會計師事務所裝修終止

會計師事務所裝修終止合同目錄第一章總則1.1合同簽訂依據(jù)1.2合同主體認定1.3合同宗旨第二章裝修終止事由2.1終止事由概述2.2終止事由的具體情況第三章終止裝修的時間3.1終止裝修的具體日期3.2終止裝修的時間節(jié)點第四章終止裝修后的責任劃分4.1終止裝修后雙方的責任與義務4.2因終止裝修產(chǎn)生的損失承擔第五章裝修工程款的支付5.1裝修工程款的結算5.2裝修工程款的支付方式第六章裝修材料處理6.1裝修材料的歸屬6.2裝修材料的處理方式第七章裝修工程廢棄物處理7.1廢棄物處理的原則7.2廢棄物處理的實施方式第八章合同的變更與解除8.1合同變更的條件8.2合同解除的條件第九章違約責任9.1違約行為界定9.2違約責任的具體承擔第十章爭議解決10.1爭議解決方式10.2爭議解決機構第十一章合同的生效、修改與終止11.1合同生效的條件11.2合同的修改11.3合同的終止第十二章保密條款12.1保密信息的內容12.2保密信息的披露限制第十三章法律適用與爭議解決13.1合同適用的法律13.2爭議解決的法律適用第十四章其他條款14.1雙方約定的其他事項14.2合同的附件合同目錄結束。合同編號_________第一章總則第一條款合同簽訂依據(jù)第二條款合同主體認定第三條款合同宗旨第二章裝修終止事由第一條款終止事由概述第二條款終止事由的具體情況第三章終止裝修的時間第一條款終止裝修的具體日期第二條款終止裝修的時間節(jié)點第四章終止裝修后的責任劃分第一條款終止裝修后雙方的責任與義務第二條款因終止裝修產(chǎn)生的損失承擔第五章裝修工程款的支付第一條款裝修工程款的結算第二條款裝修工程款的支付方式第六章裝修材料處理第一條款裝修材料的歸屬第二條款裝修材料的處理方式第七章裝修工程廢棄物處理第一條款廢棄物處理的原則第二條款廢棄物處理的實施方式合同編號_________結束。第八章合同的變更與解除第一條款合同變更的條件第二條款合同解除的條件第九章違約責任第一條款違約行為界定第二條款違約責任的具體承擔第十章爭議解決第一條款爭議解決方式第二條款爭議解決機構第十一章合同的生效、修改與終止第一條款合同生效的條件第二條款合同的修改第三條款合同的終止第十二章保密條款第一條款保密信息的內容第二條款保密信息的披露限制第十三章法律適用與爭議解決第一條款合同適用的法律第二條款爭議解決的法律適用第十四章其他條款第一條款雙方約定的其他事項第二條款合同的附件甲方簽字：_____________________日期：_____________________乙方簽字：_____________________日期：_____________________結束。多方為主導時的，附件條款及說明1、當甲方為主導時，增加的多項條款及說明附加條款一：額外裝修要求的處理第一條甲方在合同簽訂后，提出額外裝修要求，包括但不限于增加裝修項目、變更裝修設計等。第二條乙方應在收到甲方提出的額外裝修要求后，及時進行評估，并在五個工作日內給出答復。第三條乙方同意甲方額外裝修要求的，雙方應就額外裝修項目的費用、時間等進行協(xié)商，并簽訂書面補充協(xié)議。第四條乙方不同意甲方額外裝修要求的，乙方有權拒絕執(zhí)行，并無需承擔因此產(chǎn)生的責任。附加條款二：工期延誤的處理第一條由于甲方原因導致工期延誤的，乙方有權要求甲方支付工期延誤期間的違約金。第二條工期延誤導致的損失，包括但不限于乙方人員工資、材料成本等，由甲方承擔。第三條甲方應盡快解決導致工期延誤的問題，以便乙方恢復施工。