個(gè)工作日內(nèi)，委托方支付合同金額的10%作為預(yù)付款3.3.2工程進(jìn)度達(dá)到50%時(shí)，承攬方提供進(jìn)度報(bào)告，委托方支付合同金額的30%3.3.3工程進(jìn)度達(dá)到75%時(shí)，承攬方提供進(jìn)度報(bào)告，委托方支付合同金額的30%3.3.4工程驗(yàn)收合格后，委托方支付合同金額的5%作為質(zhì)保金，質(zhì)保期滿后無(wú)息退還4.工程期限4.1工程開工日期：雙方約定的日期4.2工程竣工日期：根據(jù)工程量和承攬方的施工計(jì)劃，雙方約定的日期4.3工程延期：4.3.1因不可抗力原因?qū)е鹿こ萄悠?，雙方協(xié)商解決4.3.2因承攬方原因?qū)е鹿こ萄悠?，承攬方?yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任5.工程質(zhì)量與標(biāo)準(zhǔn)5.1質(zhì)量要求：符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范要求5.2驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：按照附件三《工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行6.材料與設(shè)備6.1材料供應(yīng)：由委托方提供，具體材料品種、規(guī)格、數(shù)量見附件四《材料供應(yīng)清單》6.2設(shè)備供應(yīng)：由委托方提供，具體設(shè)備型號(hào)、數(shù)量、技術(shù)參數(shù)見附件五《設(shè)備供應(yīng)清單》8.知識(shí)產(chǎn)權(quán)與保密8.1知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)：承攬方在合同執(zhí)行過(guò)程中所形成的任何技術(shù)成果、發(fā)明創(chuàng)造、專利、著作權(quán)等知識(shí)產(chǎn)權(quán)，歸承攬方所有。未經(jīng)委托方書面同意，承攬方不得以任何形式向第三方披露、轉(zhuǎn)讓或許可使用。8.2保密條款：承攬方應(yīng)對(duì)在合同執(zhí)行過(guò)程中獲得的委托方的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場(chǎng)信息等保密信息予以保密，未經(jīng)委托方書面同意，不得向任何第三方泄露、復(fù)制或利用。保密期限自合同解除或終止之日起計(jì)算，期限為____年。9.違約責(zé)任9.1承攬方違約：9.1.1承攬方未按照合同約定完成工程，應(yīng)按照逾期天數(shù)向委托方支付合同金額的____%作為違約金。9.1.2承攬方未按照合同約定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)完成工程，應(yīng)承擔(dān)返工、維修、更換等責(zé)任，并按照實(shí)際發(fā)生費(fèi)用向委托方支付賠償金。9.1.3承攬方在合同執(zhí)行過(guò)程中，因故意或重大過(guò)失造成委托方損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。9.2委托方違約：9.2.1委托方未按照合同約定支付款項(xiàng)，應(yīng)按照逾期天數(shù)向承攬方支付合同金額的____%作為違約金。9.2.2委托方未按照合同約定提供施工條件、材料或設(shè)備，導(dǎo)致工程延期或停工的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。9.2.3委托方在合同執(zhí)行過(guò)程中，因故意或重大過(guò)失造成承攬方損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。10.爭(zhēng)議解決10.1爭(zhēng)議解決方式：雙方發(fā)生合同爭(zhēng)議時(shí)，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。10.2爭(zhēng)議解決地點(diǎn)：____（具體地點(diǎn)）。11.合同的變更與解除11.1變更條件：合同執(zhí)行過(guò)程中，因客觀原因需要變更合同內(nèi)容的，雙方可協(xié)商一致，簽訂書面變更協(xié)議。11.2解除條件：合同執(zhí)行過(guò)程中，發(fā)生不可抗力或其他法律規(guī)定的情形，導(dǎo)致合同無(wú)法履行或繼續(xù)履行的，雙方協(xié)商一致可以解除合同。12.合同的終止與注銷12.1合同終止條件：工程驗(yàn)收合格，質(zhì)保期滿，且合同約定的款項(xiàng)全部支付完畢。12.2合同注銷程序：合同終止后，雙方應(yīng)當(dāng)在____個(gè)工作日內(nèi)辦理合同注銷手續(xù)，包括但不限于財(cái)務(wù)結(jié)算、工程資料歸檔等。13.合同的生效與份數(shù)13.1合同生效條件：本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。13.2合同份數(shù)：本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。14.其他約定14.1不可抗力：因不可抗力導(dǎo)致合同無(wú)法履行或部分履行，受影響方應(yīng)立即通知對(duì)方，并在合理時(shí)間內(nèi)提供相關(guān)證明文件。14.2法律適用：本合同的訂立、效力、解釋、履行和爭(zhēng)議的解決均適用中華人民共和國(guó)法律。14.3合同的解釋：本合同未盡事宜，雙方可簽訂補(bǔ)充協(xié)議。如補(bǔ)充協(xié)議與本合同有沖突，以補(bǔ)充協(xié)議為準(zhǔn)。第二部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：附件一：《工程量清單》詳細(xì)列出工程所需的所有材料、工程量及價(jià)格等信息。附件二：《報(bào)價(jià)單》詳細(xì)列出承攬方為完成工程所需的報(bào)價(jià)明細(xì)。附件三：《工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》詳細(xì)列出工程驗(yàn)收的具體標(biāo)準(zhǔn)和要求。附件四：《材料供應(yīng)清單》詳細(xì)列出委托方應(yīng)提供的材料品種、規(guī)格、數(shù)量等信息。附件五：《設(shè)備供應(yīng)清單》詳細(xì)列出委托方應(yīng)提供的設(shè)備型號(hào)、數(shù)量、技術(shù)參數(shù)等信息。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.承攬方違約：1.1未按約定完成工程：承攬方未按照合同約定的時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)完成工程。例如：承攬方未能在約定的時(shí)間內(nèi)完成工程，導(dǎo)致工程延期。1.2未按約定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)完成工程：承攬方完成的工程質(zhì)量不符合合同約定的質(zhì)量要求。例如：承攬方使用的材料不符合合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。1.3未履行保密義務(wù)：承攬方未按照合同約定對(duì)委托方的保密信息進(jìn)行保密。例如：承攬方未經(jīng)許可向第三方泄露了委托方的商業(yè)秘密。2.委托方違約：2.1未按約定支付款項(xiàng)：委托方未按照合同約定的時(shí)間、數(shù)額支付款項(xiàng)。例如：委托方延遲支付工程款項(xiàng)，導(dǎo)致工程無(wú)法按時(shí)進(jìn)行。2.2未按約定提供施工條件、材料或設(shè)備：委托方未按照合同約定的時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)提供施工條件、材料或設(shè)備。例如：委托方提供的材料不符合合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。2.3未履行保密義務(wù)：委托方未按照合同約定對(duì)承攬方的保密信息進(jìn)行保密。例如：委托方未經(jīng)許可向第三方泄露了承攬方的技術(shù)秘密。說(shuō)明三：法律名詞及解釋：1.不可抗力：指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況。例如：自然災(zāi)害、社會(huì)事件等。在本合同中的應(yīng)用：如因不可抗力導(dǎo)致合同無(wú)法履行或部分履行，雙方可協(xié)商