2024年屋頂防水施工合同

?2024年屋頂防水施工合同合同編號：__________甲方（發(fā)包方）：__________地址：__________聯(lián)系方式：__________乙方（承包方）：__________地址：__________聯(lián)系方式：__________第一條施工內容第二條施工期限乙方應在____年__月__日至____年__月__日完成本合同項下的施工內容。如遇不可抗力等因素導致無法按期完成，雙方可協(xié)商適當延長施工期限。第三條施工質量施工過程中，甲方有權對施工質量進行監(jiān)督，并提出合理建議。乙方應予以積極采納。第四條材料供應乙方負責提供施工所需的全部材料，并保證材料質量符合國家和行業(yè)相關標準。如甲方對材料有特殊要求，應在合同簽訂前通知乙方，并承擔相應費用。第五條保密條款乙方在施工過程中獲悉的甲方商業(yè)秘密、個人隱私等信息，應予以嚴格保密。未經(jīng)甲方書面同意，乙方不得向任何第三方泄露。第六條合同價款1.甲方支付乙方合同總價款的____%作為預付款；2.乙方完成施工任務后，甲方支付乙方合同總價款的____%；3.剩余的合同總價款的____%作為質保金，質保期為____年，自工程驗收合格之日起計算。質保期滿后，無質量問題，甲方一次性支付給乙方。第七條違約責任1.乙方未按約定時間、質量完成施工任務的，甲方有權要求乙方支付違約金，違約金計算方式為：__________2.甲方未按約定時間支付合同價款的，應向乙方支付逾期付款的違約金，違約金計算方式為：__________第八條爭議解決本合同履行過程中，如發(fā)生糾紛，雙方應友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。第九條合同變更、解除和終止1.雙方同意，合同的變更、解除和終止，應書面簽署，并經(jīng)雙方確認。2.在合同履行過程中，如因不可抗力等因素導致合同無法繼續(xù)履行，雙方均有權解除合同。解除合同后，已履行部分按照實際履行情況結算。第十條一般條款1.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為____年。2.本合同未盡事宜，可由雙方另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。3.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________代表（簽名）：__________代表（簽名）：__________簽訂日期：__________簽訂日期：__________注意事項：1.材料質量：確保乙方使用的材料符合國家和行業(yè)標準。2.施工期限：明確施工的具體期限，以及不可抗力導致延期的情況下的處理方式。3.施工質量：明確工程質量的標準和驗收條件。4.付款方式：詳細規(guī)定付款的進度和方式，以及質保金的處理。5.違約責任：明確雙方違約的責任和違約金的計算方式。6.爭議解決：約定解決合同爭議的方式和途徑。7.合同變更與終止：規(guī)定合同變更、解除和終止的條件和程序。解決辦法：1.定期檢查施工進度和質量，確保符合合同要求。2.對材料進行抽檢，確保材料質量達標。3.嚴格按照約定的付款進度支付，保留相應的付款憑證。4.發(fā)生違約時，按照合同約定的違約責任條款執(zhí)行。5.發(fā)生爭議時，通過友好協(xié)商解決，協(xié)商不成則依法訴訟。法律名詞解釋：不可抗力：指無法預見、無法避免并且無法克服的客觀情況，如自然災害、政府行為等。違約金：當事人違反合同約定時，按照法律規(guī)定或者合同約定向對方支付的賠償金。質保金：為保證施工質量，甲方在支付合同價款時預留的一部分金額，待質保期滿后無質量問題再支付給乙方。補充協(xié)議：在原合同基礎上，對未盡事宜或需要變更的事宜，由雙方另行簽訂的協(xié)議，具有同等法律效力。管轄權：指法院對某一案件具有審理和判決的權力。特殊場合1：房屋位于極端氣候區(qū)補充條款：考慮到房屋位于極端氣候區(qū)，乙方在施工過程中應采取額外措施確保施工質量和工人安全。若因氣候原因導致施工延期，雙方應協(xié)商合理延長施工期限。1.如果房子在那種冬天特冷或者夏天特熱的地方，施工的時候可能得額外小心，所以合同里可以加一條，說遇到這種特殊情況，乙方得有特殊對策。特殊場合2：施工期間遇到節(jié)假日補充條款：施工期間如遇國家法定節(jié)假日，乙方應合理安排施工進度，確保工程不受影響。如確需停工，乙方應提前通知甲方，并調整施工計劃。2.誰知道施工的時候會不會碰到國慶、春節(jié)這種大節(jié)日，那時候可能得停工。所以在合同里得提一句，遇到節(jié)日咋辦，得提前計劃好。1.附件一：施工圖紙及設計方案這個附件很重要，它得包括所有的施工細節(jié)和設計要求，確保雙方都清楚要做成啥樣。2.附件二：材料清單及質量標準這個附件列出了所有要用到的材料，以及這些材料應該達到的質量標準，避免施工時出現(xiàn)爭議