第四條乙方在工期延誤期間，應積極與甲方溝通，確保工程盡快恢復正常進度。2、當乙方為主導時，增加的多項條款及說明附加條款一：裝修材料供應第一條乙方應按照合同約定的時間和數(shù)量，向甲方供應裝修材料。第二條乙方應對所供裝修材料的質量負責，確保裝修材料符合國家相關標準。第三條乙方供應的裝修材料出現(xiàn)質量問題，乙方應承擔更換、維修等責任。第四條甲方有權對乙方供應的裝修材料進行驗收，并提出異議。附加條款二：施工質量及安全第一條乙方應按照合同約定的標準進行施工，確保施工質量。第二條乙方應遵守施工安全規(guī)范，確保施工過程中的人員安全。第三條乙方在施工過程中，如需臨時停工，應提前通知甲方，并說明原因。第四條乙方應對施工過程中的損失承擔責任。3、當有第三方中介時，增加的多項條款及說明附加條款一：中介費用第一條中介方在本次合同履行過程中，應依法收取中介費用。第二條中介費用的具體金額和支付方式，雙方應與中介方協(xié)商確定。第三條中介方收取中介費用后，應提供相應的服務，包括溝通協(xié)調、監(jiān)督施工等。第四條中介方未履行約定服務的，甲方和乙方有權要求中介方退還中介費用。附加條款二：中介的職責和義務第一條中介方應確保甲方和乙方的合法權益，中立地處理雙方之間的爭議。第二條中介方應客觀、公正地評估裝修工程的進度和質量，并提出合理建議。第三條中介方在合同履行過程中，不得泄露甲乙雙方的商業(yè)秘密。第四條中介方應協(xié)助甲方和乙方履行合同，確保合同的順利實施。附件及其他補充說明一、附件列表：1.裝修設計方案2.裝修材料清單3.施工進度計劃4.裝修工程款支付明細5.裝修工程廢棄物處理方案6.保密協(xié)議7.合同補充協(xié)議8.中介服務協(xié)議9.裝修工程質量驗收標準10.施工安全規(guī)范二、違約行為及認定：1.甲方未按約定時間支付裝修工程款，視為違約。2.乙方未按約定標準完成裝修工程，視為違約。3.乙方未按約定時間供應裝修材料，視為違約。4.中介方未履行約定服務，視為違約。5.任何一方泄露對方商業(yè)秘密，視為違約。6.因甲方原因導致工期延誤，甲方視為違約。7.因乙方原因導致工期延誤，乙方視為違約。三、法律名詞及解釋：1.甲方：指合同的一方，負責提供裝修場地和支付裝修費用。2.乙方：指合同的另一方，負責完成裝修工程并提供裝修服務。3.中介方：指協(xié)助甲方和乙方簽訂合同并協(xié)助履行合同的第三方。4.裝修工程款：指甲方支付給乙方的合同約定的裝修費用。5.工期延誤：指合同約定的裝修工程完成時間超過約定的工期。6.違約金：指違約方按照合同約定向守約方支付的賠償金。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.裝修工程款支付問題：如甲方未能按時支付工程款，乙方可以暫停施工，并通知甲方履行支付義務。必要時，乙方可以依法申請法院強制執(zhí)行。2.工期延誤問題：如甲方原因導致工期延誤，甲方應承擔違約金并加快進度。如乙方原因導致工期延誤，乙方應承擔違約金并盡快恢復施工。3.裝修材料供應問題：如乙方未能按時供應材料，乙方應承擔延遲交貨的責任，并盡快補交材料。如材料質量不符合要求，乙方應負責更換或維修。4.施工質量問題：如乙方施工質量不符合約定標準，乙方應負責整改，并承擔由此產(chǎn)生的費用。如整改后仍不符合標準，乙方應支付違約金。5.安全事故問題：如施工過程中發(fā)生安全事故，乙方應立即采取措施防止擴大損失，并通知甲方。乙方應對安全事故承擔責任，并依法賠償受害方損失。五、所有應用場景：1.甲方為某企業(yè)