二級(jí)建造師考試《法規(guī)》題庫(kù)100題含答案卷1193

二級(jí)建造師考試《法規(guī)》題庫(kù)100題含答案」193

1.題型：多選題

根據(jù)《民法總則》的規(guī)定，代理的種類包括（）。

A委托代理

B復(fù)代理

C指定代理

D法定代理

E特別代理

答案

A,D

解析

我國(guó)《民法總則》的規(guī)定是根據(jù)代理權(quán)產(chǎn)生的不同，把代理劃分為委托代理和法

定代理。所以選項(xiàng)A、D正確。

2.題型：?jiǎn)芜x題

設(shè)計(jì)文件注明的工程合理使用年限的起算日期是（）。A

核發(fā)施工許可證之日B

工程缺陷責(zé)任期滿之日C

工程竣工驗(yàn)收合格之日D

工程法定保修期滿之日

考點(diǎn)

2Z207032勘察、設(shè)計(jì)單位相關(guān)的質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)

解析

勘察成果文件是設(shè)計(jì)的基礎(chǔ)資料，是設(shè)計(jì)的依據(jù)。我國(guó)對(duì)各類設(shè)計(jì)文件的編制深度

都有規(guī)定，在實(shí)踐中應(yīng)當(dāng)貫徹執(zhí)行。工程合理使用年限是指從工程竣工驗(yàn)收合格之

日起，工程的地基基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)能保證在正常情況下安全使用的年限。它與《建

筑法》中的“建筑物合理壽命年限”、《合同法》中的“工程合理使用期限”等在概念

上是一致的。

考點(diǎn)：設(shè)計(jì)依據(jù)和設(shè)計(jì)深度

3.題型：?jiǎn)芜x題

關(guān)于行政行為特征的說法，正確的是（）。

A行政行為具有自愿性

B實(shí)施行政行為具有單方意志性

C行政行為具有不可裁量性

D行政行為不屬于執(zhí)法行為

答案

B

解析

行政機(jī)關(guān)的行政行為具有以下特征：（1）行政行為是執(zhí)行法律的行為。任何行

政行為均須有法律根據(jù)，具有從屬法律性，沒有法律的明確規(guī)定或授權(quán)，行政主體

不得作出任何行政行為。（2）行政行為具有一定的裁量性。這是由立法技術(shù)本身

的局限性和行政管理的廣泛性、變動(dòng)性、應(yīng)變性所決定的。（3）行政主體在實(shí)施

行政行為時(shí)具有單方意志性，不必與行政相對(duì)方協(xié)商或征得其同意，便可依法自主

做出。（4）行政行為是以國(guó)家強(qiáng)制力保障實(shí)施的，帶有強(qiáng)制性。行政相對(duì)方必須

服從并配合行政行為，否則行政主體將予以制裁或強(qiáng)制執(zhí)行。（5）行政行為以無

償為原則，以有償為例外。

4.題型：多選題

房屋開發(fā)公司與建材公司簽訂一份裝飾材料購(gòu)銷合同，后因該批裝飾材料質(zhì)量問

題，雙方發(fā)生糾紛，起訴至人民法院。人民法院經(jīng)過審理后，判決建材公司退還貨

款。建材公司不服上訴，二審法院審理認(rèn)為上訴請(qǐng)求不成立，判決維持原判決。該

判決產(chǎn)生的法律效力有（）。

A雙方的購(gòu)銷合同解除

B雙方的裝飾材料質(zhì)量爭(zhēng)議消滅

C二審法院判決不具有強(qiáng)制執(zhí)行力

D建材公司不履行義務(wù)時(shí)，房屋開發(fā)公司可申請(qǐng)人民法院強(qiáng)制執(zhí)行

E二審法院審理后，訴訟程序即告終結(jié)

答案

B,D,E

解析

由于我國(guó)實(shí)行兩審終審制，上訴案件經(jīng)二審法院審理后，作出的判決、裁定為終

審的判決、裁定，訴訟程序即告終結(jié)，故選項(xiàng)B、D、E正確。

5.題型：多選題

安全生產(chǎn)許可證頒發(fā)管理機(jī)關(guān)或者其上級(jí)行政機(jī)關(guān)可以撤銷已經(jīng)頒發(fā)的安全生產(chǎn)許

可證的情形有（）。

A取得安全生產(chǎn)許可證的建筑施工企業(yè)發(fā)生較大安全事故的

B安全生產(chǎn)許可證頒發(fā)管理機(jī)關(guān)工作人員濫用職權(quán)頒發(fā)安全生產(chǎn)許可證的

C超越法定職權(quán)頒發(fā)安全生產(chǎn)許可證的

D違反法定程序頒發(fā)安全生產(chǎn)許可證的

E對(duì)不具備安全生產(chǎn)條件的建筑施工企業(yè)頒發(fā)安全生產(chǎn)許可證的

答案

B,C,D,E

6.題型：?jiǎn)芜x題

某建設(shè)工程施工招標(biāo)，甲公司中標(biāo)后將其轉(zhuǎn)包給不具有相應(yīng)資質(zhì)等級(jí)的乙公司，乙

施工過程不符合規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，給建設(shè)單位造成損失。關(guān)于向建設(shè)單位承擔(dān)賠償

責(zé)任的說法，正確的是（）*

A甲、乙承擔(dān)連帶賠償責(zé)任

B建設(shè)單位與甲有合同關(guān)系，應(yīng)由乙承擔(dān)賠償責(zé)任

C乙為實(shí)際施工人，應(yīng)由乙承擔(dān)賠償責(zé)任

D甲和乙承擔(dān)按份賠償責(zé)任

答案

A

解析

承包單位將承包的工程轉(zhuǎn)包的，或者違反本法規(guī)定進(jìn)行分包的，責(zé)令改正，沒收

違法所得，并處罰款，可以責(zé)令停業(yè)整頓，降低資質(zhì)等級(jí)；情節(jié)嚴(yán)重的，吊銷資質(zhì)

證書。承包單位有以上規(guī)定的違法行為的，對(duì)因轉(zhuǎn)包工程或者違法分包的工程不符

合規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)造成的損失，與接受轉(zhuǎn)包或者分包的單位承擔(dān)連帶賠償責(zé)任。

7.題型：?jiǎn)芜x題

建設(shè)單位、設(shè)計(jì)單位、施工單位、工程監(jiān)理單位違反國(guó)家規(guī)定，降低工程質(zhì)量標(biāo)

準(zhǔn)，造成重大安全事故，構(gòu)成犯罪的，對(duì)直接責(zé)任人員依法追究（）。A

民事責(zé)任B

賠償責(zé)任C

行政責(zé)任D

刑事責(zé)任

考點(diǎn)

2Z207013違法行為應(yīng)承擔(dān)的法律責(zé)任

解析

建設(shè)單位、設(shè)計(jì)單位、施工單位、工程監(jiān)理單位違反國(guó)家規(guī)定，降低工程質(zhì)量標(biāo)

準(zhǔn)，造成重大安全事故，構(gòu)成犯罪的，對(duì)直接責(zé)任人員依法追究刑事責(zé)任。

考點(diǎn)：相關(guān)主體的刑事責(zé)任

8.題型：多選題

根據(jù)我國(guó)法律規(guī)定，下列合同轉(zhuǎn)讓行為有效的是（）。

A甲將中標(biāo)的某項(xiàng)目全部轉(zhuǎn)讓給乙

B甲將自己對(duì)乙的債權(quán)轉(zhuǎn)讓給丙，隨后通知乙

C甲將自己對(duì)乙的債務(wù)部分轉(zhuǎn)讓給丙，隨后通知乙

D甲將中標(biāo)的某項(xiàng)目的勞務(wù)作業(yè)全部分包給具有相應(yīng)資質(zhì)的丁

E甲不顧合同約定的不得轉(zhuǎn)讓債權(quán)條款，將自己對(duì)乙債權(quán)轉(zhuǎn)讓給丙

答案

B,D

解析

《建筑法》規(guī)定，禁止承包單位將其承包的全部建筑工程轉(zhuǎn)包給他人，禁止承包

單位將其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名義分別轉(zhuǎn)包給他人。故排除A

選項(xiàng)?！逗贤ā芬?guī)定，債權(quán)人轉(zhuǎn)讓權(quán)利的，應(yīng)當(dāng)通知債務(wù)人。未經(jīng)通知，該轉(zhuǎn)讓

對(duì)債務(wù)人不發(fā)生效力。故B選項(xiàng)正確?！逗贤ā芬?guī)定，債務(wù)人將合同的義務(wù)全

部或者部分轉(zhuǎn)移給第三人的，應(yīng)當(dāng)經(jīng)債權(quán)人同意。故排除C選項(xiàng)。施工總承包企

業(yè)可以對(duì)所承接的施工總承包工程內(nèi)各專業(yè)工程全部自行施工，也可以將專業(yè)工程

或勞務(wù)作業(yè)依法分包給具有相應(yīng)資質(zhì)的專業(yè)承包企業(yè)或勞務(wù)分包企業(yè)。故D選項(xiàng)

正確；

《合同法》規(guī)定，債權(quán)人可以將合同的權(quán)利全部或者部分轉(zhuǎn)讓給第三人，但有下列

情形之一的除外：

（1）根據(jù)合同性質(zhì)不得轉(zhuǎn)讓；

（2）按照當(dāng)事人約定不得轉(zhuǎn)讓；

（3）依照法律規(guī)定不得轉(zhuǎn)讓。故排除E選項(xiàng)。

9.題型：?jiǎn)芜x題

第二審人民法院對(duì)上訴案件，需要開庭審理的，應(yīng)當(dāng)（）。

A依當(dāng)事人的上訴請(qǐng)求來決定是否組成合議庭

B采用獨(dú)立審判

C組成合議庭

D可以獨(dú)立審判，也可以組成合議庭

答案

C

解析

第二審人民法院對(duì)上訴案件，應(yīng)當(dāng)組成合議庭，開庭審理。

10.題型：?jiǎn)芜x題

根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法》，依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目，自招標(biāo)文件開始發(fā)出之日起至投

標(biāo)人提交投標(biāo)文件截止之日止，最短為（）日。[2013]A

5B

10C

15D

20

考點(diǎn)

2Z203012招標(biāo)基本程序和禁止肢解發(fā)包限制排斥投標(biāo)人規(guī)定

解析

《招標(biāo)投標(biāo)法》第24條規(guī)定：“招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)確定投標(biāo)人編制投標(biāo)文件所需要的合理

