深入解析施工合同補(bǔ)充協(xié)議修改

深入解析施工合同補(bǔ)充協(xié)議修改合同編號：__________甲方：__________地址：__________聯(lián)系方式：__________乙方：__________地址：__________聯(lián)系方式：__________一、合同標(biāo)的1.1甲乙雙方同意，本補(bǔ)充協(xié)議修改范圍僅限于主合同中約定的施工項(xiàng)目，包括但不限于：（1）工程名稱：__________（2）工程地點(diǎn)：__________（3）工程規(guī)模：__________（4）工程內(nèi)容：__________1.2甲乙雙方確認(rèn)，本補(bǔ)充協(xié)議修改不改變主合同中約定的合同總價款，即人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元。二、合同工期2.1甲乙雙方同意，根據(jù)主合同約定的工期，本補(bǔ)充協(xié)議修改后的工期順延至：____年__月__日。2.2甲乙雙方確認(rèn)，工期順延后，甲乙雙方應(yīng)嚴(yán)格按照修改后的工期執(zhí)行，如有特殊情況導(dǎo)致工期延誤，雙方應(yīng)協(xié)商解決。三、合同價款及支付3.1甲乙雙方同意，本補(bǔ)充協(xié)議修改后的合同價款支付方式仍按照主合同約定的支付方式執(zhí)行。3.2甲乙雙方確認(rèn)，本補(bǔ)充協(xié)議修改后的合同價款支付時間及金額如下：（1）預(yù)付款：人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元，支付日期：____年__月__日。（2）進(jìn)度款：人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元，支付日期：____年__月__日。（3）尾款：人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元，支付日期：____年__月__日。四、合同質(zhì)量及標(biāo)準(zhǔn)4.1甲乙雙方同意，本補(bǔ)充協(xié)議修改后的合同質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)仍按照主合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。4.2甲乙雙方確認(rèn)，本補(bǔ)充協(xié)議修改后的工程質(zhì)量保修期限為：____年。五、合同違約責(zé)任5.1甲乙雙方同意，如一方違反本補(bǔ)充協(xié)議修改后的約定，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向?qū)Ψ街Ц哆`約金，違約金計(jì)算方式為：__________。5.2甲乙雙方確認(rèn)，本補(bǔ)充協(xié)議修改后的違約金支付時間為：違約行為發(fā)生之日起____日內(nèi)。六、爭議解決6.1甲乙雙方同意，如本補(bǔ)充協(xié)議修改過程中發(fā)生爭議，應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院起訴。6.2甲乙雙方確認(rèn)，本補(bǔ)充協(xié)議修改后的訴訟地為：__________。七、其他約定7.1甲乙雙方同意，本補(bǔ)充協(xié)議修改后的主合同附件視為本補(bǔ)充協(xié)議的組成部分，具有同等法律效力。7.2甲乙雙方確認(rèn)，本補(bǔ)充協(xié)議修改后的合同份數(shù)為：____份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有一致效力。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________簽訂日期：____年__月__日一、附件列表：1.《施工合同》（主合同）2.本補(bǔ)充協(xié)議修改的起草說明3.工程設(shè)計(jì)文件4.施工圖紙5.工程量清單6.工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)7.施工組織設(shè)計(jì)8.安全生產(chǎn)管理制度9.施工進(jìn)度計(jì)劃10.合同價款支付憑證11.工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及程序12.質(zhì)量保修書二、違約行為及認(rèn)定：1.甲方未按照本補(bǔ)充協(xié)議修改后的約定支付合同價款，包括但不限于預(yù)付款、進(jìn)度款和尾款。2.乙方未按照本補(bǔ)充協(xié)議修改后的約定完成施工項(xiàng)目，或施工質(zhì)量不符合約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。3.甲方未按照約定提供施工場地、施工條件、施工材料等，導(dǎo)致乙方無法正常施工。4.乙方未按照約定進(jìn)度完成施工，導(dǎo)致工期延誤。5.甲方未按照約定提供施工所需的設(shè)計(jì)文件、圖紙、工程量清單等，導(dǎo)致乙方無法正常施工。6.乙方未按照約定進(jìn)行安全生產(chǎn)管理，導(dǎo)致安全事故發(fā)生。7.甲方未按照約定支付違約金，或乙方未按照約定履行違約責(zé)任。三、法律名詞及解釋：1.甲方：指合同中約定的發(fā)包方。2.乙方：指合同中約定的承包方。3.主合同：指雙方簽訂的《施工合同》。4.補(bǔ)充協(xié)議：指雙方為修改主合同某些條款而簽訂的協(xié)議。5.合同價款：指雙方約定的完成施工項(xiàng)目后應(yīng)支付的金額。6.違約金：指一方違約時應(yīng)向?qū)Ψ街Ц兜馁r償金。7.工期：指雙方約定的完成施工項(xiàng)目的時間。8.質(zhì)量保修期限：指雙方約定的工程質(zhì)量保修的有效期。9.違約行為：指一方未履行合同約定的義務(wù)。10.爭議解決：指雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議的解決方式。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.遇到甲方未按約定支付合同價款的問題，乙方應(yīng)及時與甲方溝通，要求甲方履行支付義務(wù)。如甲方仍不支付，乙方可依法向法院提起訴訟。2.遇到乙方未按約定完成施工或施工質(zhì)量不符合約定的問題，甲方有權(quán)要求乙方整改或解除合同，并依法要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任。3.遇到甲方未按約定提供施工場地、施工條件、施工材料等問題，乙方應(yīng)及時與甲方溝通，要求甲方履行合同約定。如甲方仍不履行，乙方可依法向法院提起訴訟。4.遇到乙方未按約定進(jìn)度完成施工導(dǎo)致工期延誤的問題，甲方有權(quán)要求乙方支付違約金，或按照合同約定解除合同。5.遇到甲方未按約定提供施工所需的設(shè)計(jì)文件、圖紙、工程量清單等問題，乙方應(yīng)及時與甲方溝通，要求甲方履行合同約定。如甲方仍不履行，乙方可依法向法院提起訴訟。6.遇到乙方未按照約定進(jìn)行安全生產(chǎn)管理導(dǎo)致安全事故的問題，甲方有權(quán)要求乙方立即整改，并依法要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任。五、所有應(yīng)用場景：1.適用于各類建筑施工項(xiàng)目。2.適用于工程的設(shè)