防盜門承攬合同的范本

防盜門承攬合同的范本(2024版)合同編號：__________地址：聯(lián)系方式：地址：聯(lián)系方式：鑒于委托方需要對位于上述地址的防盜門進行維修、更換等服務，經(jīng)雙方友好協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。第一條防盜門的維修、更換范圍及要求1.1委托方應向承攬方提供需要維修、更換的防盜門的詳細信息，包括但不限于品牌、型號、數(shù)量、損壞情況等。1.2承攬方應根據(jù)委托方的要求，制定詳細的維修、更換方案，并在雙方確認后進行實施。1.3承攬方應在合同約定的時間內(nèi)完成維修、更換工作，并確保防盜門的安全性能達到國家相關(guān)標準。第二條合同價格及支付方式2.1承攬方應根據(jù)維修、更換方案制定合同價格，并在合同中明確列出。2.2委托方應在合同簽訂后____個工作日內(nèi)支付合同總金額的____%，作為預付款。2.3承攬方應在維修、更換工作完成后，向委托方提供正式的維修、更換報告，并憑此報告向委托方申請剩余款項。2.4委托方應在接到承攬方的支付申請后____個工作日內(nèi)支付剩余款項。第三條合同的履行及驗收3.1承攬方應按照約定的時間、質(zhì)量要求完成維修、更換工作。3.2委托方應按照約定的時間對維修、更換工作進行驗收，并簽署驗收報告。3.3如委托方對維修、更換工作有異議，應在驗收報告簽署前向承攬方提出，并說明具體異議。3.4承攬方應在接到異議后____個工作日內(nèi)采取措施予以解決。第四條違約責任4.1任何一方違反本合同的約定，導致合同無法履行或造成對方損失的，應承擔違約責任，向?qū)Ψ街Ц逗贤偨痤~的____%作為違約金。4.2承攬方未按照約定時間完成維修、更換工作的，應按照逾期天數(shù)向委托方支付合同總金額的____%作為逾期違約金。第五條爭議解決5.1本合同履行過程中發(fā)生的爭議，雙方應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第六條其他約定6.1本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。6.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為____年，自合同生效之日起計算。6.3本合同未盡事宜，可由雙方另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。甲方（委托方）：乙方（承攬方）：簽訂日期：____年____月____日多方為主導時的，附件條款及說明一、當甲方為主導時，增加的多項條款及說明1.1甲方指定品牌、型號的防盜門維修、更換甲方要求承攬方只能使用甲方指定的品牌和型號進行維修、更換服務。如承攬方因客觀原因無法使用指定品牌和型號，需在合同簽訂前書面征得甲方同意。1.2甲方驗收權(quán)甲方對維修、更換后的防盜門擁有驗收權(quán)。如甲方對維修、更換結(jié)果不滿意，有權(quán)要求承攬方重新維修、更換，直至達到甲方滿意為止。1.3甲方信息保密承攬方在合同履行過程中獲得的甲方地址、聯(lián)系方式等非公開信息，未經(jīng)甲方書面同意，不得向任何第三方泄露。二、當乙方為主導時，增加的多項條款及說明2.1乙方報價義務乙方應向甲方提供詳細的維修、更換方案及報價。報價應包括所有材料費用、人工費用、交通費用等。2.2乙方維修、更換質(zhì)量保障乙方承諾所提供的維修、更換服務符合國家相關(guān)標準，并保證防盜門的安全性能。如因乙方原因?qū)е路辣I門再次出現(xiàn)同樣問題，乙方應負責免費維修、更換。2.3乙方進度報告乙方應在維修、更換工作過程中，定期向甲方報告工作進度。如遇特殊情況導致進度延誤，乙方應提前通知甲方，并說明原因。三、當有第三方中介時，增加的多項條款及說明3.1中介服務費用甲方應支付第三方中介為本次合同提供的服務費用。服務費用在合同簽訂后，由甲方直接支付給中介方。3.2中介的公正義務第三方中介應保持公正、中立的位置，不得偏袒任何一方。中介方應公正地協(xié)調(diào)甲乙雙方的爭議，并協(xié)助雙方履行合同。3.3中介信息保密中介方在合同履行過程中獲得的甲方、乙方地址、聯(lián)系方式等非公開信息，未經(jīng)三方書面同意，不得向任何第三方泄露。一、附件列表：1.防盜門維修、更換方案2.維修、更換報價單3.驗收報告4.第三方中介服務協(xié)議5.補充協(xié)議二、違約行為及認定：1.未按約定時間完成維修、更換工作2.維修、更換質(zhì)量不符合國家相關(guān)標準3.泄露甲方、乙方非公開信息4.中介偏袒任何一方5.未遵守合同及附加條款的約定三、法律名詞及解釋：1.防盜門：指用于防止非法侵入的門，具備一定的安全性能。2.維修：對防盜門進行必要的修復，以恢復其正常使用功能。3.更換：用新的防盜門替換舊的防盜門。4.違約金：違反合同約定應支付的金錢賠償。5.驗收報告：對維修、更換結(jié)果進行驗收，并出具的書面報告。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.維修、更換工作進度延誤解決辦法：乙方應提前通知甲方，并說明原因，必要時制定新的時間表。2.維修、更換質(zhì)量爭議解決辦法：雙方共同委托第三方專業(yè)機構(gòu)進行鑒定，根據(jù)鑒定結(jié)果解決爭議。3.信息泄露解決辦法：發(fā)現(xiàn)泄露情況時，立即采取補救措施，如停止泄露、追究責任等。五、所有應用場景：1.甲方位于特定地址的防盜門需要維修、更換。2.甲方要求乙方使用指定品牌