2022-2023年一級造價師之工程造價案例分析（交通）通關(guān)題庫(附帶答案)

2022-2023年一級造價師之工程造價案

例分析（交通）通關(guān)題庫（附帶答案）

大題（共30題）

一、某建設(shè)項目擬進行投資估算的建筑安裝工程費用為22500萬元,

設(shè)備及工器具購置費為45000萬元，工程建設(shè)其他費用為5000萬元。

預(yù)備費為4160萬元，建設(shè)期為3年。各年的投資比例為：第一年

30%,第二年45%,第三年25%。該項目固定資產(chǎn)投資主要來源為自

有資金和貸款。貸款本金為56000萬元，分年度按投資比例發(fā)放，

貸款年利率為8%（按季度計息）。計算結(jié)果保留小數(shù)點后兩位。＜1＞、

估算建設(shè)期貸款利息?！?＞、估算擬建項目的總投資。

【答案】1.（1）貸款有效利率=（1+8%/4）4-1=8.24%（2）第1年

貸款：56000x30%=16800（萬元）第2年貸款：56000x45%=25200

（萬元）第3年貸款：56000x25%=14000（萬元）（3）第1年貸款

利息：16800/2x8.24%=69

2.16（萬元）第2年貸款利息：（16800+69

2.16+25200/2）x8.24%=2479.59（萬元）第3年貸款利息：

（16800+69

2.16+25200+2479.59+14000/2）x8.24%=4298.95（萬元）建設(shè)期貸

款利息合計：69

2.16+2479.59+4298.95=7470.70（萬元）

2.擬建項目總投資=22500+45000+5000+4160+7470.70=84130.70（萬

元）

二、人工挖臺階，土質(zhì)確定，條件一定，測時資料表明，挖lm3需

消耗基本工作時間85min。輔助工作時間占基本工作時間2%,準(zhǔn)備

結(jié)束時間占工作班定額時間3%,不可避免中斷時間測時為12min,

休息時間占基本工作時間的25%。問題：計算時間定額和產(chǎn)量定額。

【答案】

三、某1。聯(lián)現(xiàn)澆預(yù)應(yīng)力混凝土連續(xù)箱梁橋地處山嶺重丘區(qū)，跨越河

谷，起點與另一特大橋相連，終點與一隧道相連。該項目在招投標(biāo)

和施工過程中發(fā)生如下事件：事件一：招標(biāo)文件中的設(shè)計文件推薦

連續(xù)箱梁采用移動模架法施工，因現(xiàn)場場地受限，模架在該橋梁終

點處的隧道內(nèi)拼裝，然后前移逐孔施工，但某施工單位進場后，發(fā)

現(xiàn)隧道標(biāo)未開工（另一施工單位承擔(dān)該隧道施工），無法按時提供移

動模架拼裝場地。經(jīng)橋梁施工單位提出，建設(shè)單位、設(shè)計單位和監(jiān)

理單位確認，暫緩第十聯(lián)施工，而從第九聯(lián)開始施工。因第九聯(lián)橋

墩墩身較高，移動模架采用橋下組拼、整體垂直提升安裝方案，第

十聯(lián)箱梁待隧道貫通后采用樁柱梁式支架施工，由此造成工期推遲

一個月。上述方案上報相關(guān)單位并經(jīng)批復(fù)后開始施工，根據(jù)相關(guān)規(guī)

定，施工單位提出了以下索賠要求：①移動模架橋下組拼場地處理

費用；②工期延長一個月按天索賠增加的現(xiàn)場管理費；③移動模架

垂直提升安裝費用；④第十聯(lián)支架攤銷費用；⑤因第十聯(lián)改為支架

而損失的模架攤銷費。事件二：施工單位按照《公路工程施工安全

技術(shù)規(guī)范》要求，編制了支架施工專項方案，該方案經(jīng)施工單位審

核，由技術(shù)負責(zé)人簽字后，報監(jiān)理工程師審查批準(zhǔn)后實施。＜1＞S事

件一中，逐條判斷施工單位提出的索賠要求是否成立？＜2＞、事件二

中，支架專項施工方案實施前的相關(guān)程序是否正確？若不正確，寫

出正確程序。

【答案】1?①索賠成立，因為建設(shè)單位未按時提供施工場地，造成

額外費用的增加；②索賠不成立，現(xiàn)場管理費應(yīng)以新直接費的對應(yīng)

