室內墻面涂料施工合同2024

標準合同模板范本甲方：XXX乙方：XXX20XXPERSONALRESUMERESUMEPERSONAL標準合同模板范本甲方：XXX乙方：XXX20XXPERSONALRESUMERESUMEPERSONAL

通用版室內墻面涂料施工合同2024本合同目錄一覽第一條合同主體及定義1.1甲方名稱及地址1.2乙方名稱及地址1.3甲方乙方定義及范圍第二條工程概況2.1工程名稱2.2工程地點2.3工程面積2.4工程預算第三條涂料施工內容及要求3.1施工內容3.2施工標準3.3施工材料3.4施工期限第四條質量保證4.1質量標準4.2驗收程序4.3質保期第五條價格及支付條款5.1合同價格5.2支付方式5.3支付時間第六條工期延誤6.1工期延誤責任6.2工期延誤處理第七條違約責任7.1甲方違約7.2乙方違約第八條爭議解決8.1爭議解決方式8.2爭議解決地點8.3適用法律第九條保密條款9.1保密內容9.2保密期限第十條合同的變更和解除10.1合同變更10.2合同解除第十一條不可抗力11.1不可抗力定義11.2不可抗力后果第十二條法律效力12.1合同生效12.2合同終止第十三條其他條款13.1廣告宣傳13.2信息保護13.3環(huán)境影響第十四條附件14.1施工圖紙14.2材料清單14.3相關資質證明第一部分：合同如下：第一條合同主體及定義1.1甲方名稱：甲方全稱，營業(yè)執(zhí)照注冊號_________，地址_________。1.2乙方名稱：乙方全稱，營業(yè)執(zhí)照注冊號_________，地址_________。1.3甲方乙方定義及范圍：甲方指合同簽訂的甲方主體，乙方指合同簽訂的乙方主體。甲方乙方在此合同中各自的權益、義務和責任按照本合同的約定執(zhí)行。第二條工程概況2.1工程名稱：室內墻面涂料施工工程。2.2工程地點：甲方指定的施工地點，詳細地址為_________。2.3工程面積：施工墻面總面積為_________平方米。2.4工程預算：本工程預算總金額為人民幣（大寫）：_________元整（小寫）：_________元。第三條涂料施工內容及要求3.1施工內容：包括但不限于墻面清理、底漆施工、面漆施工、特殊部位處理等。3.2施工標準：按照《室內墻面涂料施工及驗收規(guī)范》GB502102018執(zhí)行。3.3施工材料：乙方應按照甲方要求及本合同約定的材料品牌和型號進行采購。3.4施工期限：乙方應在合同約定的開工日期起____個工作日內完成全部施工。第四條質量保證4.1質量標準：施工完成后，應達到甲方滿意的效果，并符合國家相關規(guī)范標準。4.2驗收程序：施工完成后，甲方應組織驗收，乙方應按約定時間提供驗收服務。4.3質保期：乙方對施工質量提供____年的質保期，質保期內如出現(xiàn)質量問題，乙方負責免費維修或重新施工。第五條價格及支付條款5.1合同價格：本工程合同總價為人民幣（大寫）：_________元整（小寫）：_________元。5.2支付方式：甲方支付乙方工程款項，可采取銀行轉賬、現(xiàn)金支付等方式。5.3支付時間：甲方應在乙方完成施工并經(jīng)甲方驗收合格后____個工作日內，支付合同總價的____%。剩余款項在質保期滿且無質量問題后一次性支付。第六條工期延誤6.1工期延誤責任：由于乙方原因導致工程延期，乙方應承擔相應的違約責任。6.2工期延誤處理：如因不可抗力或其他特殊情況導致工期延誤，雙方可協(xié)商順延工期，并根據(jù)實際情況調整付款計劃。第八條爭議解決8.1爭議解決方式：雙方發(fā)生合同爭議時，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。8.2爭議解決地點：本合同爭議解決的法院地點為合同簽訂地。8.3適用法律：本合同的簽訂、效力、解釋、履行和爭議的解決均適用中華人民共和國法律。第九條保密條款9.1保密內容：雙方在合同履行過程中所獲悉的對方商業(yè)秘密、技術秘密、市場信息等非公開信息。9.2保密期限：自本合同簽訂之日起至合同終止或履行完畢之日止。