安裝工程承攬合同模板

安裝工程承攬合同模板第一篇范文：合同編號：[待填寫]

安裝工程承攬合同模板

合同簽訂日期：[待填寫]

甲方（以下簡稱“委托方”）：[待填寫]

地址：[待填寫]

聯(lián)系電話：[待填寫]

聯(lián)系人：[待填寫]

乙方（以下簡稱“承攬方”）：[待填寫]

地址：[待填寫]

聯(lián)系電話：[待填寫]

聯(lián)系人：[待填寫]

鑒于委托方擁有某項安裝工程（以下簡稱“工程”），并希望由承攬方承擔該工程的安裝工作，雙方經(jīng)協(xié)商一致，達成如下合同條款：

第一條工程概述

1.1工程名稱：[待填寫]

1.2工程地點：[待填寫]

1.3工程內(nèi)容：[待填寫]

1.4工程規(guī)模：[待填寫]

1.5工程預算：[待填寫]

第二條合同范圍與工作內(nèi)容

2.1承攬方應按照委托方的要求，完成工程的安裝工作。

2.2承攬方應負責工程所需的材料采購、設(shè)備租賃、人員配置及現(xiàn)場管理等事項。

2.3承攬方應確保工程質(zhì)量符合相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標準。

2.4承攬方應按照約定的工期完成工程。

第三條合同價格與支付方式

3.1委托方應支付承攬方工程款項，具體金額為：[待填寫]。

3.2支付方式如下：

3.2.1工程完成后，委托方支付合同金額的[待填寫]%；

3.2.2質(zhì)保期結(jié)束后，委托方支付剩余的[待填寫]%。

3.3支付進度：

3.3.1工程進度達到[待填寫]%時，委托方支付相應款項；

3.3.2工程進度達到[待填寫]%時，委托方支付相應款項。

第四條工期

4.1工程預計開始日期：[待填寫]

4.2工程預計結(jié)束日期：[待填寫]

4.3承攬方應按照約定的工期完成工程。如因特殊情況導致無法按時完成，承攬方應提前通知委托方，并協(xié)商延期。

第五條質(zhì)量保證

5.1承攬方應對工程的安裝質(zhì)量負責，并確保工程在驗收合格后一定期限內(nèi)正常運行。

5.2質(zhì)保期限為：[待填寫]個月。

5.3在質(zhì)保期內(nèi)，如工程出現(xiàn)質(zhì)量問題，承攬方應負責修復，并承擔相應費用。

第六條保密條款

6.1雙方在合同履行過程中所獲悉的對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場信息等，應予以嚴格保密。

6.2保密期限自合同簽訂之日起算，至合同終止或履行完畢之日止。

第七條違約責任

7.1雙方應嚴格履行本合同的約定，如一方違約，應承擔違約責任，向守約方支付違約金，并賠償因此給對方造成的損失。

第八條爭議解決

8.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應首先通過友好協(xié)商解決；如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

第九條其他條款

9.1本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。

9.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為：[待填寫]個月。

9.3本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

甲方（委托方）：[待填寫]

乙方（承攬方）：[待填寫]

甲方代表（簽字）：______________

乙方代表（簽字）：______________

附件：

[待填寫]

第二篇范文：第三方主體+甲方權(quán)益主導

合同編號：[待填寫]

安裝工程承攬合同模板

合同簽訂日期：[待填寫]

甲方（以下簡稱“委托方”）：[待填寫]

地址：[待填寫]

聯(lián)系電話：[待填寫]

聯(lián)系人：[待填寫]

乙方（以下簡稱“承攬方”）：[待填寫]

地址：[待填寫]

聯(lián)系電話：[待填寫]

聯(lián)系人：[待填寫]

第三方主體（以下簡稱“擔保方”）：[待填寫]

地址：[待填寫]

聯(lián)系電話：[待填寫]

聯(lián)系人：[待填寫]

鑒于委托方擁有某項安裝工程（以下簡稱“工程”），并希望由承攬方承擔該工程的安裝工作，為確保工程質(zhì)量和進度，委托方要求擔保方作為第三方主體對承攬方的履約能力進行擔保。經(jīng)協(xié)商一致，達成如下合同條款：

第一條工程概述

1.1工程名稱：[待填寫]

1.2工程地點：[待填寫]

1.3工程內(nèi)容：[待填寫]

1.4工程規(guī)模：[待填寫]

1.5工程預算：[待填寫]