費率計算，不應(yīng)按天索賠；③索賠成立，因為建設(shè)單位未按時提供

施工場地，造成模架垂直提升安裝費用的增加；④索賠成立，因為

建設(shè)單位未按時提供施工場地，造成第十聯(lián)支架費用的增加；⑤索

賠不成立，方案變更后并未造成額外的模架攤銷費用增加。

2.不正確，搭設(shè)的支架高度大于8m,所以編制的專項施工方案還應(yīng)

組織專家進行論證、審查。所以正確的程序是：編制的專項施工方

案，由施工單位組織專家對專項施工方案進行論證，論證通過后，

經(jīng)施工單位技術(shù)負責(zé)人簽字后報監(jiān)理工程師批準(zhǔn)。

四、甲公司擬投資建設(shè)某公路工程，建設(shè)項目的工程費用與工程建

設(shè)其他費用估算額為46510萬元，預(yù)備費為4000萬元，建設(shè)期為2

年。各年的投資比例為第一年35%,第二年65%。該項目固定資產(chǎn)投

資來源為自有資金和貸款。貸款本金為27000萬元，其中外匯貸款

為2000萬美元，貸款按年度投資比例發(fā)放。貸款的人民幣部分年利

率為8%（按季度計息），貸款的外匯部分年利率為10%（按年度計

息），外匯牌價為1美元兌換6.6元人民幣。計算結(jié)果保留小數(shù)點后

兩位。＜1＞S估算建設(shè)期貸款利息。＜2＞、估算擬建項目的總投資。

【答案】1.（1）人民幣貸款實際利率=（1+8%/4）4-1=8.24%（2）

人民幣貸款本金=27000-2000x6.6=13800（萬元）第一年：

13800x35%=4830（萬元）第二年：13800x65%=8970（萬元）美元貸

款本金=2000（萬美元）第一年：2000x35%=700（萬美元）第二年：

2000x65%=1300（萬美元）（3）人民幣建設(shè)期貸款利息計算：第一

年：4830/2x8.24%=199.00（萬元）第二年:（4830+199+8970/2）

x8.24%=783.95（萬元）人民幣建設(shè)期貸款利息合計

=199.00+783.95=98

2.95（萬元）外幣建設(shè)期貸款利息計算：第一年：700/2X8%=28

（萬美元）第二年:（700+28+1300/2）x8%=110.24（萬美元）

五、某項目采用公開招標(biāo)方式，有A、B、C、D、E、F六家施工單位

領(lǐng)取了招標(biāo)文件。本工程招標(biāo)文件規(guī)定：2018年10月20日下午

17:30為投標(biāo)文件接收終止時間。在提交投標(biāo)文件的同時，投標(biāo)單

位需提供投標(biāo)保證金20萬元。在2018年10月20日，A、B、C、D、

F五家投標(biāo)單位在下午17:30前將投標(biāo)文件送達，E單位在次日上午

8:00送達。各單位均按招標(biāo)文件的規(guī)定提供了投標(biāo)保證金。在10

月20日上午10:25時，B單位向招標(biāo)人遞交了一份投標(biāo)價格下降5%

的書面說明。開標(biāo)時，由招標(biāo)人檢查投標(biāo)文件的密封情況，確認無

誤后，由工作人員當(dāng)眾拆封，并宣讀了A、B、C、D、F五家承包商

的名稱、投標(biāo)價格、工期和其他主要內(nèi)容。在開標(biāo)過程中，招標(biāo)人

發(fā)現(xiàn)C單位的標(biāo)袋密封處沒有投標(biāo)單位公章和法定代表人印章或簽

字。評標(biāo)委員會委員由招標(biāo)人直接確定，共有4人組成，其中招標(biāo)

人代表2人，經(jīng)濟專家1人，技術(shù)專家1人。招標(biāo)人委托評標(biāo)委員

會確定中標(biāo)人，經(jīng)過綜合評定，評標(biāo)委員會確定A單位為中標(biāo)單位。

＜1＞、在招標(biāo)投標(biāo)過程中有何不妥之處？說明理由?！颍?、B單位向

招標(biāo)人遞交的書面說明是否有效？＜3＞、在開標(biāo)后，招標(biāo)人應(yīng)對C單

位的投標(biāo)書作何處理，為什么？＜4＞、投標(biāo)書在哪些情況下可作為廢

標(biāo)處理？＜5＞、招標(biāo)人對E單位的投標(biāo)書應(yīng)做如何處理，理由是什么？

【答案】1.在招標(biāo)投標(biāo)過程中的不妥之處和理由如下：（1）不妥之

處：開標(biāo)時，由招標(biāo)人檢查投標(biāo)文件的密封情況。理由：《招標(biāo)投標(biāo)

