2024年標準公路施工承攬合同模板

標準合同模板范本甲方：XXX乙方：XXX20XXPERSONALRESUMERESUMEPERSONAL標準合同模板范本甲方：XXX乙方：XXX20XXPERSONALRESUMERESUMEPERSONAL

2024年標準公路施工承攬合同模板本合同目錄一覽第一條合同主體1.1承攬方信息1.2發(fā)包方信息第二條工程概況2.1工程名稱2.2工程地點2.3工程規(guī)模2.4工程內(nèi)容第三條合同價格3.1合同總價3.2價格調(diào)整機制3.3付款方式及進度第四條工期要求4.1開工日期4.2竣工日期4.3工期延誤后果第五條質(zhì)量標準5.1工程質(zhì)量要求5.2質(zhì)量驗收標準5.3質(zhì)量保證措施第六條施工安全6.1安全施工規(guī)定6.2安全事故處理6.3安全防護措施第七條材料供應7.1材料種類及規(guī)格7.2材料供應責任7.3材料質(zhì)量要求第八條技術指導與監(jiān)督8.1技術指導8.2工程監(jiān)督8.3技術變更第九條合同變更與解除9.1變更條件9.2解除條件9.3變更解除后果第十條違約責任10.1承攬方違約10.2發(fā)包方違約10.3違約責任處理第十一條爭議解決11.1爭議解決方式11.2爭議解決機構(gòu)11.3法律適用第十二條保密條款12.1保密內(nèi)容12.2保密義務12.3泄露后果第十三條合同的生效、終止與解除13.1合同生效條件13.2合同終止條件13.3合同解除條件第十四條其他條款14.1不可抗力14.2合同的轉(zhuǎn)讓14.3附件說明第一部分：合同如下：第一條合同主體1.1承攬方信息承攬方全稱：X工程有限公司注冊地址：X省X市X區(qū)X路X號營業(yè)執(zhí)照號：X法人代表：X聯(lián)系人：X聯(lián)系電話：X1.2發(fā)包方信息發(fā)包方全稱：X交通發(fā)展集團有限公司注冊地址：X省X市X區(qū)X路X號營業(yè)執(zhí)照號：X法人代表：X聯(lián)系人：X聯(lián)系電話：X第二條工程概況2.1工程名稱工程名稱為：X標準公路施工項目2.2工程地點工程地點為：X省X市X區(qū)2.3工程規(guī)模工程規(guī)模為：全長X公里，包括道路、橋梁、隧道等配套設施2.4工程內(nèi)容工程內(nèi)容包括：道路路基施工、路面施工、橋梁施工、隧道施工、交通安全設施施工、綠化施工等。第三條合同價格3.1合同總價合同總價為：人民幣X萬元（大寫：X萬元整）3.2價格調(diào)整機制價格調(diào)整機制如下：（1）遇國家政策調(diào)整，影響材料價格、人工費用等，雙方可協(xié)商調(diào)整合同價格；（2）遇不可抗力因素，導致工程成本增加，雙方可協(xié)商調(diào)整合同價格。3.3付款方式及進度付款方式及進度如下：（1）合同簽訂后，發(fā)包方支付承攬方合同總額的10%作為預付款；（2）工程進度達到20%時，支付合同總額的30%；（3）工程進度達到50%時，支付合同總額的30%；（4）工程竣工驗收合格后，支付合同總額的10%。第四條工期要求4.1開工日期開工日期為：X年X月X日4.2竣工日期竣工日期為：X年X月X日4.3工期延誤后果如承攬方原因?qū)е鹿て谘诱`，應按違約責任處理；如遇不可抗力因素導致工期延誤，雙方可協(xié)商解決。第五條質(zhì)量標準5.1工程質(zhì)量要求工程質(zhì)量要求符合國家相關標準和規(guī)范，并通過驗收。5.2質(zhì)量驗收標準質(zhì)量驗收標準按照《公路工程質(zhì)量檢驗評定標準》執(zhí)行。5.3質(zhì)量保證措施承攬方應建立健全質(zhì)量管理體系，確保工程質(zhì)量。如發(fā)生質(zhì)量問題，承攬方應承擔相應責任并采取措施予以整改。第六條施工安全6.1安全施工規(guī)定承攬方應遵守國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)，嚴格按照安全施工規(guī)定進行施工。6.2安全事故處理如發(fā)生安全事故，承攬方應立即報告發(fā)包方，并按照相關規(guī)定處理。6.3安全防護措施承攬方應做好施工現(xiàn)場的安全防護，確保施工過程中的安全。第八條技術指導與監(jiān)督8.1技術指導發(fā)包方應指派專業(yè)技術人員對承攬方的施工過程進行技術指導，確保施工技術符合規(guī)范要求。8.2工程監(jiān)督發(fā)包方應對承攬方的施工進度、質(zhì)量、安全等方面進行監(jiān)督，確保工程順利進行。8.3技術變更如施工過程中出現(xiàn)技術問題，需對合同技術條款進行變更，應由雙方協(xié)商確定，并簽訂書面變更協(xié)議。第九條合同變更與解除9.1變更條件合同履行過程中，如遇特殊情況需變更合同內(nèi)容，應書面提出，經(jīng)雙方協(xié)商一致后簽訂書面變更協(xié)議。9.2解除條件合同履行過程中，如遇不可抗力因素導致合同無法履行，雙方可協(xié)商解除合同。9.3變更解除后果合同變更或解除后，雙方應按照約定辦理相關手續(xù)，并承擔相應的責任。