2024年公路施工合同

?2024年公路施工合同合同編號：________________甲方（發(fā)包人）：________________乙方（承包人）：________________一、工程概況1.工程名稱：_____________2.工程地點(diǎn)：_____________3.工程范圍：詳見本合同附件一《工程量清單》4.工程內(nèi)容：包括路基、路面、橋梁、涵洞、排水、照明、交通設(shè)施等工程的施工。二、合同工期1.本工程合同工期為______天，自乙方收到甲方發(fā)出的開工通知之日起計算。2.若因不可抗力等因素導(dǎo)致工期延誤，甲乙雙方應(yīng)友好協(xié)商解決，具體工期調(diào)整事宜詳見附件二《工期調(diào)整協(xié)議》。三、合同價款1.本工程合同價款為人民幣（大寫）：_____________元整（小寫）：________________元。2.乙方應(yīng)根據(jù)實(shí)際完成工程量及合同約定單價，按月向甲方申請支付工程進(jìn)度款。四、工程質(zhì)量1.乙方應(yīng)嚴(yán)格按照國家相關(guān)法律法規(guī)、施工規(guī)范及設(shè)計文件要求進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。2.工程質(zhì)量保修期限為______年，自工程驗(yàn)收合格之日起計算。五、甲乙雙方的權(quán)利與義務(wù)（一）甲方權(quán)利與義務(wù)1.甲方負(fù)責(zé)辦理本工程所需的各項審批手續(xù)，確保工程合法合規(guī)。2.甲方應(yīng)按合同約定及時支付乙方工程款。3.甲方有權(quán)對乙方施工過程進(jìn)行監(jiān)督、檢查，并提出整改要求。（二）乙方權(quán)利與義務(wù)1.乙方應(yīng)按合同約定完成施工任務(wù)，確保工程質(zhì)量和工期。2.乙方負(fù)責(zé)提供施工所需的機(jī)械設(shè)備、人員及材料。3.乙方應(yīng)服從甲方的監(jiān)督管理，及時整改施工過程中存在的問題。六、違約責(zé)任1.任何一方違反合同約定，導(dǎo)致合同無法履行，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向守約方支付違約金，違約金為合同總價款的______%。2.乙方未按合同約定完成施工任務(wù)，甲方有權(quán)要求乙方支付逾期違約金，違約金為合同總價款的______%。七、爭議解決1.本合同履行過程中發(fā)生的爭議，雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決。2.若協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向工程所在地人民法院提起訴訟。八、合同附件本合同附件包括但不限于：《工程量清單》、《工期調(diào)整協(xié)議》、《施工圖紙》等。九、其他約定1.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。2.本合同自雙方代表簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（發(fā)包人）：________________乙方（承包人）：________________簽訂日期：________________附件一：《工程量清單》附件二：《工期調(diào)整協(xié)議》附件三：《施工圖紙》等（具體附件根據(jù)實(shí)際情況填寫）注意事項：1.合同工期的確定與變更：確保合同中約定的工期合理，并對不可抗力導(dǎo)致工期延誤的情況作出明確規(guī)定。1.法律名詞解釋：開工通知：指發(fā)包人通知承包人開始施工的正式文件，通常標(biāo)志著工期的開始。工程量清單：詳細(xì)列出工程各項目的名稱、規(guī)格、數(shù)量等，作為計算合同價款和工程結(jié)算的依據(jù)。不可抗力：指無法預(yù)見、無法避免并且無法克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、政府行為等。解決辦法：1.工期注意事項：解決辦法：在合同中明確工期延誤的處理機(jī)制，如設(shè)置工期延誤賠償條款，以及不可抗力情況下工期調(diào)整的協(xié)商機(jī)制。對于“開工通知”：確保合同中規(guī)定甲方需在特定時間內(nèi)發(fā)出開工通知，并明確通知的具體形式和生效時間。對于“工程量清單”：《解決辦法》是確保清單的準(zhǔn)確性和完整性，任何變更都應(yīng)書面確認(rèn)并作為合同附件。對于“不可抗力”：《解決辦法》是在合同中明確不可抗力的定義范圍，以及不可抗力發(fā)生后的協(xié)商和賠償機(jī)制。2.注意事項：合同價款支付：確保合同價款支付條款明確，包括進(jìn)度款支付、結(jié)算款支付等。解決辦法：對于價款支付：設(shè)置明確的支付時間、支付條件和支付方式，確保乙方按期獲得應(yīng)有的報酬。3.注意事項：違約責(zé)任：明確違約責(zé)任和違約金的計算方式。解決辦法：明確違約責(zé)任，設(shè)定合理的違約金比例，確保在一方違約時，另一方有明確的追責(zé)依據(jù)。1.極端天氣情況場合：如果工程進(jìn)行的時候遇到了百年不遇的大暴雨或者大旱，這肯定會影響工程進(jìn)度。補(bǔ)充條款：如果因?yàn)闃O端天氣導(dǎo)致工程延期，咱們得提前商量好，這個不算乙方違約，工期可以適當(dāng)延長。2.地下文物發(fā)現(xiàn)場合：挖著挖著突然發(fā)現(xiàn)了一處古墓或者文物，這肯定得停工保護(hù)。補(bǔ)充條款：如果施工中發(fā)現(xiàn)文物，乙方必須立即報告甲方和相關(guān)部門，工期會根據(jù)實(shí)際情況適當(dāng)調(diào)整。3.材料價格大幅波動場合：市場有時候不穩(wěn)定，材料價格說漲就漲，這也得考慮到。補(bǔ)充條款：如果材料價格波動超過一定比例，咱們得重新商量一下工程款的調(diào)整。附件列表：1.工程量清單：這個得有，明確咱們要干的活兒都有哪些。2.工期調(diào)整協(xié)議：遇到特殊情況，怎么調(diào)整工期，得有個說法。3.施工圖紙：施工的具體細(xì)節(jié)都在圖里，必不可少。4.極端天氣應(yīng)對措施：針對極端天氣，咱們得有個應(yīng)對方案。5.文物保護(hù)措施：發(fā)現(xiàn)文物怎么保護(hù)，也得提前準(zhǔn)備好。附件小貼士：工程量清單：看看