時(shí)間；但是，依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目，自招標(biāo)文件開始發(fā)出之日起至投標(biāo)人提交

投標(biāo)文件截止之日止，最短不得少于20日。”D項(xiàng)正確。

考點(diǎn)：編制招標(biāo)文件及標(biāo)底。

11.題型：?jiǎn)芜x題

甲與乙訂立了一份水泥購(gòu)銷合同，約定甲向乙交付200噸水泥，貨款5萬元，乙向

甲支付定金1萬元，如任何一方不履行合同應(yīng)交付違約金L5萬元。乙計(jì)劃去法

院起訴進(jìn)行索賠，則下列訴訟請(qǐng)求中，不能夠獲得法院支持的是（）。

A要求甲雙倍返還定金2萬元

B要求甲支付違約金1.5萬元

C要求甲支付違約金1.5萬元，同時(shí)返還定金1萬元

D要求甲雙倍返還定金2萬元，同時(shí)支付違約金I.5萬元

答案

D

解析

【內(nèi)容考查】本題考查的是違約金和定金

【選項(xiàng)分析】

債務(wù)人履行債務(wù)后，定金應(yīng)當(dāng)?shù)肿鲀r(jià)款或者收回。給付定金的一方不履行約定的債

務(wù)的，無權(quán)要求返還定金；收受定金的一方不履行約定的債務(wù)的，應(yīng)當(dāng)雙倍返還定

金。

當(dāng)事人既約定違約金，又約定定金的，一方違約時(shí)，對(duì)方可以選擇適用違約金或者

定金條款。

12.題型：多選題

在城市市區(qū)范圍內(nèi)，建筑施工過程中使用機(jī)械設(shè)備，可能產(chǎn)生環(huán)境噪聲污染的，施

工企業(yè)必須在工程開工15日以前向工程所在地縣級(jí)以上地方人民政府環(huán)境保護(hù)行

政主管部門申報(bào)該工程的（）。*

A項(xiàng)目名稱

B施工場(chǎng)所和期限

C產(chǎn)生噪聲的原因

D可能產(chǎn)生的環(huán)境噪聲值

E所采取的環(huán)境噪聲污染防治措施

答案

A,B,D,E

解析

《環(huán)境噪聲污染防治法》規(guī)定，在城市市區(qū)范圍內(nèi)，建筑施工過程中使用機(jī)械設(shè)

備，可能產(chǎn)生環(huán)境噪聲污染的，施工單位必須在工程開工15日以前向工程所在地

縣級(jí)以上地方人民政府環(huán)境保護(hù)行政主管部門申報(bào)該工程的項(xiàng)目名稱、施工場(chǎng)所和

期限、可能產(chǎn)生的環(huán)境噪聲值以及所采取的環(huán)境噪聲污染防治措施的情況。

13.題型：多選題

民事訴訟的基本特點(diǎn)包括（）。

A公權(quán)性

B自愿性

C保密性

D強(qiáng)制性

E程序性

答案

A,D,E

14.題型：多選題

企業(yè)遺失安全生產(chǎn)許可證，在申請(qǐng)補(bǔ)辦之前，應(yīng)當(dāng)（）。

A立即向原安全生產(chǎn)許可證頒發(fā)管理機(jī)關(guān)報(bào)告

B立即向省級(jí)人民政府報(bào)告

C在公眾媒體上聲明作廢

D向原安全生產(chǎn)許可證頒發(fā)管理機(jī)關(guān)聲明作廢

E由原安全生產(chǎn)許可證頒發(fā)管理單位在媒體上聲明作廢

答案

A,C

解析

建筑施工企業(yè)遺失安全生產(chǎn)許可證，應(yīng)當(dāng)立即向原安全生產(chǎn)許可證頒發(fā)管理機(jī)關(guān)

報(bào)告，并在公眾媒體上聲明作廢后，方可申請(qǐng)補(bǔ)辦。

15.題型：?jiǎn)芜x題

承攬人在履行承攬合同中的下列行為，構(gòu)成違約的是（）

A承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙不合理，立即停工并通知定作人，因等待答復(fù)未能

如期完成工作

B承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的材料不合格，遂自行更換為自己確認(rèn)合格的材料

C承攬人未征得定作人同意，將其承攬的輔助工作交給第三人完成

D因定作人未按期支付報(bào)酬，承攬人拒絕交付工作成果

答案

B

解析

B選項(xiàng)，承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的材料不合格，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定人，不得自行更

換。所以B選項(xiàng)屬于承攬人違約。

16.題型：?jiǎn)芜x題

按照《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定》，建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書有效期滿未申請(qǐng)延續(xù)的，

其資質(zhì)證書將被（）。A

撤回B

撤銷C

注銷D

吊銷

考點(diǎn)

2Z202021企業(yè)資質(zhì)的法定條件和等級(jí)

解析

注銷有下列情形之一的，資質(zhì)許可機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)依法注銷建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)，并公告其資

質(zhì)證書作廢，建筑業(yè)企業(yè)應(yīng)當(dāng)及時(shí)將資質(zhì)證書交回資質(zhì)許可機(jī)關(guān)：（1）資質(zhì)證書

有效期屆滿，未依法申請(qǐng)延續(xù)的；（2）建筑業(yè)企業(yè)依法終止的；（3）建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)

依法被撤銷、撤回或吊銷的；（4）法律、法規(guī)規(guī)定的應(yīng)當(dāng)注銷資質(zhì)的其他情形。

考點(diǎn)：企業(yè)資質(zhì)證書的撤回、撤銷和注銷。

17.題型：?jiǎn)芜x題

關(guān)于投標(biāo)文件的送達(dá)與簽收的說法，正確的是（）。

A投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)在投標(biāo)截止時(shí)間前，將投標(biāo)文件送達(dá)投標(biāo)地點(diǎn)

B招標(biāo)人簽收投標(biāo)文件后，可以開啟投標(biāo)文件

C投標(biāo)截止時(shí)間后送達(dá)的投標(biāo)文件，招標(biāo)人不得拒收

D未按招標(biāo)文件要求密封的投標(biāo)文件，招標(biāo)人不得拒收

答案

A

解析

《招標(biāo)投標(biāo)法》規(guī)定，投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)在招標(biāo)文件要求提交投標(biāo)文件的截止時(shí)間前，

將投標(biāo)文件送達(dá)投標(biāo)地點(diǎn)。招標(biāo)人收到投標(biāo)文件后，應(yīng)當(dāng)簽收保存，不得開啟。投

標(biāo)人少于3個(gè)的，招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)依法重新招標(biāo)。在招標(biāo)文件要求提交投標(biāo)文件的截止

時(shí)間后送達(dá)的投標(biāo)文件，招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)拒收?！墩袠?biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》進(jìn)一步規(guī)定，

未通過資格預(yù)審的申請(qǐng)人提交的投標(biāo)文件，以及逾期送達(dá)或者不按照招標(biāo)文件要求

密封的投標(biāo)文件，招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)拒收。招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)如實(shí)記載投標(biāo)文件的送達(dá)時(shí)間和密

封情況，并存檔備查。

18.題型：?jiǎn)芜x題

根據(jù)《民法通則》的規(guī)定，委托代理人為了被代理人的利益需要轉(zhuǎn)托他人代理的，

應(yīng)當(dāng)事先取得（）的同意。A

代理人B

當(dāng)事人C

第三人D

被代理人

考點(diǎn)

2Z201032建設(shè)工程代理行為及其法律關(guān)系

解析

《民法通則》規(guī)定，委托代理人為被代理人的利益需要轉(zhuǎn)托他人代理的，應(yīng)當(dāng)事先

取得被代理人的同意。事先沒有取得被代理人同意的，應(yīng)當(dāng)有事后及時(shí)告訴被代理

人，如果被代理人不同意，由代理人對(duì)自己所轉(zhuǎn)托的人的行為負(fù)民事責(zé)任，但在緊

急情況下，為了保護(hù)被代理人的利益而轉(zhuǎn)托他人代理的除外。

考點(diǎn)：轉(zhuǎn)托他人代理應(yīng)當(dāng)事先取得被代理人的同意。

19.題型：?jiǎn)芜x題

位于甲省的某項(xiàng)目產(chǎn)生大量建筑垃圾，經(jīng)協(xié)商可轉(zhuǎn)移至乙省某地填埋，但需要途徑

丙省轄區(qū)，則下列觀點(diǎn)正確的是（）o

A無須經(jīng)任何部門許可

B應(yīng)當(dāng)向乙省環(huán)保部門報(bào)告并經(jīng)丙環(huán)保部門許可

C應(yīng)向丙環(huán)保部門報(bào)告并經(jīng)甲環(huán)保部門許可

D應(yīng)向甲省環(huán)保部門報(bào)告并經(jīng)乙省環(huán)保部門許可

答案

D

20.題型：多選題

建設(shè)工程施工合同中，發(fā)包人的主要義務(wù)有（）.

A提供必要的施工條件

B現(xiàn)場(chǎng)安排監(jiān)理工程師

C及時(shí)檢查隱蔽工程

D支付工程價(jià)款

E及時(shí)協(xié)調(diào)、處理與承包商的糾紛

答案

A,C,D

21.題型：多選題

某工程的地下隱蔽工程已出現(xiàn)重大安全隱患，安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)下達(dá)了停產(chǎn)整改的

通知。但是，該安全隱患尚未排除時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理卻要求作業(yè)人員繼續(xù)施工。對(duì)此情

形，作業(yè)人員可以行使（）權(quán)。

A知情

B拒絕

C檢舉控告

D要求賠償

E緊急避險(xiǎn)

答案

A,B,C

22.題型：?jiǎn)芜x題

施工單位與建設(shè)單位簽訂施工合同，約定施工單位墊資20%,但沒有約定墊資的

利息。后施工單位向人民法院提起訴訟，請(qǐng)求建設(shè)單位支付墊資利息。對(duì)施工單位

的請(qǐng)求，人民法院正確的做法是（）。

A由于未約定利息，施工單位要求支付墊資利息，不予支持

B由于墊資行為違法，施工單位要求返還墊資，不予支持

C盡管未約定利息，施工單位要求按中國(guó)人民銀行發(fā)布的同期同類貸款利率支付墊

資利息，應(yīng)予支持

D盡管未約定利息，施工單位要求按低于中國(guó)人民銀行發(fā)布的同期同類貸款利率支

付墊資利息，英語支持

答案

A

23.題型：?jiǎn)芜x題

政府對(duì)市場(chǎng)主體的守法誠(chéng)信評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容以（）為主要依據(jù)。*

A建筑市場(chǎng)有關(guān)違法行為

B違反法定基本程序問題

C質(zhì)量安全問題

D建筑市場(chǎng)有關(guān)法律責(zé)任

答案

D

24.題型：?jiǎn)芜x題

用人單位自用工之日起滿1年不與勞動(dòng)者訂立書面勞動(dòng)合同的，可視為雙方已訂立

（）勞動(dòng)合同.

