住宅裝修人工承攬化協(xié)議模板版

住宅裝修人工承攬標準化協(xié)議模板版A版本合同目錄一覽1.定義與解釋1.1合同雙方1.2裝修工程1.3合同金額1.4工程期限2.裝修工程內容2.1裝修項目2.2裝修材料2.3施工工藝3.合同金額與支付方式3.1合同金額3.2支付方式3.3進度付款3.4尾款支付4.工程期限與延期4.1工程期限4.2延期條款4.3延期費用5.質量保證與保修5.1質量標準5.2保修期限5.3保修范圍6.合同的履行與變更6.1合同履行6.2合同變更7.違約責任7.1承包商違約7.2業(yè)主違約8.爭議解決8.1協(xié)商解決8.2調解解決8.3法律途徑9.解除與終止9.1合同解除9.2合同終止10.一般條款10.1合同的生效10.2信息的準確性10.3法律適用10.4合同的轉讓10.5附件11.合同的簽訂日期12.合同雙方簽字13.附件列表14.合同編號第一部分：合同如下：1.定義與解釋1.1合同雙方1.2裝修工程【具體裝修內容列表】1.3合同金額本合同的金額為人民幣【金額】元整（大寫：【金額】元整），包括但不限于工程設計費、施工費、材料費、管理費、稅費等。1.4工程期限本工程的工期為【工期天數(shù)】天，自乙方入場之日起計算。2.裝修工程內容2.1裝修項目2.2裝修材料乙方應按照甲方的要求，使用符合國家標準的裝修材料，具體材料品牌、型號、質量標準等詳見附件。2.3施工工藝乙方應按照行業(yè)標準和甲方的要求，采用合理的施工工藝進行施工，確保工程質量。3.合同金額與支付方式3.1合同金額本合同的總金額為人民幣【金額】元整（大寫：【金額】元整），包括但不限于工程設計費、施工費、材料費、管理費、稅費等。3.2支付方式本合同的支付方式分為進度付款和尾款支付兩部分。3.3進度付款甲方按照工程進度，分階段支付工程款項。具體支付比例和時間詳見附件。3.4尾款支付工程完成后，經甲方驗收合格，甲方支付尾款。4.工程期限與延期4.1工程期限本工程的工期為【工期天數(shù)】天，自乙方入場之日起計算。4.2延期條款如因乙方原因導致工程延期，每延期一天，乙方應支付甲方違約金人民幣【金額】元整。4.3延期費用如因甲方原因導致工程延期，甲方應支付乙方因延期產生的額外費用，具體費用根據(jù)實際情況另行協(xié)商。5.質量保證與保修5.1質量標準乙方應保證工程的質量和施工安全，符合國家和行業(yè)標準。5.2保修期限本工程的保修期限為【保修期限】年，自工程竣工之日起計算。5.3保修范圍保修范圍包括合同中規(guī)定的裝修項目和使用的裝修材料。6.合同的履行與變更6.1合同履行雙方應嚴格按照合同的約定履行各自的權利和義務。6.2合同變更如合同內容需要變更，應由雙方協(xié)商一致，并以書面形式確認。8.爭議解決8.1協(xié)商解決雙方應通過友好協(xié)商的方式解決合同履行過程中的任何爭議和糾紛。8.2調解解決如協(xié)商不成，雙方同意向【調解機構名稱】申請調解，調解不成的，可直接向【管轄法院】提起訴訟。8.3法律途徑如發(fā)生訴訟，雙方同意接受【管轄法院】的管轄，并遵守相應的法律程序和判決結果。9.解除與終止9.1合同解除一方如嚴重違反合同約定，另一方有權解除合同，并要求違約方承擔相應的違約責任。9.2合同終止工程完成后，雙方按照合同約定辦理終止手續(xù)，終止合同效力。10.一般條款10.1合同的生效本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。10.2信息的準確性雙方提供的合同信息應真實、準確、完整，否則應承擔相應法律責任。10.3法律適用本合同的簽訂、效力、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。10.4合同的轉讓未經對方同意，任何一方不得將合同權利和義務全部或部分轉讓給第三方。10.5附件本合同的附件是合同不可分割的一部分，與合同具有同等法律效力。11.合同的簽訂日期本合同簽訂日期為【簽訂日期】。12.合同雙方簽字甲方（業(yè)主）：【業(yè)主簽字】乙方（承包商）：【承包商簽字】13.附件列表附件列表如下：【附件列表】14.合同編號本合同編號為：【合同編號】。第二部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：工程設計方案詳細描述工程的設計理念、布局、材料選擇、施工工藝等內容，包括圖紙、效果圖等。附件二：裝修材料清單列明工程所需的所有材料名稱、品牌、型號、規(guī)格、數(shù)量、質量標準等詳細信息。附件三：施工工藝標準詳細描述施工過程中應遵循的工藝標準和要求，包括施工流程、施工方法、質量控制等。附件四：工程進度計劃明確工程的開工日期、預計竣工日期以及各個階段的完成日期。附件五：支付結算明細表詳細列出付款的時間、比例、金額等信息。附件六：違約金計算公式明確違約金的計算方式和標準。附件七：保修服務說明詳細描述保修服務的范圍、期限、維修責任等內容。附件八：爭議解決方式明確爭議解決的機構、程序和適用法律。附件九：合同轉讓協(xié)議如合同權利和義務需要轉讓，需簽署此協(xié)議，并經雙方同意。說明二：違約行為及責任認定：1.乙方未按合同約定的時間、質量、標準完成工程。2.乙方使用不合格的材料或施工工藝。3.甲方未按約定時間支付進度款或尾款。4.甲方未提供施工場地、施工條件或提供的場地、條件不符合要求。違約責任認定標準：1.乙方違約：乙方應承擔違約金賠償責任，并根據(jù)實際情況支付甲方因違約產生的額外費用。2.甲方違約：甲方應支付乙方因延期產生的額外費用，并承擔違約金賠償責任。示例說明：若乙方未按合同約定的時間完成工程，乙方應支付甲方違約金人民幣1000元整。若甲方未按約定時間支付進度款，甲方應支付乙方違約金人民幣500元整。說明三：法律名詞及解釋：1.業(yè)主：指本合同第一條1.1項所指的甲方。2.承包商：指本合同第一條1.2項所指的乙方。3.裝修工程：指本合同第二條所描述的工程。4.合同金額：指本合同第三條所指的合同總金額。5.工程期限：指本合同第四條所指的工期天數(shù)。6.