法》規(guī)定，開標(biāo)時，由投標(biāo)人或者其推選的代表檢查投標(biāo)文件的密

封情況，也可以由招標(biāo)人委托的公證機構(gòu)檢查并公證。（2）不妥之

處：評標(biāo)委員會由招標(biāo)人確定。理由：一般招標(biāo)項目的評標(biāo)委員會

采取隨機抽取方式。該項目屬一般招標(biāo)項目。不妥之處：評標(biāo)委員

會的組成不妥。理由：根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法》規(guī)定，評標(biāo)委員會由招

標(biāo)人的代表和有關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟等方面的專家組成，成員人數(shù)為5人

以上單數(shù)，其中技術(shù)經(jīng)濟等方面的專家不得少于成員總數(shù)的2/3。

2.B單位向招標(biāo)人遞交的書面說明有效。根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法》的規(guī)

定，投標(biāo)人在招標(biāo)文件要求提交投標(biāo)文件的截止時間前，可以補充、

修改或者撤回已提交的投標(biāo)文件，補充、修改的內(nèi)容作為投標(biāo)文件

的組成部分。3.在開標(biāo)后，招標(biāo)人應(yīng)對C單位的投標(biāo)書作廢標(biāo)處理：

C單位因投標(biāo)書沒有單位公章和法定代表人印章或簽字，不符合招

標(biāo)投標(biāo)法的要求。4.投標(biāo)書在下列情況下，可作廢標(biāo)處理：1）逾期

送達的或者未送達指定地點的；2）未按招標(biāo)文件要求密封的；3）

無單位蓋章并無法定代表人簽字或蓋章的；4）未按規(guī)定格式填寫，

內(nèi)容不全或關(guān)鍵字跡模糊、無法辨認的；

六、某隧道工程地處邊遠山嶺區(qū)，長約500m,隧道圍巖為石灰?guī)r，

隧道洞口地勢較平坦，隧道棄渣堆放在洞口附近，距隧道洞口15km

處有一碎石料場，2cm碎石供應(yīng)價為80元/m3（含裝卸費等雜費），

施工單位自辦運輸。當(dāng)?shù)亟煌ㄟ\輸部門規(guī)定的統(tǒng)一運價標(biāo)準(zhǔn)為0.5

元（t.km）,人工工資單價90元/工日，輔助生產(chǎn)間接費率為5%,

250x150電動碎石機臺班預(yù)算單價150元/臺班，滾筒式篩分機臺班

預(yù)算單價170元/臺班，碎石的單位質(zhì)量為1.5t/m3,定額規(guī)定的撿

清片石人工消耗18.6工日/100m3,機械加工100m3碎石定額消耗為

人工33.3工日，片石117.6m3,250x150電動碎石機7.01臺班，

滾筒式篩分機8.04臺班。

【問題】

1.假設(shè)隧道棄渣經(jīng)破碎篩分后能滿足隧道混凝土工程需要，請合理

確定本項目2cm碎石的預(yù)算單價（計算結(jié)果均取兩位數(shù)）。2.如果

隧道棄渣加工的碎石僅能滿足200m隧道混凝土的工程需要，此時的

2cm碎石預(yù)算單價是多少（計算結(jié)果均取兩位數(shù)）？

【答案】1.（1）外購碎石預(yù)算單價計算：（80+15x0.5x1.5）

xl.01x1.0206=94.06（元/m3）。（2）考慮利用隧道棄渣自行片石、

碎石預(yù)算單價計算：片石單價計算：18.6x90x1.05^100=17.57

（元/m3）；碎石單價計算:（33.3x90x1.05+117.6x17.57+

7.01x150+8.04x170）+100=76.31（元/m3）。（3）綜合選定2cm

碎石價格：由于利用隧道棄渣加工碎石單價低于外購碎石單價，因

此本項目碎石應(yīng)利用隧道棄渣進行加工。當(dāng)隧道棄渣經(jīng)破碎篩分后