A無固定期限

B固定期限

C試用期限

D以完成一定工作任務(wù)為期限

答案

A

25.題型：?jiǎn)芜x題

在民事訴訟中，當(dāng)事人一方以合同中有仲裁條款為由，對(duì)人民法院受理本案提出異

議的，應(yīng)當(dāng)在（）提出。*

A首次開庭前

B收到傳票之日起7日內(nèi)

C舉證期滿前

D庭審結(jié)束前

答案

A

26.題型：?jiǎn)芜x題

關(guān)于意外傷害保險(xiǎn)說法錯(cuò)誤的是（）。A

鼓勵(lì)建設(shè)單位為從事危險(xiǎn)作業(yè)的職工辦理意外傷害保險(xiǎn)B

施工單位應(yīng)當(dāng)依法為職工參加工傷保險(xiǎn)C

施工單位繳納工傷保險(xiǎn)費(fèi)D

施工企業(yè)繳納意外傷害險(xiǎn)保險(xiǎn)費(fèi)

考點(diǎn)

2Z201082建設(shè)工程保險(xiǎn)的主要種類和投保權(quán)益

解析

《建筑法》規(guī)定，鼓勵(lì)企業(yè)為從事危險(xiǎn)作業(yè)的職工辦理意外傷害保險(xiǎn)，支付保險(xiǎn)

費(fèi)。

《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》規(guī)定，施工單位應(yīng)當(dāng)為施工現(xiàn)場(chǎng)從事危險(xiǎn)作業(yè)人員

的辦理意外傷害險(xiǎn)。意外傷害險(xiǎn)費(fèi)由施工單位支付。實(shí)行施工總承包的，由總承包

單位支付意外傷害保險(xiǎn)費(fèi)。

A是建設(shè)單位說法錯(cuò)誤。

考點(diǎn)：工傷保險(xiǎn)和建筑職工意外傷害險(xiǎn)。

27.題型：?jiǎn)芜x題

仲裁協(xié)議一經(jīng)有效成立，即對(duì)當(dāng)事人產(chǎn)生法律約束力。關(guān)于仲裁協(xié)議的效力.說法

錯(cuò)誤的是()。

A當(dāng)事人只能通過向仲裁協(xié)議中所約定的仲裁機(jī)構(gòu)申請(qǐng)仲裁的方式解決該糾紛

B仲裁委員會(huì)只能對(duì)當(dāng)事人在仲裁協(xié)議中約定的爭(zhēng)議事項(xiàng)進(jìn)行仲裁

C一方向人民法院起訴未聲明有仲裁協(xié)議，另一方在首次開庭前提交仲裁協(xié)議的,

人民法院應(yīng)當(dāng)駁回起訴

D仲裁協(xié)議是爭(zhēng)議合同的附屬協(xié)議，合同無效則仲裁協(xié)議無效

答案

D

28.題型：?jiǎn)芜x題

投標(biāo)人中標(biāo)某建設(shè)工程項(xiàng)目，合同金額6850萬元，則履約保證金額按規(guī)定應(yīng)為

()oA

685萬元B

700萬元C

750萬元D

800萬元

考點(diǎn)

2Z203015中標(biāo)的法定要求和招標(biāo)投標(biāo)投訴處理

解析

原文是《招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》規(guī)定，履約保證金不得超過中標(biāo)合同金額的

10%o而6850xl0%=685萬元，故A選項(xiàng)正確

考點(diǎn)：履約保證金。

29.題型：?jiǎn)芜x題

某材料供應(yīng)商出售給某施工單位500t鋼材，該施工單位持提貨單去對(duì)方的倉(cāng)庫(kù)取

貨，但是倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨員誤將550t的鋼材給施工單位裝車，該情形構(gòu)成了（）。A

合同之債B

侵權(quán)之債C

無因管理之債D

不當(dāng)?shù)美?/p>

考點(diǎn)

2Z201052建設(shè)工程債的產(chǎn)生和常見種類

解析

該題主要考察的是：不當(dāng)?shù)美?。不?dāng)?shù)美?，是指沒有法律上或者合同上依據(jù)，有損

于他人利益而自身取得利益的行為。由于不當(dāng)?shù)美斐伤死娴膿p害，因此在得

利者與受害者之間形成債的關(guān)系。得利者應(yīng)當(dāng)將所得的不當(dāng)利益返還給受損失的

人。不當(dāng)?shù)美a(chǎn)生的債被稱為不當(dāng)?shù)美畟１绢}中材料供應(yīng)商出售給施工單位

500t鋼材，而發(fā)貨員卻誤發(fā)了550t,多發(fā)出的50t鋼材沒有法律或合同依據(jù)，造成了

供應(yīng)商利益的損害，而施工單位則獲得了50tq鋼材的利益，因此施工單位與材料

供應(yīng)商之間構(gòu)成了不當(dāng)?shù)美畟┕挝粦?yīng)將所得的不當(dāng)利益返還給材料供應(yīng)

商。

考點(diǎn)：不當(dāng)?shù)美?/p>

30.題型：?jiǎn)芜x題

陽光工程公司提出與公司員工李某解除合同，并經(jīng)雙方協(xié)商一致，解除了勞動(dòng)合

同。李某在該公司工作了2年4個(gè)月，解除合同前李某月工資2400元。李某要求

公司經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償，而陽光公司認(rèn)為是雙方協(xié)商終止合同，不應(yīng)當(dāng)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。根據(jù)

《勞動(dòng)合同法》的規(guī)定，下列說法正確的是（）。A

陽光公司無須給予李某任何經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償B

陽光公司應(yīng)當(dāng)給予李某6000元經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償C

陽光公司應(yīng)當(dāng)給予李某7200元經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償D

陽光公司應(yīng)當(dāng)給予李某5600元經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償

考點(diǎn)

2Z204022勞動(dòng)合同的履行、變更、解除和終止

解析

本案例中屬于第二條，所以應(yīng)該進(jìn)行經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償；經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償按勞動(dòng)者在本單位工作的

年限，每滿一年支付一個(gè)月工資的標(biāo)準(zhǔn)向勞動(dòng)者支付。六個(gè)月以上不滿一年的，按

一年計(jì)算；不滿六個(gè)月的，向勞動(dòng)者支付半個(gè)月工資的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。勞動(dòng)者月工資高

于用人單位所在直轄市、設(shè)區(qū)的市級(jí)人民政府公布的本地區(qū)上年度職工月平均工資

三倍的，向其支付經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償?shù)臉?biāo)準(zhǔn)按職工月平均工資三倍的數(shù)額支付，向其支付經(jīng)

濟(jì)補(bǔ)償?shù)哪晗拮罡卟怀^十二年。本條所稱月工資是指勞動(dòng)者在勞動(dòng)合同解除或者

終止前十二個(gè)月的平均工資。李某得到的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償=2x2400+2400/2=6000元。

考點(diǎn)：終止勞動(dòng)合同的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償

31.題型：多選題

發(fā)明創(chuàng)造是指（）。

A科學(xué)發(fā)現(xiàn)

B發(fā)明

C實(shí)用新型

D創(chuàng)新

E外觀設(shè)計(jì)

答案

B,C,E

解析

專利法保護(hù)的對(duì)象就是專利權(quán)的客體，各國(guó)規(guī)定各不相同。我國(guó)《專利法》保護(hù)

的是發(fā)明創(chuàng)造專利權(quán)，并規(guī)定發(fā)明創(chuàng)造是指發(fā)明、實(shí)用新型和外觀設(shè)計(jì)。故選項(xiàng)

B、C、E正確。

32.題型：多選題

勘察、設(shè)計(jì)、工程監(jiān)理等單位簽署質(zhì)量合格文件前，應(yīng)當(dāng)分別對(duì)竣工工程進(jìn)行檢查

評(píng)估，其檢查評(píng)估的依據(jù)有（）。

A建設(shè)工程強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)

B工程設(shè)計(jì)文件

C工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告

D承包合同所要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

E工程檢驗(yàn)評(píng)定資料

答案

A,B,D

33.題型：多選題

下列選項(xiàng)中，符合《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》規(guī)定的有（）。

A施工單位應(yīng)當(dāng)將施工現(xiàn)場(chǎng)的辦公與作業(yè)區(qū)集中設(shè)置

B施工單位不得在尚未竣工的建筑物內(nèi)設(shè)置員工集體宿舍

C施工現(xiàn)場(chǎng)使用的裝配式活動(dòng)房屋應(yīng)當(dāng)具有產(chǎn)品合格證

D施工單位應(yīng)當(dāng)將生活區(qū)與作業(yè)區(qū)分開設(shè)置，并保持安全距離

E生活區(qū)的選址應(yīng)當(dāng)符合安全性要求

答案

B,C,D,E

解析

《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》第29條規(guī)定，施工單位應(yīng)當(dāng)將施工現(xiàn)場(chǎng)的辦

公、生活區(qū)與作業(yè)區(qū)分開設(shè)置，并保持安全距離，選項(xiàng)A不符合要求，選項(xiàng)D符

合要求。該條還規(guī)定，辦公、生活區(qū)的選址應(yīng)當(dāng)符合安全性要求；施工單位不得在

尚未竣工的建筑物內(nèi)設(shè)置員工集體宿舍；施工現(xiàn)場(chǎng)使用的裝配式活動(dòng)房屋應(yīng)當(dāng)具有

產(chǎn)品合格證。

34.題型：多選題

《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》規(guī)定，達(dá)到一定規(guī)模的危險(xiǎn)性較大的起重吊裝工程

的專項(xiàng)施工方案，須經(jīng)（）簽字后方可實(shí)施.