第二條合同范圍與工作內(nèi)容

2.1承攬方應按照委托方的要求，完成工程的安裝工作。

2.2承攬方應負責工程所需的材料采購、設(shè)備租賃、人員配置及現(xiàn)場管理等事項。

2.3承攬方應確保工程質(zhì)量符合相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標準。

2.4承攬方應按照約定的工期完成工程。

第三條合同價格與支付方式

3.1委托方應支付承攬方工程款項，具體金額為：[待填寫]。

3.2支付方式如下：

3.2.1工程進度達到[待填寫]%時，委托方支付相應款項；

3.2.2工程進度達到[待填寫]%時，委托方支付相應款項。

3.3支付進度：

3.3.1工程進度達到[待填寫]%時，委托方支付相應款項；

3.3.2工程進度達到[待填寫]%時，委托方支付相應款項。

第四條工期

4.1工程預計開始日期：[待填寫]

4.2工程預計結(jié)束日期：[待填寫]

4.3承攬方應按照約定的工期完成工程。如因特殊情況導致無法按時完成，承攬方應提前通知委托方，并協(xié)商延期。

第五條質(zhì)量保證

5.1承攬方應對工程的安裝質(zhì)量負責，并確保工程在驗收合格后一定期限內(nèi)正常運行。

5.2質(zhì)保期限為：[待填寫]個月。

5.3在質(zhì)保期內(nèi)，如工程出現(xiàn)質(zhì)量問題，承攬方應負責修復，并承擔相應費用。

第六條擔保方的責權(quán)利

6.1擔保方應對承攬方的履約能力進行擔保，確保承攬方按合同約定履行各項義務(wù)。

6.2擔保方應在合同簽訂后[待填寫]日內(nèi)向委托方提供擔保，擔保方式為：[待填寫]。

6.3如承攬方違約，擔保方應在違約發(fā)生后[待填寫]日內(nèi)承擔相應的違約責任，向委托方支付違約金，并賠償因此給委托方造成的損失。

第七條甲方權(quán)利條款

7.1委托方有權(quán)對承攬方的工程進度、質(zhì)量、安全等進行監(jiān)督和檢查。

7.2委托方有權(quán)要求承攬方按合同約定履行義務(wù)，如承攬方未能履行，委托方有權(quán)要求擔保方承擔相應的違約責任。

7.3委托方在合同履行過程中所獲得的知識產(chǎn)權(quán)、商業(yè)秘密等，應受到法律保護，承攬方和擔保方均有保密義務(wù)。

第八條乙方的違約及限制條款

8.1承攬方如未能按合同約定履行義務(wù)，應承擔違約責任，向委托方支付違約金，并賠償因此給委托方造成的損失。

8.2擔保方如未能按合同約定履行擔保責任，應承擔違約責任，向委托方支付違約金，并賠償因此給委托方造成的損失。

第九條爭議解決

9.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應首先通過友好協(xié)商解決；如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

第十條其他條款

10.1本合同一式三份，委托方、承攬方和擔保方各執(zhí)一份。

10.2本合同自三方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為：[待填寫]個月。

10.3本合同未盡事宜，三方可另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

甲方（委托方）：[待填寫]

乙方（承攬方）：[待填寫]

第三方主體（擔保方）：[待填寫]

甲方代表（簽字）：______________

乙方代表（簽字）：______________

擔保方代表（簽字）：______________

附件：

[待填寫]

第三方介入的意義和目的在于為甲方提供一份保障，確保工程的質(zhì)量和進度得到有效控制。通過擔保方的擔保，甲方在合同履行過程中擁有更多的權(quán)利和利益，可以更好地監(jiān)督和約束承攬方的行為。同時，乙方的違約及限制條款使甲方在乙方違約時能夠及時采取措施，減少損失。總體來說，第三方介入使得甲方在合同履行過程中具有更高的權(quán)益保障，有助于實現(xiàn)甲方的合同目的。

第三篇范文：第三方主體+甲方權(quán)益主導

合同編號：[待填寫]

設(shè)備采購與安裝合同模板

合同簽訂日期：[待填寫]

乙方（以下簡稱“供應商”）：[待填寫]

地址：[待填寫]

聯(lián)系電話：[待填寫]

聯(lián)系人：[待填寫]

甲方（以下簡稱“采購方”）：[待填寫]

地址：[待填寫]

聯(lián)系電話：[待填寫]

聯(lián)系人：[待填寫]

第三方主體（以下簡稱“質(zhì)量監(jiān)督方”）：[待填寫]

地址：[待填寫]