第十條合同的變更和解除10.1合同變更：合同履行過程中，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可以變更合同內容。變更內容應簽訂書面協(xié)議，作為本合同的附件。10.2合同解除：在合同履行過程中，發(fā)生不可抗力或其他特殊情況，導致合同無法履行，雙方協(xié)商一致可以解除合同。解除合同后，雙方應按照本合同約定處理后續(xù)事項。第十一條不可抗力11.1不可抗力定義：不可抗力是指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災害、社會事件等。11.2不可抗力后果：由于不可抗力導致乙方無法按照合同約定履行義務時，乙方應在不可抗力發(fā)生后及時通知甲方，并提供相關證明文件。經(jīng)雙方協(xié)商，根據(jù)不可抗力的影響，部分或全部免除乙方的責任。第十二條法律效力12.1合同生效：本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。12.2合同終止：本合同在履行完畢、雙方協(xié)商一致解除或因不可抗力導致合同無法履行的情況下終止。第十三條其他條款13.1廣告宣傳：未經(jīng)甲方書面同意，乙方不得以本合同或甲方名義進行廣告宣傳或其他商業(yè)推廣活動。13.2信息保護：乙方應對甲方提供的個人信息和商業(yè)信息進行保密，不得泄露給第三方。13.3環(huán)境影響：乙方在施工過程中應遵守相關環(huán)保法規(guī)，確保施工活動不對周邊環(huán)境造成污染。第十四條附件14.1施工圖紙：本合同所涉及的施工圖紙作為附件，具有同等法律效力。14.2材料清單：施工所需材料清單作為附件，乙方應按照清單提供材料。14.3相關資質證明：乙方應向甲方提供與施工相關的企業(yè)資質證明、施工人員資格證書等文件。第二部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：施工圖紙詳細要求：施工圖紙應詳細展示施工區(qū)域、施工材料、施工工藝等，并包含施工過程中的各個階段。圖紙應由乙方提供，并經(jīng)甲方確認。附件說明：施工圖紙是施工過程中的重要依據(jù)，應確保準確無誤，以便乙方按照圖紙進行施工。附件二：材料清單詳細要求：材料清單應包含施工所需的所有材料名稱、型號、數(shù)量、品牌等信息，并附上材料合格證明。附件說明：材料清單是施工準備的重要依據(jù)，乙方應按照清單提供材料，并確保材料質量符合國家相關標準。附件三：相關資質證明詳細要求：乙方應提供企業(yè)資質證明、施工人員資格證書等相關文件，以證明乙方具備施工能力。附件說明：相關資質證明是乙方合法從事施工活動的依據(jù)，應確保真實有效。說明二：違約行為及責任認定：違約行為：1.工期延誤：乙方未按照合同約定的時間完成施工。2.質量不達標：乙方施工的質量不符合合同約定的標準。3.材料不合格：乙方提供的施工材料不符合合同約定的標準。4.未經(jīng)甲方同意擅自變更合同內容。5.泄露甲方商業(yè)秘密或個人信息。責任認定標準：1.工期延誤：每延誤一天，乙方應支付合同總價款的千分之二的違約金。2.質量不達標：乙方應負責修復或重新施工，并支付因此產(chǎn)生的費用。3.材料不合格：乙方應更換符合合同約定的材料，并承擔更換材料的所有費用。4.未經(jīng)甲方同意擅自變更合同內容：乙方應承擔因此產(chǎn)生的所有額外費用。5.泄露甲方商業(yè)秘密或個人信息：乙方應支付甲方因此遭受的損失賠償。示例說明：若乙方由于自身原因導致工期延誤，按照合同約定，乙方應支付違約金。例如，若合同總價為100萬元，工期延誤10天，則乙方應支付10萬元的違約金。說明三：法律名詞及解釋：1.甲方：指合同簽訂的甲方主體，享有合同約定的權利，承擔合同約定的義務。2.乙方：指合同簽訂的乙方主體，享有合同約定的權利，承擔合同約定的義務。3.施工圖紙：指用于指導施工的圖紙，包括施工區(qū)域、施工材料、施工工藝等詳細信