A施工單位總經(jīng)理

B施工單位技術(shù)負(fù)責(zé)人

C總監(jiān)理工程師

D設(shè)計(jì)單位總設(shè)計(jì)師

E政府安監(jiān)部門負(fù)責(zé)人

答案

B,C

35.題型：多選題

根據(jù)最高人民法院《關(guān)于民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定》的有關(guān)規(guī)定，下列關(guān)于證據(jù)的

相關(guān)說法正確的有（）。

A對(duì)當(dāng)事人逾期提交的證據(jù)材料，人民法院審理時(shí)不組織質(zhì)證

B證據(jù)交換應(yīng)當(dāng)在舉證期限內(nèi)由雙方自行完成

C在證據(jù)交換的過程中，對(duì)有異議的證據(jù)，不予采信

D未經(jīng)質(zhì)證的證據(jù)，不能作為認(rèn)定案件事實(shí)的依據(jù)

E鑒定人應(yīng)當(dāng)出庭接受當(dāng)事人質(zhì)詢

答案

A,D,E

36.題型：多選題

根據(jù)《質(zhì)量條例》，關(guān)于勘察、設(shè)計(jì)單位質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)的說法，正確的有（）。

A勘察、設(shè)計(jì)單位應(yīng)當(dāng)在其資質(zhì)等級(jí)許可的范圍內(nèi)承攬工程

B勘察文件應(yīng)注明工程使用年限

C勘察、設(shè)計(jì)單位必須按照工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行勘察、設(shè)計(jì)

D注冊(cè)建筑師、注冊(cè)結(jié)構(gòu)工程師等注冊(cè)執(zhí)業(yè)人員應(yīng)當(dāng)在設(shè)計(jì)文件上簽字并對(duì)設(shè)計(jì)文

件負(fù)責(zé)

E有特殊要求的建筑材料、專用設(shè)備、工藝生產(chǎn)線等可由設(shè)計(jì)單位指定

答案

A,C,D,E

解析

《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》進(jìn)一步規(guī)定，勘察、設(shè)計(jì)單位必須按照工程建設(shè)強(qiáng)制

性標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行勘察、設(shè)計(jì)，并對(duì)其勘察、設(shè)計(jì)的質(zhì)量負(fù)責(zé)。注冊(cè)建筑師、注冊(cè)結(jié)構(gòu)工

程師等注冊(cè)執(zhí)業(yè)人員應(yīng)當(dāng)在設(shè)計(jì)文件上簽字，對(duì)設(shè)計(jì)文件負(fù)責(zé)?！督ㄔO(shè)工程質(zhì)量

管理?xiàng)l例》規(guī)定，設(shè)計(jì)單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)勘察成果文件進(jìn)行建設(shè)工程設(shè)計(jì)。設(shè)計(jì)文件應(yīng)

當(dāng)符合國(guó)家規(guī)定的設(shè)計(jì)深度要求，注明工程合理使用年限。

37.題型：多選題

下面關(guān)于用能單位的法定義務(wù)的說法，正確的是（）。

A積極開展減量化、再利用和資源化活動(dòng)

B應(yīng)當(dāng)按照合理用能的原則，加強(qiáng)節(jié)能管理

C制定并實(shí)施節(jié)能計(jì)劃和節(jié)能技術(shù)措施，降低能源消耗

D應(yīng)當(dāng)定期開展節(jié)能教育和崗位節(jié)能培訓(xùn)

E建立節(jié)能目標(biāo)責(zé)任制

答案

B,C,D,E

38.題型：?jiǎn)芜x題

根據(jù)《安全生產(chǎn)許可證條例》，下列選項(xiàng)中不屬于企業(yè)取得安全生產(chǎn)許可證的條件

的是（）.

A建立、健全安全生產(chǎn)責(zé)任制,制定完備的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程

B有生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案、組織、器材、設(shè)備

C依法參加工傷保險(xiǎn)，為從業(yè)人員繳納保險(xiǎn)費(fèi)

D對(duì)所有的分部分項(xiàng)工程及施工現(xiàn)場(chǎng)建立預(yù)防、監(jiān)控措施和應(yīng)急預(yù)案

答案

D

39.題型：?jiǎn)芜x題

關(guān)于建筑市場(chǎng)誠(chéng)信行為公布的說法，正確的是（）。A

不良行為記錄應(yīng)當(dāng)在當(dāng)?shù)匕l(fā)布，社會(huì)影響惡劣的，還應(yīng)當(dāng)在全國(guó)公布B

誠(chéng)信行為信息包括良好行為記錄和不良行業(yè)記錄，兩種信息記錄都應(yīng)當(dāng)公布C

省、自治區(qū)和直轄市建設(shè)行政主管部門負(fù)責(zé)審查整改結(jié)果，對(duì)整改確有實(shí)效的，可

取消不良行為記錄信息的公布D

不良行為記錄在地方的公布期限應(yīng)當(dāng)長(zhǎng)于全國(guó)公布期限

考點(diǎn)

2Z203033建筑市場(chǎng)誠(chéng)信行為的公布和獎(jiǎng)懲機(jī)制

解析

省、自治區(qū)和直轄市建設(shè)行政主管部門負(fù)責(zé)審查整改結(jié)果，對(duì)整改確有實(shí)效的，由

企業(yè)提出申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)，可縮短其不良行為記錄信息公布期限，但公布期限最短不

得少于3個(gè)月。《建筑市場(chǎng)誠(chéng)信行為信息管理辦法》規(guī)定，屬于《全國(guó)建筑市場(chǎng)各

方主體不良行為記錄認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)》范圍的不良行為記錄除在當(dāng)?shù)匕l(fā)布外，還將由建設(shè)

部統(tǒng)一在全國(guó)公布，公布期限與地方確定的公布期限相同。

考點(diǎn)：建筑市場(chǎng)誠(chéng)信行為的公布。

40.題型：?jiǎn)芜x題

依法應(yīng)當(dāng)招標(biāo)的項(xiàng)目，在下列情形中，可以不進(jìn)行施工招標(biāo)的情形是（）。

[2015]A

技術(shù)復(fù)雜，有特殊要求的投標(biāo)人B

已通過招標(biāo)方式選定的特許經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目投資人依法能夠自行建設(shè)、生產(chǎn)或者提供的C

采購(gòu)人自行建設(shè)、生產(chǎn)或者提供更為節(jié)省成本的D

需要向原中標(biāo)人采購(gòu)工程、貨物或者服務(wù)，否則所需費(fèi)用將大幅增加

考點(diǎn)

2Z203011建設(shè)工程法定招標(biāo)的范圍、招標(biāo)方式和交易場(chǎng)所

解析

本題考查的是可以不進(jìn)行招標(biāo)的建設(shè)工程項(xiàng)目。可以不進(jìn)行招標(biāo)的建設(shè)工程項(xiàng)目：

《招標(biāo)投標(biāo)法》規(guī)定，涉及國(guó)家安全、國(guó)家秘密、搶險(xiǎn)救災(zāi)或者屬于利用扶貧資金

實(shí)行以工代賑、需要使用農(nóng)民工等特殊情況，不適宜進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目，按照國(guó)家有

關(guān)規(guī)定可以不進(jìn)行招標(biāo)?！墩袠?biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》還規(guī)定，除《招標(biāo)投標(biāo)法》規(guī)定

可以不進(jìn)行招標(biāo)的特殊情況外，有下列情形之一的，可以不進(jìn)行招標(biāo)：（1）需要

采用不可替代的專利或者專有技術(shù)；（2）采購(gòu)人依法能夠自行建設(shè)、生產(chǎn)或者提

供；（3）已通過招標(biāo)方式選定的特許經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目投資人依法能夠自行建設(shè)、生產(chǎn)或

者提供；（4）需要向原中標(biāo)人采購(gòu)工程、貨物或者服務(wù)，否則將影響施工或者功

能配套要求；（5）國(guó)家規(guī)定的其他特殊情形。

考點(diǎn)：可以不進(jìn)行招標(biāo)的建設(shè)工程項(xiàng)目。

41.題型：?jiǎn)芜x題

甲建筑工程公司與乙水泥廠簽訂200t水泥的買賣合同，交貨時(shí)，由于乙公司所雇

裝卸工人的失誤總共交貨210t。根據(jù)有關(guān)法律規(guī)定，乙公司所產(chǎn)生的10t水泥的債

權(quán)的發(fā)生根據(jù)是（）之債。

A合同

B侵權(quán)行為

C不當(dāng)?shù)美?/p>

D無因管理

答案

C

解析

不當(dāng)?shù)美?，是指沒有法律上或者合同上的依據(jù)，有損于他人利益而自身取得利益

的行為。在該案例中，甲建筑工程公司多收水泥的行為屬于不當(dāng)?shù)美?/p>

42.題型：?jiǎn)芜x題

某高層建筑在地下樁基施工中，基坑發(fā)生坍塌，造成10人死亡，直接經(jīng)濟(jì)損失900

余萬元；本次事故屬于（）。

A重大事故

B特別重大事故

C較大事故

D一般事故

答案

A

43.題型：?jiǎn)芜x題

某開發(fā)商在一大型商場(chǎng)項(xiàng)目的開發(fā)建設(shè)中，違反國(guó)家規(guī)定，擅自降低工程質(zhì)量標(biāo)

準(zhǔn)，因而造成重大安全事故。該事故責(zé)任主體應(yīng)該承擔(dān)的刑事責(zé)任是（）。

[2015]A

工程重大安全事故罪B

重大責(zé)任事故罪C

重大勞動(dòng)安全事故罪D

串通投標(biāo)罪

考點(diǎn)

2Z201094建設(shè)工程刑事責(zé)任的種類及承擔(dān)方式

解析

本題考查的是建設(shè)工程刑事責(zé)任的種類及承擔(dān)方式。建設(shè)單位、設(shè)計(jì)單位、施工單

位、工程監(jiān)理單位違反國(guó)家規(guī)定，降低工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，造成重大安全事故屬于工程

重大安全事故罪。

考點(diǎn)：工程重大安全事故罪。

44.題型：?jiǎn)芜x題

一裁終局原則體現(xiàn)了仲裁的（）特點(diǎn)。

A專業(yè)性

B自愿性

C獨(dú)立性

D快捷性

答案

D

解析

快捷性：仲裁實(shí)行一裁終局制度，仲裁裁決一經(jīng)作出即發(fā)生法律效力。仲裁裁決

不能上訴，這使得當(dāng)事人之間的糾紛能夠迅速得以解決。

45.題型：?jiǎn)芜x題

我國(guó)目前的企業(yè)資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)技術(shù)裝備的要求主要是（）。A