第十條違約責任10.1承攬方違約承攬方違反合同約定，導致工程質(zhì)量、進度、安全等方面出現(xiàn)問題，應承擔違約責任。10.2發(fā)包方違約發(fā)包方違反合同約定，導致合同無法履行或給承攬方造成損失，應承擔違約責任。10.3違約責任處理違約責任處理按照合同約定和國家相關法律法規(guī)進行。第十一條爭議解決11.1爭議解決方式合同履行過程中發(fā)生的爭議，雙方應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向合同約定的仲裁機構(gòu)申請仲裁或向人民法院提起訴訟。11.2爭議解決機構(gòu)爭議解決機構(gòu)為：X仲裁委員會或X人民法院。11.3法律適用本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。第十二條保密條款12.1保密內(nèi)容雙方在合同履行過程中涉及的技術秘密、商業(yè)秘密、合同內(nèi)容等，應予以保密。12.2保密義務雙方承擔mutualconfidentiality義務，不得向第三方泄露保密內(nèi)容。12.3泄露后果如一方泄露保密內(nèi)容，應承擔違約責任，并賠償對方因此造成的損失。第十三條合同的生效、終止與解除13.1合同生效條件本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。13.2合同終止條件合同履行完畢，雙方辦理相關手續(xù)后，合同終止。13.3合同解除條件合同履行過程中，如遇不可抗力因素導致合同無法履行，雙方可協(xié)商解除合同。第十四條其他條款14.1不可抗力不可抗力是指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災害、社會事件等。14.2合同的轉(zhuǎn)讓未經(jīng)對方書面同意，任何一方不得將合同的權(quán)利和義務轉(zhuǎn)讓給第三方。14.3附件說明本合同附件包括：工程設計文件、施工圖紙、技術規(guī)范、合同價款明細表等。附件與合同具有同等法律效力。第二部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：工程設計文件詳細要求：包含工程的設計圖紙、設計說明書、設計計算書等相關設計文件。附件說明：工程設計文件是指導施工的重要依據(jù)，承攬方應嚴格按照設計文件進行施工。附件二：施工圖紙詳細要求：包含道路、橋梁、隧道等施工部位的詳細圖紙，包括尺寸、材料、構(gòu)造等。附件三：技術規(guī)范詳細要求：包含工程施工的技術要求、質(zhì)量標準、施工工藝等。附件說明：技術規(guī)范是確保工程質(zhì)量的重要依據(jù)，承攬方應嚴格遵守。附件四：合同價款明細表詳細要求：詳細列出合同價款的構(gòu)成，包括工程款、材料款、人工款等。附件說明：合同價款明細表是雙方明確合同價款的重要依據(jù)，雙方應認真履行。附件五：工程量清單詳細要求：列出工程各項工程量的具體數(shù)量和單位工程量造價。附件說明：工程量清單是雙方明確工程量和價款的重要依據(jù)，雙方應認真履行。附件六：付款進度表詳細要求：列出合同價款的支付進度，包括預付款、進度付款、竣工付款等。附件說明：付款進度表是雙方明確支付進度的重要依據(jù)，雙方應認真履行。附件七：施工計劃詳細要求：包括施工進度計劃、施工組織設計等。附件說明：施工計劃是雙方明確施工進度的重要依據(jù)，雙方應認真履行。附件八：安全生產(chǎn)方案詳細要求：包括施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)措施、應急預案等。附件說明：安全生產(chǎn)方案是確保施工現(xiàn)場安全的重要依據(jù)，承攬方應嚴格遵守。說明二：違約行為及責任認定：1.承攬方違約行為：a)未按照設計文件和施工圖紙施工，導致工程質(zhì)量不符合約定；b)未按照合同約定的工期完成工程，造成工期延誤；c)泄露發(fā)包方的商業(yè)秘密和技術秘密；d)其他違反合同約定的行為。2.發(fā)包方違約行為：a)未按照約定時間支付預付款、進度付款或竣工付款；b)未提供施工圖紙、技術規(guī)范等必要資料，導致施工無法正常進行；c)未履行合同約定的監(jiān)督義務，導致工程質(zhì)量問題；d)其他違反合同約定的行為。3.違約責任認定：a)對于承攬方的違約行為，發(fā)包方有權(quán)要求承攬方立即改正，并承擔違約責任，如賠償損失等；b)對于發(fā)包方的違約行為，承攬方有權(quán)要求發(fā)包方履行合同約定，并承擔違約責任，如賠償損失等；c)違約責任的認定和處理應按照合同約定和國家相關法律法規(guī)進行。示例說明：若承攬方未按照設計文件和施工圖紙施工，導致工程質(zhì)量不符合約定，發(fā)包方有權(quán)要求承攬方承擔返工費用、賠償損失等違約責任。說明三：法律名詞及解釋：1.標準公路：指按照國家標準建設的公路，包括道路、橋梁、隧道等配套設施。2.不可抗力：指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況