聯(lián)系電話：[待填寫]

聯(lián)系人：[待填寫]

鑒于采購方需要采購特定設(shè)備并進行安裝，供應商同意提供設(shè)備并負責安裝工作，同時，為了確保設(shè)備安裝質(zhì)量和售后服務(wù)，采購方要求質(zhì)量監(jiān)督方作為第三方主體對供應商的履約能力進行監(jiān)督。經(jīng)協(xié)商一致，達成如下合同條款：

第一條設(shè)備概述

1.1設(shè)備名稱：[待填寫]

1.2設(shè)備型號：[待填寫]

1.3設(shè)備數(shù)量：[待填寫]

1.4設(shè)備單價：[待填寫]

1.5設(shè)備總價：[待填寫]

第二條合同范圍與工作內(nèi)容

2.1供應商應按照采購方的要求，提供設(shè)備并負責安裝工作。

2.2供應商應負責設(shè)備的質(zhì)量保證，確保設(shè)備在驗收合格后一定期限內(nèi)正常運行。

2.3供應商應提供設(shè)備的操作培訓和技術(shù)支持。

第三條合同價格與支付方式

3.1采購方應支付供應商設(shè)備款項，具體金額為：[待填寫]。

3.2支付方式如下：

3.2.1設(shè)備到貨并驗收合格后，采購方支付設(shè)備款項的[待填寫]%；

3.2.2設(shè)備安裝完畢并驗收合格后，采購方支付剩余的[待填寫]%。

3.3支付進度：

3.3.1設(shè)備到貨并驗收合格后，采購方支付相應款項；

3.3.2設(shè)備安裝完畢并驗收合格后，采購方支付相應款項。

第四條設(shè)備安裝與驗收

4.1設(shè)備安裝地點：[待填寫]

4.2設(shè)備安裝期限：[待填寫]

4.3供應商應按照約定的時間和地點完成設(shè)備的安裝工作。如因特殊情況導致無法按時完成，供應商應提前通知采購方，并協(xié)商延期。

4.4設(shè)備安裝完成后，采購方有權(quán)進行驗收。驗收合格的，視為供應商履行合同義務(wù)完畢；驗收不合格的，供應商應負責修復，并承擔相應費用。

第五條質(zhì)量保證

5.1供應商應對提供的設(shè)備質(zhì)量負責，并確保設(shè)備在驗收合格后一定期限內(nèi)正常運行。

5.2質(zhì)保期限為：[待填寫]個月。

5.3在質(zhì)保期內(nèi)，如設(shè)備出現(xiàn)質(zhì)量問題，供應商應負責修復，并承擔相應費用。

第六條質(zhì)量監(jiān)督方的責權(quán)利

6.1質(zhì)量監(jiān)督方應對供應商的履約能力進行監(jiān)督，確保供應商按合同約定履行各項義務(wù)。

6.2質(zhì)量監(jiān)督方應在合同簽訂后[待填寫]日內(nèi)向采購方提供監(jiān)督報告，監(jiān)督報告應詳細記錄供應商的履約情況。

6.3如供應商違約，質(zhì)量監(jiān)督方應在違約發(fā)生后[待填寫]日內(nèi)向采購方提供書面違約確認，并協(xié)助采購方采取相應的法律措施。

第七條乙方權(quán)利條款

7.1供應商有權(quán)要求采購方按合同約定履行付款義務(wù)。

7.2供應商有權(quán)要求質(zhì)量監(jiān)督方對其履約情況進行客觀公正的監(jiān)督。

7.3供應商在合同履行過程中所獲得的知識產(chǎn)權(quán)、商業(yè)秘密等，應受到法律保護，采購方和質(zhì)量監(jiān)督方均有保密義務(wù)。

第八條甲方的違約及限制條款

8.1采購方如未能按合同約定履行付款義務(wù)，應承擔違約責任，向供應商支付違約金，并賠償因此給供應商造成的損失。

8.2質(zhì)量監(jiān)督方如未能按合同約定履行監(jiān)督義務(wù)，應承擔違約責任，向采購方支付違約金，并賠償因此給采購方造成的損失。

第九條爭議解決

9.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應首先通過友好協(xié)商解決；如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

第十條其他條款

10.1本合同一式三份，采購方、供應商和質(zhì)量監(jiān)督方各執(zhí)一份。

10.2本合同自三方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為：[待填寫]個月。

10.3本合同未盡事宜，三方可另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

乙方（供應商）：[待填寫]

甲方（采購方）：[待填寫]

第三方