具有與承包工程范圍相適應(yīng)的施工機(jī)械和質(zhì)量檢測(cè)設(shè)備B

具有先進(jìn)的自有機(jī)械設(shè)備C

具有較高的完好率、利用率和使用效率D

與承包工程范圍相適應(yīng)的大中型機(jī)械設(shè)備必須自備

考占

2Z202021企業(yè)資質(zhì)的法定條件和等級(jí)

解析

有符合規(guī)定的技術(shù)裝備：因此，目前的企業(yè)資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)技術(shù)裝備的要求并不多，主

要是企業(yè)應(yīng)具有與承包工程范圍相適應(yīng)的施工機(jī)械和質(zhì)量檢測(cè)設(shè)備。

考點(diǎn)：有符合規(guī)定的技術(shù)裝備。

46.題型：?jiǎn)芜x題

某建設(shè)工程項(xiàng)目施工招標(biāo)，甲公司和乙公司均參與投標(biāo)，并都委托了丙單位辦理投

標(biāo)事宜，甲、乙的行為屬于（）。

A聯(lián)合投標(biāo)

B合法投標(biāo)

C串通投標(biāo)

D獨(dú)立投標(biāo)

答案

C

解析

有下列情形之一的，視為投標(biāo)人相互串通投標(biāo)：（1）不同投標(biāo)人的投標(biāo)文件由同

一單位或者個(gè)人編制；（2）不同投標(biāo)人委托同一單位或者個(gè)人辦理投標(biāo)事宜；（3）

不同投標(biāo)人的投標(biāo)文件載明的項(xiàng)目管理成員為同一人；（4）不同投標(biāo)人的投標(biāo)文件

異常一致或者投標(biāo)報(bào)價(jià)呈規(guī)律性差異；（5）不同投標(biāo)人的投標(biāo)文件相互混裝；（6）

不同投標(biāo)人的投標(biāo)保證金從同一單位或者個(gè)人的賬戶轉(zhuǎn)出。

47.題型：?jiǎn)芜x題

全國(guó)重點(diǎn)文物保護(hù)單位的保護(hù)范圍內(nèi)進(jìn)行爆破、鉆探、挖掘作業(yè)的，必須經(jīng)（）批

準(zhǔn)。

A縣級(jí)人民政府

B省級(jí)人民政府

C國(guó)務(wù)院

D省級(jí)文物行政部門

答案

B

48.題型：?jiǎn)芜x題

未對(duì)建筑材料、建筑構(gòu)配件、設(shè)備和商品混凝土進(jìn)行檢測(cè)，或未對(duì)涉及結(jié)構(gòu)安全的

試塊、試件以及有關(guān)材料取樣檢測(cè)的，屬于施工單位不良行為記錄認(rèn)定的（）。

A

資質(zhì)不良行為B

質(zhì)量不良行為C

承攬不良行為D

安全不良行為

考點(diǎn)

2Z203032建筑市場(chǎng)施工單位不良行為記錄認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)

解析

工程質(zhì)量不良行為認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：3未對(duì)建筑材料、建筑構(gòu)配件、設(shè)備和商品混凝土進(jìn)

行檢測(cè)，或未對(duì)涉及結(jié)構(gòu)安全的試塊、試件以及有關(guān)材料取樣檢測(cè)的。

考點(diǎn)：工程質(zhì)量不良行為認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)。

49.題型：多選題

下列選項(xiàng)中,符合公安部、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部《關(guān)于進(jìn)?步加強(qiáng)建設(shè)工程施工現(xiàn)場(chǎng)

消防安全工作的通知》中關(guān)于施工現(xiàn)場(chǎng)要求的有（）.

A建筑工地要滿足消防車通行要求

B在建建筑內(nèi)應(yīng)設(shè)置標(biāo)明樓梯間的臨時(shí)醒目標(biāo)志

C必須安裝樓梯間和出入口的臨時(shí)照明

D建筑工地要滿足消防車作業(yè)要求

E在建建筑內(nèi)應(yīng)設(shè)置標(biāo)明出入口的臨時(shí)醒目標(biāo)志

答案

A,B,D,E

50.題型：?jiǎn)芜x題

庭審中，承包商為證明業(yè)主方違約而出示的施工承包合同屬于（）。

A書證

B物證

C證人證言

D鑒定結(jié)論

答案

A

51.題型：?jiǎn)芜x題

有關(guān)質(zhì)權(quán)的描述錯(cuò)誤的是（）。A

質(zhì)權(quán)是一種約定的擔(dān)保物權(quán)，以轉(zhuǎn)移占有為特征B

債務(wù)人不履行債務(wù)時(shí)，債權(quán)人有權(quán)依照法律規(guī)定以該動(dòng)產(chǎn)或權(quán)利直接轉(zhuǎn)移占有C

能夠用作質(zhì)押的動(dòng)產(chǎn)沒有限制D

依法可以轉(zhuǎn)讓的股份、股票是權(quán)利質(zhì)押

考點(diǎn)

2Z201073抵押權(quán)、質(zhì)權(quán)、留置權(quán)、定金的規(guī)定

解析

債務(wù)人不履行債務(wù)時(shí)，債權(quán)人有權(quán)依照法律規(guī)定以該動(dòng)產(chǎn)或權(quán)利折價(jià)或者以拍賣、

變賣該動(dòng)產(chǎn)或權(quán)利的價(jià)款優(yōu)先受償。

考點(diǎn)：質(zhì)權(quán)。

52.題型：?jiǎn)芜x題

關(guān)于擔(dān)保的說法，正確的是()o

A質(zhì)押不轉(zhuǎn)移對(duì)質(zhì)押財(cái)產(chǎn)的占有

B建筑物占用范圍內(nèi)的建設(shè)用地使用權(quán)可以單獨(dú)作為抵押的對(duì)象

C債務(wù)履行期屆滿債務(wù)人未清償?shù)?，只能與債務(wù)人協(xié)議，以將質(zhì)押財(cái)產(chǎn)拍賣的方式

來清償債務(wù)

D以匯票作為質(zhì)押財(cái)產(chǎn)的權(quán)利質(zhì)押合同，自權(quán)利憑證交付之日起生效

答案

D

解析

選項(xiàng)A錯(cuò)誤，質(zhì)押轉(zhuǎn)移對(duì)質(zhì)押財(cái)產(chǎn)的占有。選項(xiàng)B錯(cuò)誤，建筑物與建設(shè)用地使

用權(quán)必須一并處分。選項(xiàng)C錯(cuò)誤，只能錯(cuò)誤，也可以通過拍賣、變賣的方式清

償。

53.題型：多選題

關(guān)于建筑施工企業(yè)負(fù)責(zé)帶班檢查的說法，正確的有()。A

超過一定規(guī)范的危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程施工時(shí)，施工企業(yè)負(fù)責(zé)人應(yīng)到施工現(xiàn)場(chǎng)

進(jìn)行帶班檢查B

工程出現(xiàn)險(xiǎn)情或發(fā)現(xiàn)重大隱患時(shí)，施工企業(yè)負(fù)責(zé)人應(yīng)到施工現(xiàn)場(chǎng)帶班檢查C

應(yīng)認(rèn)真做好檢查記錄，并分別在企業(yè)和工程項(xiàng)目所在地建設(shè)行政主管部門存檔備案

D

建筑施工企業(yè)負(fù)責(zé)人要定期帶班檢查，每月檢查時(shí)間不少于其工作日的20%E

對(duì)于有分公司的企業(yè)的集團(tuán)，集團(tuán)負(fù)責(zé)人因故不能到現(xiàn)場(chǎng)的，可口頭通知工程所在

地的分公司負(fù)責(zé)人帶班檢查

考占

2Z206021施工單位的安全生產(chǎn)責(zé)任

解析

本題考查的是施工單位的安全責(zé)任。D項(xiàng)建筑施工企業(yè)負(fù)責(zé)人要定期帶班檢查，每

月檢查時(shí)間不少于其他工作日的25%；對(duì)于有分公司的企業(yè)的集團(tuán)，集團(tuán)負(fù)責(zé)人

因故不能到現(xiàn)場(chǎng)的，可以書面委托工程所在地的分公司負(fù)責(zé)人對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行帶班

檢查。

考點(diǎn)：施工單位負(fù)責(zé)人施工現(xiàn)場(chǎng)帶班制度

54.題型：多選題

合同未約定違約責(zé)任，當(dāng)事人一方不履行合同義務(wù)的，違約方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的違約責(zé)任

有（）。[2014]A

賠禮道歉B

繼續(xù)履行C

賠償損失D

采取補(bǔ)救措施E

支付違約金

考點(diǎn)

2Z204016違約責(zé)任及違約責(zé)任的免除

解析

原文是合同當(dāng)事人違反合同義務(wù)，承擔(dān)違約責(zé)任的種類主要有：繼續(xù)履行、采取補(bǔ)

救措施、停止違約行為、賠償損失、支付違約金或定金等。由于本題未約定違約金

責(zé)任，

考點(diǎn)：承擔(dān)違約責(zé)任的種類

55.題型：?jiǎn)芜x題

國(guó)家對(duì)環(huán)境噪聲污染嚴(yán)重的落后設(shè)備實(shí)行（）制度。A

報(bào)廢B

登記C

更新D

淘汰

考占

2Z205011施工現(xiàn)場(chǎng)噪聲污染防治的規(guī)定

解析

國(guó)家對(duì)環(huán)境噪聲污染嚴(yán)重的落后設(shè)備實(shí)行淘汰制度。

考點(diǎn)：使用機(jī)械設(shè)備可能產(chǎn)生環(huán)境噪聲污染須申報(bào)的規(guī)定

56.題型：多選題

無效合同、可撤銷合同的確認(rèn)應(yīng)由（）裁定。

A人民法院

B當(dāng)事人雙方

C主管部門

D仲裁機(jī)構(gòu)

E檢察機(jī)構(gòu)

答案

A,D

57.題型：?jiǎn)芜x題

注冊(cè)建造師延續(xù)執(zhí)業(yè)，應(yīng)申請(qǐng)延續(xù)注冊(cè)，按照有關(guān)規(guī)定，下列關(guān)于延續(xù)注冊(cè)的表述

中正確的是（）□

A延續(xù)注冊(cè)申請(qǐng)應(yīng)在注冊(cè)有效期滿前3個(gè)月內(nèi)提出

B申請(qǐng)延續(xù)注冊(cè)只需提供原注冊(cè)證書

C延續(xù)注冊(cè)有效期為3年

D延續(xù)注冊(cè)執(zhí)業(yè)期間不能申請(qǐng)變更注冊(cè)