能滿足隧道混凝土工程需要時，本項目2cm碎石預(yù)算單價為76.31

元/m3。2.當(dāng)隧道棄渣經(jīng)破碎篩分后僅能滿足200m隧道混凝土的工

程需要時，本項目2cm碎石預(yù)算單價為：94.06x300^500+

76.31x200-500=86.96（元/m3）0

七、某橋梁工程全長460m,上部構(gòu)造為15x30m預(yù)應(yīng)力T形梁，上

部構(gòu)造施工有兩種方案可供選擇。方案A為現(xiàn)場預(yù)制T形梁，方案

B為購買半成品T形梁。已知：每片T梁混凝土方量為25m3,每孔

橋由6片梁組成。半成品T形梁的購買單價為15000元/片，運輸至

工地費用為20元/m3。現(xiàn)場預(yù)制梁混凝土拌和站安拆及場地處理費

為30萬元，預(yù)制底座費用為30000元/個，現(xiàn)場混凝土預(yù)制費用為

400元/m3,現(xiàn)場預(yù)制其他費用為2萬元/月，每片梁預(yù)制周期為10

天。

【問題】

假設(shè)T形梁預(yù)制工期為8個月，請從經(jīng)濟角度比較A、B兩個方案的

優(yōu)劣。

【答案】（1）預(yù)制底座數(shù)量的計算。T形梁片數(shù)的計算：15x6=90

（片）；丁形梁混凝土數(shù)量的計算：90x25=2250（m3）。由題意知，

T形梁預(yù)制周期為10天，則每個月每個底座可預(yù)制3片T形梁，8

個月預(yù)制工期每個底座可預(yù)制8x3=24（片）。則需預(yù)制底座的數(shù)量

為：90+24=3.75（個）因此，應(yīng)設(shè)置4個底座。（2）方案A、方案

B的經(jīng)濟性比較。方案A費用的計算：300000+4x30000+2250x400

+20000x8=1480000（元）；方案B費用的計算：（15000+20x25）

x90-1395000（元）。方案A費用高于方案B費用，故從經(jīng)濟角度

比較，方案B優(yōu)于方案A。

八、擬建項目有關(guān)數(shù)據(jù)資料如下：1.項目建設(shè)期為1年，運營期為

6年，項目建設(shè)投資為7480萬元，包含500萬可抵扣進項稅，全部

為自有資金，均形成固定資產(chǎn)。殘值率為4%,折舊年限10年，固

定資產(chǎn)余值在項目運營期末收回。

2.運營期第1年投入流動資金500萬元，全部為自有資金，流動資

金在計算期末全部收回。3.產(chǎn)品不含稅價格60元/噸，增值稅率

17%。在運營期間，正常年份每年的經(jīng)營成本（不含進項稅額）為

800萬元，單位產(chǎn)品進項稅額為4元/噸，增值稅附加稅率為10%,

所得稅率為25%。4.投產(chǎn)第1年生產(chǎn)能力達到設(shè)計生產(chǎn)能力的60%,

經(jīng)營成本為正常年份的75%,以后各年均達到設(shè)計生產(chǎn)能力。＜1＞、

列式計算每年固定資產(chǎn)折舊費、回收固定資產(chǎn)余值。＜2＞、列式計算

每年應(yīng)交納的增值稅和增值稅附加。＜3＞、列式計算計算期第2年的

調(diào)整所得稅。＜4＞、列式計算運營期最后1年的凈現(xiàn)金流量。計算結(jié)

果保留兩位小數(shù)。

【答案】1.每年固定資產(chǎn)折舊費=（7480-500）x（1-4%）

?10=670.08（萬元）回收固定資產(chǎn)余值=（7480-500）x4%+670.08x

（10-6）=2959.52（萬元）

2.第2年：增值稅=50x60x60%xl7%-50x60%x4-500=-314（萬元）

<0,不納增值稅增值稅附加=0第3年：增值稅=50x60x17%-50x4-

314=-4<0,不納增值稅增值稅附加=0第4年：增值稅=50x60x17%-

50x4-4=306（萬元）增值稅附加=306xl0%=30.6（萬元）第5-7年:

增值稅=50x60x17%-50x4=310（萬元）增值稅附加=310xl0%=31

（萬元）

九、某公司承包了一公路建設(shè)項目的交通安全設(shè)施工程，采用固定

總價合同，合同價為5500萬元，合同工期為200天。合同中規(guī)定，

實際工期每拖延1天，逾期違約金為5萬元；實際工期每提前1天，

提前工期獎為3萬元。經(jīng)造價工程師分析，該交通安全設(shè)施工程成

本最低的工期為210天，相應(yīng)的成本為5000萬元。在此基礎(chǔ)上，工

期每縮短1天，需增加成本10萬元；工期每延長1天，需增加成本

9萬元。在充分考慮施工現(xiàn)場條件和本公司人力、施工機械條件的

前提下，該工程最可能的工期為206天。根據(jù)本公司類似工程的歷

史資料，該工程按最可能的工期、合同工期和成本最低的工期完成

的概率分別為0.6、0.3和0.1。

【問題】

1,該工程按合同工期和按成本最低的工期組織施工的利潤額各為多

少？試分析這兩種施工組織方案的優(yōu)缺點。2.在確保該工程不虧本

的前提下，該工程允許的最長工期為多少？（計算結(jié)果四舍五入取

整。）3.若按最可能的工期組織施工，該工程的利潤額為多少？相

應(yīng)的成本利潤率為多少？（計算結(jié)果保留兩位小數(shù)。）4.假定該工

程按合同工期、成本最低的工期和最可能的工期組織施工的利潤額

分別為380萬元、480萬元和420萬元，該工程的期望利潤額為多

少？相應(yīng)的產(chǎn)值利潤率為多少？(計算結(jié)果保留兩位小數(shù)。)

【答案】1.(1)綜合考慮預(yù)期違約金和施工成本，按合同工期

(200天)組織施工的利潤額：5500-5000-10x(210-200)=

400(萬元)；按成本最低(210天)的工期組織施工的利潤額：

5500-5000-5x(210-200)=450(萬元)。(2)按合同工期組織

施工的優(yōu)點是企業(yè)可獲得較好的信譽，利于今后承接其他工程；缺

點是利潤額較低，具體工程的經(jīng)濟效益較差。按成本最低的工期組

織施工的優(yōu)點是利潤額較高，具體工程的經(jīng)濟效益較好；缺點是影

響企業(yè)的信譽，可能會影響今后承接其他工程。2.解法一：由第1

問可知，按成本最低的工期組織施工的利潤額為450萬元，故允許

的最長工期為210+450+(5+9)=242天。解法二：在確保該工

程不虧本的前提下，即施工的利潤額為0,設(shè)允許的最長工期為x

天，貝IJ：5500-5000-9x(x-210)-5x(x-200)=0解得：x=

242(天)3.(1)按最可能工期組織施工的利潤額：解法一：5500

-5000-10x(210-206)-5x(206-200)=430(萬元)；解法

~：400+10x(206-200)-5x(206-200)=430(萬元)；解法

H：450-10x(210-206)+5x(210-206)=430(萬元)。(2)

相應(yīng)的成本利潤率：430+(5500-430)=8.48%。4.(1)該工程

的期望利潤額：420x0.6+380x0.3+480x0.1=414(萬元)。

一十、某新建項目生產(chǎn)一種產(chǎn)品，根據(jù)市場預(yù)測估計每件售價為

500元，已知該產(chǎn)品單位可變成本為400元，固定成本為150萬元。

【問題】

試求該項目的盈虧平衡產(chǎn)量。

【答案】根據(jù)收益、成本與產(chǎn)量的關(guān)系可知：TR=單價x產(chǎn)量=PxQ

=500Qo廉=固定成本+可變成本=1500000+400Q。設(shè)該項目的盈

虧平衡產(chǎn)量為Q*,則當(dāng)產(chǎn)量為Q*時，應(yīng)有：TR=TC。即：500Q*=

1500000+400Q*o解得：Q*=15000（件）。即該項目的盈虧平衡產(chǎn)