答案

C

解析

注冊(cè)證書與執(zhí)業(yè)印章有效期為3年。注冊(cè)有效期滿需繼續(xù)執(zhí)業(yè)的，應(yīng)當(dāng)在注冊(cè)有

效期屆滿30日前，按照規(guī)定申請(qǐng)延續(xù)注冊(cè)。延續(xù)注冊(cè)的，有效期為3年。申請(qǐng)延

續(xù)注冊(cè)的，應(yīng)當(dāng)提交下列材料：（1）注冊(cè)建造師延續(xù)注冊(cè)申請(qǐng)表；（2）原注冊(cè)證書；

⑶申請(qǐng)人與聘用單位簽訂的聘用勞動(dòng)合同復(fù)印件或其他有效證明文件；（4）申請(qǐng)人

注冊(cè)有效期內(nèi)達(dá)到繼續(xù)教育要求的證明材料。

58.題型：?jiǎn)芜x題

甲乙雙方簽訂了《小額借款合同》，在合同履行過程中，甲方?jīng)]有按照約定的用途

使用貸款，致使不能及時(shí)償還貸款，此時(shí)甲方（）。

A應(yīng)重新簽訂合同

B應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任

C不承擔(dān)任何責(zé)任

D提起訴訟

答案

B

59.題型：多選題

承攬合同在建設(shè)工程中包括（）。

A施工合同

B設(shè)計(jì)合同

C監(jiān)理合同

D招投標(biāo)代理合同

E運(yùn)輸合同

答案

A,B

解析

承攬合同在建設(shè)工程中應(yīng)用廣泛，除了建設(shè)工程施工合同、設(shè)計(jì)合同、勘察合同

在性質(zhì)上屬于承攬合同外，建筑構(gòu)件、配件的加工、定做，施工機(jī)械、設(shè)備的維

修，建筑模型制作，材料、試件的檢測(cè)，設(shè)備、儀器的測(cè)試等，均屬于承攬。

60.題型：多選題

下列責(zé)任中，屬于行政處罰的有（）o[2013]A

罰金B(yǎng)

責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)C

暫扣或者吊扣執(zhí)照D

治安拘留E

賠償損失

考點(diǎn)

2Z201093建設(shè)工程行政責(zé)任的種類及承擔(dān)方式

解析

附加刑包括：（1）罰金；（2）剝奪政治權(quán)利；（3）沒收財(cái)產(chǎn)；（4）驅(qū)逐出境。而罰款是

行政處罰的一種形式，行政處罰的種類：（一）警告；（二）罰款；（三）沒收違

法所得、沒收非法財(cái)物；（四）責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)；（五）暫扣或者吊銷許可證、暫扣

或者吊銷執(zhí)照；（六）行政拘留；（七）法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他行政處罰。故

A是錯(cuò)誤的。本題中A項(xiàng)屬于刑罰的附加刑；D項(xiàng)屬于行政拘留的一種，故B、

C、D項(xiàng)正確。

考點(diǎn)：行政處罰。

61.題型：?jiǎn)芜x題

乙向甲租了一套設(shè)備.在甲不知道的情況下，乙與丙簽訂合同,把該套設(shè)備賣給了丙.下

列說法正確的是（）.

A由于乙沒有處分權(quán)，因此買賣合同無效

B如合同簽訂后，甲將設(shè)備賣給乙，則合同確定有效

C如丙訂立合同之后知道乙沒有處分權(quán)，則合同無效

D如果設(shè)備已經(jīng)交付給丙，則合同有效

答案

B

62.題型：?jiǎn)芜x題

張某與某施工單位簽訂了一份為期3年的勞動(dòng)合同，合同中約定的生效時(shí)間為

2013年3月10日，為了考查張某是否具有相應(yīng)的工作能力，合同約定了試用期,

則試用期最長(zhǎng)截止于（）。

A2013年4月10日

B2013年6月10日

C2013年9月C日

D2014年3月10日

答案

C

63.題型：?jiǎn)芜x題

（）交付的標(biāo)的物應(yīng)當(dāng)與樣品及其說的質(zhì)量相同。A

出賣人B

買受人C

定作人D

承攬人

考點(diǎn)

2Z204032買賣合同的法律規(guī)定

解析

出賣人交付的標(biāo)的物應(yīng)當(dāng)與樣品及其說的質(zhì)量相同。

考點(diǎn)：憑樣品買賣

64.題型：?jiǎn)芜x題

仲裁充分體現(xiàn)了當(dāng)事人的意思自治，其中許多具體程序都可以由當(dāng)事人協(xié)商確定和

選擇。這種做法更多地體現(xiàn)了仲裁的（）。*

A快捷性

B經(jīng)濟(jì)性

C自愿性

D獨(dú)立性

答案

C

65.題型：?jiǎn)芜x題

下述關(guān)于勞動(dòng)能力鑒定的選項(xiàng)中,不符合《工傷保險(xiǎn)條例》規(guī)定的是（）。

A勞動(dòng)功能障礙分為9個(gè)傷殘等級(jí)

B最重的為1級(jí)

C生活自理障礙包括生活完全不能自理

D勞動(dòng)能力鑒定包括勞動(dòng)功能障礙程度和生活自理障礙程度的等級(jí)鑒定

答案

A

解析

勞動(dòng)功能障礙分為10個(gè)傷殘等級(jí)，最重的為1級(jí)，最輕的為10級(jí)。生活自理障

礙分為3個(gè)等級(jí)：生活完全不能自理、生活大部分不能自理和生活部分不能自理。

66.題型：?jiǎn)芜x題

根據(jù)《勞動(dòng)合同法》，下列選項(xiàng)中用人單位可以解除勞動(dòng)合同的情形是（）.

A職工患病，在規(guī)定的醫(yī)療期內(nèi)的

B職工非因工負(fù)傷醫(yī)療期滿后不能勝任原工作和調(diào)整后的工作的

C女職工在孕期、產(chǎn)期、哺乳期的

D職工因工負(fù)傷被確認(rèn)部分喪失勞動(dòng)能力的

答案

B

67.題型：多選題

甲公司將其生產(chǎn)的白酒獨(dú)創(chuàng)性地取名為“雨朦朧”，并將“雨朦朧”申請(qǐng)為注冊(cè)商標(biāo)。

乙公司也為白酒生產(chǎn)商。乙公司的（）行為屬侵犯甲公司商標(biāo)權(quán)的行為。

A未經(jīng)甲公司許可，在自己生產(chǎn)的白酒產(chǎn)品上使用“雨朦朧”的品牌標(biāo)識(shí)

B制作“雨朦朧”的品牌標(biāo)識(shí)，并且專門銷售該品牌標(biāo)識(shí)

C向甲公司購(gòu)買“雨朦朧”的品牌的使用權(quán)，并在自家生產(chǎn)的白酒上使用該標(biāo)識(shí)

D向甲公司購(gòu)買“雨朦朧”品牌白酒，將其品牌名更改為“朦朧雨”，再向市場(chǎng)銷售

“朦朧雨”品牌白酒

E向另外一家白酒制造商丙公司購(gòu)買丙公司自制的“雨朦朧”品牌白酒，并向市場(chǎng)銷

售這部分白酒

答案

A,B,D,E

解析

答案A、B、D、E

《商標(biāo)法》規(guī)定，注冊(cè)商標(biāo)的專用權(quán)，以核準(zhǔn)注冊(cè)的商標(biāo)和核定使用的商品為限。

有下列行為之一的，均屬侵犯注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)：（1）未經(jīng)商標(biāo)注冊(cè)人的許可，在同

一種商品或者類似商品上使用與其注冊(cè)商標(biāo)相同或者近似的商標(biāo)的；（2）銷售侵犯

注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)的商品的；（3）偽造、擅自制造他人注冊(cè)商標(biāo)標(biāo)識(shí)或者銷售偽造、

擅自制造的注冊(cè)商標(biāo)標(biāo)識(shí)的；（4）未經(jīng)商標(biāo)注冊(cè)人同意，更換其注冊(cè)商標(biāo)并將該更

換商標(biāo)的商品又投入市場(chǎng)的；（5）給他人的注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)造成其他損害的。因

此，選項(xiàng)A、B、D、E正確。

68.題型：?jiǎn)芜x題

以下關(guān)于施工企業(yè)法人制度，說法正確的是（）

A施工企業(yè)自成立時(shí)起取得法人資格

B機(jī)關(guān)法人屬于非營(yíng)利法人

C小型施工項(xiàng)目可以不設(shè)立項(xiàng)目經(jīng)理部

D項(xiàng)目經(jīng)理部的行為后果由項(xiàng)目經(jīng)理部和企業(yè)法人共同承擔(dān)

答案

C

解析

A錯(cuò)誤，營(yíng)利法人包括有限責(zé)任公司、股份有限公司和其他企業(yè)法人等。營(yíng)利法

人經(jīng)依法登記成立。依法設(shè)立的營(yíng)利法人，由登記機(jī)關(guān)發(fā)給營(yíng)利法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照。營(yíng)

業(yè)執(zhí)照簽發(fā)日期為營(yíng)利法人的成立日期。B錯(cuò)誤，機(jī)關(guān)法人、農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織法

人、城鎮(zhèn)農(nóng)村的合作經(jīng)濟(jì)組織法人、基層群眾性自治組織法人，為特別法人。D錯(cuò)

誤，項(xiàng)目經(jīng)理部行為的法律后果由企業(yè)法人承擔(dān)。

69.題型：?jiǎn)芜x題

某項(xiàng)目分期開工建設(shè)，開發(fā)商二期工程3、4號(hào)樓仍然復(fù)制使用一期工程施工圖

紙。施工時(shí)施工單位發(fā)現(xiàn)該圖紙使用的02標(biāo)準(zhǔn)圖集現(xiàn)已廢止，按照《建筑法》和

《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》的規(guī)定，施工單位的正確做法是（）。A

繼續(xù)按圖施工，因?yàn)檎請(qǐng)D施工是施工單位的本分B

按現(xiàn)行圖集套改后繼續(xù)施工C

及時(shí)向相關(guān)單位提出修改建議D

由施工單位技術(shù)人員修改圖紙

考占

2Z207022按照工程設(shè)計(jì)圖紙和施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)施工的規(guī)定

解析

《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》第28條規(guī)定："施工單位必須按照工程設(shè)計(jì)圖紙和施工

技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)施工，不得擅自修改工程設(shè)計(jì)，不得偷工減料。施工單位在施工過程中發(fā)

現(xiàn)設(shè)計(jì)文件和圖紙有差錯(cuò)的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)提出意見和建議。”據(jù)此，選項(xiàng)A、B、D

錯(cuò)誤，選項(xiàng)C正確答案。

考點(diǎn)：按圖施工、遵守標(biāo)準(zhǔn)

70.題型：?jiǎn)芜x題

下列不屬于對(duì)提高用水效率的規(guī)定是（）。

A施工中采用先進(jìn)的節(jié)水施工工藝

B應(yīng)制定有效的水質(zhì)檢測(cè)與衛(wèi)生保障措施

C現(xiàn)場(chǎng)機(jī)具、設(shè)備、車輛沖洗用水必須設(shè)立循環(huán)用水裝置

D對(duì)混凝土攪拌站點(diǎn)等用水集中的區(qū)域和工藝點(diǎn)進(jìn)行專項(xiàng)計(jì)量考核

答案

B

解析

答案B

《綠色施工導(dǎo)則》對(duì)提高用水效率從8個(gè)方面進(jìn)行了規(guī)定：其中包括施工中采用先

進(jìn)的節(jié)水施工工藝；現(xiàn)場(chǎng)機(jī)具、設(shè)備、車輛沖洗用水必須設(shè)立循環(huán)用水裝置；對(duì)混

凝土攪拌站點(diǎn)等用水集中的區(qū)域和工藝點(diǎn)進(jìn)行專項(xiàng)計(jì)量考核。而應(yīng)制定有效的水質(zhì)

檢測(cè)與衛(wèi)生保障措施是對(duì)安全用水的規(guī)定。

71.題型：?jiǎn)芜x題

債權(quán)人只能向特定的人主張自己的權(quán)利，債務(wù)人也只需向享有該項(xiàng)權(quán)利的特定人履

行義務(wù)，即債的（）。A

相對(duì)性B

絕對(duì)性C

專有性D

地域性

考點(diǎn)

2Z201051債的基本法律關(guān)系

解析

債權(quán)人只能向特定的人主張自己的權(quán)利，債務(wù)人也只需向享有該項(xiàng)權(quán)利的特定人履

行義務(wù)，即債的相對(duì)性。

考點(diǎn)：債的概念。

72.題型：?jiǎn)芜x題

某工程竣工驗(yàn)收時(shí)發(fā)現(xiàn)隱蔽工程檢查質(zhì)量不合格，經(jīng)查，是由于設(shè)計(jì)缺陷造成的。

下列說法中，正確的是（）。*

A設(shè)計(jì)人應(yīng)負(fù)責(zé)返修，費(fèi)用由設(shè)計(jì)方先行承擔(dān)

B承包人應(yīng)負(fù)責(zé)返修，費(fèi)用由承包人先行承擔(dān)

C承包人應(yīng)負(fù)責(zé)返修，費(fèi)用由發(fā)包人先行承擔(dān)

D由設(shè)計(jì)缺陷造成質(zhì)量不合格的，承包人不負(fù)責(zé)返修

答案

C

解析

返修作為施工單位的法定義務(wù)，其返修包括施工過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題的建設(shè)工程

和竣工驗(yàn)收不合格的建設(shè)工程兩種情形。不論是施工過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題的建設(shè)工

程，還是竣工驗(yàn)收時(shí)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的工程，施工單位都要負(fù)責(zé)返修。對(duì)于非施工單

位原因造成的質(zhì)量問題，施工單位也應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修，但是因此而造成的損失及返修

費(fèi)用由責(zé)任方負(fù)責(zé)。

73.題型：?jiǎn)芜x題

關(guān)于招標(biāo)程序和要求的說法，正確的是（）。*

A依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目，招標(biāo)人必須委托有資質(zhì)的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)辦理招標(biāo)事宜

B招標(biāo)項(xiàng)目按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定需要履行項(xiàng)目審批手續(xù)的，應(yīng)當(dāng)先履行審批手續(xù)，獲

得批準(zhǔn)

C招標(biāo)文件可以不包括擬簽訂合同的主要條款

D招標(biāo)人對(duì)已發(fā)出的招標(biāo)文件進(jìn)行必要的澄清或修改的應(yīng)當(dāng)重新招標(biāo)

答案

B

解析

本題考查的是招標(biāo)基本程序。《招標(biāo)投標(biāo)法》規(guī)定，招標(biāo)項(xiàng)目按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定

需要履行項(xiàng)目審批手續(xù)的，應(yīng)當(dāng)先履行審批手續(xù)，獲得批準(zhǔn)。A選項(xiàng)：招標(biāo)人具有

編制招標(biāo)文件和組織評(píng)標(biāo)能力的，可以自行辦理招標(biāo)事宜。C選項(xiàng)：必須包括；選

項(xiàng)：按規(guī)定的程序可澄清修改。

74.題型：?jiǎn)芜x題

建設(shè)項(xiàng)目投入生產(chǎn)或者使用之前，其大氣污染防治設(shè)施必須經(jīng)過（）驗(yàn)收.

A地方政府主管部門

B大氣污染防治監(jiān)管部門

C建設(shè)單位主管部門

D環(huán)境保護(hù)行政主管部門

答案

D

75.題型：?jiǎn)芜x題

根據(jù)我國(guó)擔(dān)保法律制度，關(guān)于抵押權(quán)實(shí)現(xiàn)的說法，下列表述錯(cuò)誤的是（）。A

債務(wù)履行期屆滿抵押權(quán)人未受清償?shù)?，可與抵押人協(xié)議拍賣抵押物所得價(jià)款受償B

同一財(cái)產(chǎn)向兩個(gè)以上債權(quán)人抵押，抵押合同登記生效的，按登記先后順序清償C

抵押物折價(jià)后，其價(jià)款超過債權(quán)數(shù)額的部分歸債務(wù)人所有，不足部分由債務(wù)人清償

D

同一財(cái)產(chǎn)向兩個(gè)以上債權(quán)人抵押，抵押合同自訂立之日生效，若抵押物未登記，則

按合同生效的先后順序清償

考點(diǎn)

2Z201073抵押權(quán)、質(zhì)權(quán)、留置權(quán)、定金的規(guī)定

解析

C錯(cuò)誤，抵押物折價(jià)后，其價(jià)款超過債權(quán)數(shù)額的部分應(yīng)歸抵押人所有，而不一定是

債務(wù)人，因?yàn)榈盅何镆部赡苁堑谌说呢?cái)產(chǎn)，不一定是債務(wù)人自己的財(cái)產(chǎn)。

考點(diǎn)：抵押權(quán)的實(shí)現(xiàn)。

76.題型：?jiǎn)芜x題

按照《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》規(guī)定，建設(shè)工程發(fā)生質(zhì)量事故，有關(guān)單位應(yīng)當(dāng)向當(dāng)

地建設(shè)行政主管部門和其他有關(guān)部門報(bào)告的時(shí)限是在（）小時(shí)內(nèi)。A

6B

12C

24D

48

考點(diǎn)

2Z207034政府部門工程質(zhì)量監(jiān)督管理的相關(guān)規(guī)定

解析

《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》規(guī)定，建設(shè)工程發(fā)生質(zhì)量事故，有關(guān)單位應(yīng)當(dāng)在24小

時(shí)內(nèi)向當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門和其他有關(guān)部門報(bào)告。

考點(diǎn)：建設(shè)工程質(zhì)量事故報(bào)告制度

77.題型：?jiǎn)芜x題

根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》，履約保證金的上限是中標(biāo)合同金額的()。*

A2%

B5%

CIO%

D20%

答案

C

78.題型：?jiǎn)芜x題

某公司在與農(nóng)民工工資糾紛的訴訟中敗訴，法庭判決其2006年8月5日前支付農(nóng)

民工工資5萬元，但該公司在判決規(guī)定的支付截止日期前沒有支付，則農(nóng)民工可以

在()之前申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行。

A2006年9月5日

B2007年2月5日

C2007年8月5日

D2008年8月5日

答案

D

79.題型：?jiǎn)芜x題

某建設(shè)工程合同糾紛經(jīng)第二審人民法院審理，裁定發(fā)回原審人民法院重審。下列不

屬于發(fā)回重審原因的是()。

A認(rèn)定事實(shí)不清

B違反法定程序

C證據(jù)不足

D使用法律錯(cuò)誤

答案

D

解析

根據(jù)《民事訴訟法》第153條的規(guī)定，第二審人民法院對(duì)上訴案件，經(jīng)過審理，

按照下列情形.分別處理：原判決認(rèn)定事實(shí)清楚，使用法律正確的，判決駁回上

訴，維持原判決;原判決適用法律錯(cuò)誤的，依法改判;原判決認(rèn)定事實(shí)錯(cuò)誤，或者原

判決認(rèn)定事實(shí)不清，證據(jù)不足，裁定撤銷原判決，發(fā)回原審人民法院重審，或者查

清事實(shí)后改判;原判決違反法定程序，可能影響案件正確判斷的，裁定撤銷原判

決，發(fā)回原審人民法院重審。

80.題型：多選題

某裝飾公司委托某經(jīng)貿(mào)公司代理采購(gòu)一批樹脂材料，關(guān)于兩者之間的法律關(guān)系，說

法正確的是（）。A

經(jīng)貿(mào)公司是以裝飾公司的名義同第三人簽訂采購(gòu)合同B

經(jīng)貿(mào)公司可以再自行委托他人代為采購(gòu)上述材料C

裝飾公司只能將材料款項(xiàng)交付給經(jīng)貿(mào)公司D

經(jīng)貿(mào)公司可就材料質(zhì)量問題直接向供貨方提出異議E

供貨方只能向經(jīng)貿(mào)公司主張付款

考點(diǎn)

2Z201031代理的法律特征和主要種類

解析

本題考查的是建設(shè)工程代理法律關(guān)系。B轉(zhuǎn)委托必須征得委托人的同意，C可以直

接支付給供貨方；承擔(dān)法律后果的是裝飾公司，所以供貨方應(yīng)向裝飾公司主張權(quán)

利。E承擔(dān)后果的裝飾公司

81.題型：多選題

建設(shè)工程民事糾紛的處理方式包括（）□

A行政調(diào)解

B仲裁調(diào)解

C行政復(fù)議

D訴訟

E和解

答案

A,B,D,E

解析

民事糾紛的法律解決途徑主要有四種，即和解、調(diào)解、仲裁、訴訟。

82.題型：?jiǎn)芜x題

國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施后，應(yīng)當(dāng)根據(jù)科學(xué)技術(shù)的發(fā)展和工程建設(shè)的需要，由該國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的管

理部門適時(shí)組織有關(guān)單位進(jìn)行復(fù)審。復(fù)審一般在國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施后（）年進(jìn)行1次。

A1

B2

C3

D5

答案

D

83.題型：?jiǎn)芜x題

某建筑工程因故中止施工已滿一年，在恢復(fù)施工前，建設(shè)單位已領(lǐng)取的施工許可證

應(yīng)當(dāng)（）0[2013]A

申請(qǐng)延期B

自行廢止C

報(bào)發(fā)證機(jī)關(guān)核驗(yàn)D

重新更換

考點(diǎn)

2Z202013延期開工、核驗(yàn)和重新辦理批準(zhǔn)的規(guī)定

解析

考查施工許可證核驗(yàn)制度。《建筑法》第10條規(guī)定：在建的建筑工程因故中止施

工的，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)自中止施工之日起一個(gè)月內(nèi)，向發(fā)證機(jī)關(guān)報(bào)告，并按照規(guī)定做

好建筑工程的維護(hù)管理工作。建筑工程恢復(fù)施工時(shí)，應(yīng)當(dāng)向發(fā)證機(jī)關(guān)報(bào)告；中止施

工滿一年的工程恢復(fù)施工前，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)報(bào)發(fā)證機(jī)關(guān)核驗(yàn)施工許可證。C項(xiàng)正

確。

考點(diǎn)：核驗(yàn)施工許可證的規(guī)定。

84.題型：?jiǎn)芜x題

甲某所在的乙建筑公司瀕臨破產(chǎn)，在2009年6月24日進(jìn)入法定整頓期間，甲某成

了被裁減人員。如乙建筑公司在（）前錄用人員，應(yīng)當(dāng)優(yōu)先錄用甲某等被裁減人

員。A

2009年7月24日B

2009年9月24日C

2009年12月24日D

2010年6月24日

考點(diǎn)

2Z204022勞動(dòng)合同的履行、變更、解除和終止

解析

裁減人員時(shí)，應(yīng)當(dāng)優(yōu)先留用下列人員：（一）與本單位訂立較長(zhǎng)期限的固定期限勞

動(dòng)合同的；（二）與本單位訂立無固定期限勞動(dòng)合同的；（三）家庭無其他就業(yè)人

員，有需要扶養(yǎng)的老人或者未成年人的。在六個(gè)月內(nèi)重新招用人員的，應(yīng)當(dāng)通知被

裁減的人員，并在同等條件下優(yōu)先招用被裁減的人員。答案選C。

考點(diǎn)：用人單位經(jīng)濟(jì)性裁員的規(guī)定

85.題型：多選題

下列情形中，人民法院應(yīng)當(dāng)再審的有（）□[2013]A

違反法律規(guī)定，剝奪當(dāng)事人辯論權(quán)利的B

缺席判決的C

原判決超出訴訟請(qǐng)求的D

審判庭組成不合法E

管轄錯(cuò)誤的

考占

2Z208024民事訴訟時(shí)的審判和執(zhí)行程序

解析

（一）有新的證據(jù)，足以推翻原判決、裁定的；（二）原判決、裁定認(rèn)定的基本事

實(shí)缺乏證據(jù)證明的；（三）原判決、裁定認(rèn)定事實(shí)的主要證據(jù)是偽造的；（四）原

判決、裁定認(rèn)定事實(shí)的主要證據(jù)未經(jīng)質(zhì)證的；（五）對(duì)審理案件需要的主要證據(jù)，

當(dāng)事人因客觀原因不能自行收集，書面申請(qǐng)人民法院調(diào)查收集，人民法院未調(diào)查收

集的；（六）原判決、裁定適用法律確有錯(cuò)誤的；（七）審判組織的組成不合法或

者依法應(yīng)當(dāng)回避的審判人員沒有回避的；（A）無訴訟行為能力人未經(jīng)法定代理人

代為訴訟或者應(yīng)當(dāng)參加訴訟的當(dāng)事人，因不能歸責(zé)于本人或者其訴訟代理人的事

由，未參加訴訟的；（九）違反法律規(guī)定，剝奪當(dāng)事人辯論權(quán)利的；（十）未經(jīng)傳

票傳喚，缺席判決的；（十一）原判決、裁定遺漏或者超出訴訟請(qǐng)求的；（十二）

據(jù)以作出原判決、裁定的法律文書被撤銷或者變更的；（十三）審判人員審理該案

件時(shí)有貪污受賄，徇私舞弊，枉法裁判行為的。

考點(diǎn)：審判監(jiān)督程序

86.題型：?jiǎn)芜x題

《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》規(guī)定，施工單位有（）行為的，責(zé)令限期改正;

逾期未改正的，責(zé)令停業(yè)整頓，并處5萬元以上10萬元以下的罰款。

A使用未經(jīng)驗(yàn)收的施工起重機(jī)械

B在城市市區(qū)內(nèi)的建設(shè)工程的施工現(xiàn)場(chǎng)未實(shí)行封閉圍擋

C在竣工的建筑物內(nèi)設(shè)置員工集體宿舍

D安全防護(hù)用具在進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)前未經(jīng)查驗(yàn)即投人使用

答案

B

解析

暫無

87.題型：多選題

建設(shè)單位將工程抵押給銀行后，因其經(jīng)營(yíng)狀況不佳而無力償還貸款和支付施工單位

的工程款，下列關(guān)于施工單位權(quán)利的說法正確的是（）o

A施工單位可以申請(qǐng)人民法院將該工程拍賣

B施工單位申請(qǐng)工程價(jià)款優(yōu)先受償?shù)臋?quán)利，須按照訴訟時(shí)效的規(guī)定提出

C施工單位無權(quán)就該工程的拍賣款優(yōu)先于銀行受償

D施工單位可不申請(qǐng)拍賣，而直接與建設(shè)單位協(xié)商將工程折價(jià)

E施工單位工程欠款的利息，可在工程拍賣所得中優(yōu)先扣除

答案

A,D

解析

《合同法》第286條規(guī)定，發(fā)包人未按照約定支付價(jià)款的，承包人可以催告發(fā)包

人在合理期限內(nèi)支付價(jià)款。發(fā)包人逾期不支付的，除按照建設(shè)工程的性質(zhì)不宜折

價(jià)、拍賣的以外，承包人可以與發(fā)包人協(xié)議將該工程折價(jià)，也可以申請(qǐng)人民法院將

該工程依法拍賣。建設(shè)工程的價(jià)款就該工程折價(jià)或者拍賣的價(jià)款優(yōu)先受償。

《最高人民法院關(guān)于建設(shè)工程價(jià)款優(yōu)先受償權(quán)問題的批復(fù)》中規(guī)定：（1）人民法

院在審理房地產(chǎn)糾紛案件和辦理執(zhí)行案件中，應(yīng)當(dāng)依照《合同法》第286條的規(guī)

定，認(rèn)定建筑工程的承包人的優(yōu)先受償權(quán)優(yōu)于抵押權(quán)和其他債權(quán)。（2）消費(fèi)者交

付購(gòu)買商品房的全部或者大部分款項(xiàng)后，承包人就該商品房享有的工程價(jià)款優(yōu)先受

償權(quán)不得對(duì)抗買受人。（3）建筑工程價(jià)款包括承包人為建設(shè)工程應(yīng)當(dāng)支付的工作

人員報(bào)酬、材料款等實(shí)際支出的費(fèi)用，不包括承包人因發(fā)包人違約所造成的損失。

（4）建設(shè)工程承包人行使優(yōu)先權(quán)的期限為6個(gè)月，自建設(shè)工程竣工之日或者建設(shè)

工程合同約定的竣工之日起計(jì)算。

88.題型：?jiǎn)芜x題

以完成一定工作任務(wù)為期限的勞動(dòng)合同，是指（）以某項(xiàng)工作額完成為合同期限

的勞動(dòng)合同。A

用人單位與勞動(dòng)者約定B

法律規(guī)定C

用人單位與派遣單位約定D

用人單位與工會(huì)約定

考點(diǎn)

2Z204021勞動(dòng)合同訂立的規(guī)定

解析

以完成一定工作任務(wù)為期限的勞動(dòng)合同，是指用人單位與勞動(dòng)者約定以某項(xiàng)工作額

完成為合同期限的勞動(dòng)合同。

考點(diǎn)：以完成一定工作任務(wù)為期限的勞動(dòng)合同

89.題型：?jiǎn)芜x題

招標(biāo)投標(biāo)違法行為的行政處理決定在被行政復(fù)議或行政訴訟期問，關(guān)于公告的說

法，正確的是（）o

A原則上不停止公告，但行政處理決定依法停止執(zhí)行的除外

B公告部門一律不停止對(duì)違法行為記錄的公告

C依照當(dāng)事人申請(qǐng)可停止公告

D公告部門可自行決定是否停止公告

答案

A

解析

本題主要考核“行政復(fù)議和行政訴訟”的知識(shí)點(diǎn)。參見教材P111。

90.題型：多選題

下列選項(xiàng)中，屬于《建筑法》規(guī)定建設(shè)單位安全責(zé)任有（）。

A向建筑施工單位提供與施工現(xiàn)場(chǎng)相關(guān)的地下管線資料

B任意壓縮合同約定工期

C明示施工單位購(gòu)買不符合安全施工要求的消防設(shè)施

D房屋拆除應(yīng)當(dāng)由具備相應(yīng)資質(zhì)等級(jí)的建筑施工單位承擔(dān)

E需要臨時(shí)停水、停電、中斷道路交通的，應(yīng)辦理申請(qǐng)批準(zhǔn)手續(xù)

答案

A,D,E

解析

建設(shè)單位相關(guān)的安全責(zé)任有：1、依法辦理有關(guān)批準(zhǔn)手續(xù)；2、向施工單位提供真

實(shí)、準(zhǔn)確和完整的有關(guān)資料；3、不得提出違法要求和隨意壓縮合同工期；4、確定

建設(shè)工程安全作業(yè)環(huán)境及安全施工措施所需費(fèi)用；5、不得要求購(gòu)買、租賃和使用

不符合安全施工要求的用具設(shè)備等；6、申領(lǐng)施工許可證應(yīng)當(dāng)提供有關(guān)安全施工措

施的資料；7、裝修工程和拆除工程的規(guī)定：建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)將拆除工程發(fā)包給具有

相應(yīng)資質(zhì)等級(jí)的施工單位。

91.題型