量為15000件。

一十一、某地擬建一條高速公路，根據(jù)交通量需要和全壽命周期成

本控制的要求，設(shè)計單位提出了A（瀝青混凝土路面）、B（水泥混

凝土路面）兩個方案。該高速公路面層數(shù)量為710850m2、基層數(shù)量

為771780m2、墊層數(shù)量為832710m2。為對兩個方案進行深入比選，

設(shè)計單位進行了認真的調(diào)查研究和分析，有關(guān)情況如下：1.公路通

車年建設(shè)成本：瀝青混凝土面層120元/m2、水泥混凝土面層85元

/m2、路面基層45元/m2、路面墊層283元/m2,公路使用壽命為

100年，預(yù)計瀝青混凝土路面每15年大修一次。水泥混凝土路面每

1。年大修一次，大修費用按重新鋪筑面層計算。2.舊路面挖除費

用：方案A為4.5元/m2,方案B為8.0元/m2。3.假定社會成本：

方案A為500000元/年，方案B為1000000元/年。4.每次大修時,

將增加有關(guān)社會和經(jīng)濟成本：預(yù)計將減少收費收入100萬元，增加

燃油損耗、時間損失等社會成本200萬元。

【問題】

假設(shè)兩個方案營運養(yǎng)護管理成本相等，社會折現(xiàn)率取5先請從全壽

命周期成本的角度，選擇經(jīng)濟合理的方案。

【答案】由題意可知，項目全壽命周期成本為建設(shè)成本、大修成本

和社會成本之和。(1)建設(shè)成本的計算。①方案A：120x710850+

45x771780+28x832710=143347980(元)；②方案B：85x710850

+45x771780+28x832710=118468230(元)。(2)大修成本的計算。

①方案A：(120x710850+4.5x710850+1000000+2000000)x(1

+5%)-10x[l-(1+5%)-90]+[1-(1+5%)-15]=

91500825x0.9154=83759855(元)；②方案B：(85x710850+

8x710850+1000000+2000000)x(1+5%)-10x[l-(1+5%)-

90]^[1-(1+5%)-10]=69109050x1.5704=108528852(元)。

(3)社會成本的計算。①方案A：500000x[(1+5%)xlOO-

l]-[5%x(1+5%)x100]=500000x19.8479=9923950(元)；②方

gB：100000x[(1+5%)xl00-l]-[5%x(1+5%)xl00]=

1000000x19.8479=19847900(元)。(4)項目全壽命周期成本的計

算。①方案A：143347980+83759855+9923950=237031785(元)；

②方案B：118468230+108528852+19847900=246844982(元)。

(5)選擇經(jīng)濟合理的方案。

一十二、某公路建設(shè)項目路基的土方工程，工程量(天然密實方)

為7990m3,采用8t自卸汽車運土，自卸汽車每一次(裝、運輸、卸、

空回)往返需要30min,時間利用系數(shù)為0.85。天然密實方換算成

運輸時的松方系數(shù)為1.2,土方的松方密度為1.6t/m3o問題：

1.所選8t自卸汽車的臺班產(chǎn)量是多少？

2.完成運輸天然密實方7990m3所需8t自卸汽車多少臺班？3.

如果要求在30天內(nèi)完成該路基的土方工程，需要自卸汽車多少輛？

【答案】1.每小時正常循環(huán)次數(shù)：60+30=2次。由于土的松散

狀態(tài)密度為1.6t/m3,則純工作lh的正常生產(chǎn)率：2次

x8t/1.6/1.2=8.33（m3/h）o時間利用系數(shù)為0.85,臺班產(chǎn)量：

8hx0.85x8.33m3/h=56.67（m3/臺班）。

2.運輸按天然密實方計算，所需自卸汽車臺班數(shù)：

7990m3:56.67m3/臺班=141臺班。3.要求在30天內(nèi)完成，則

需要挖掘機臺數(shù)：141臺班/30天=4.70（臺）。根據(jù)計算，挖

掘機需4.70臺，取整，則應(yīng)配備5臺。

―H三、人工挖臺階，土質(zhì)確定，條件一定，測時資料表明，挖

lm3需消耗基本工作時間85mino輔助工作時間占基本工作時間2%,

準(zhǔn)備結(jié)束時間占工作班定額時間3%,不可避免中斷時間測時為

12min,休息時間占基本工作時間的25%。問題：計算時間定額和

產(chǎn)量定額。

【答案】

一十四、某公司擬建設(shè)A、B兩個公路項目，A項目的工程費用為

3000萬元，工程建設(shè)其他費用為1000萬元，預(yù)備費為工程費用及

工程建設(shè)其他費用之和的15%。固定資產(chǎn)投資擬向銀行貸款金額為

2640萬元，剩余部分為自有資金投資。貸款年利率為6%（按季度計

息）。B項目的工程費用為3600萬元，工程建設(shè)其他費用為570萬

元，預(yù)備費為工程費用及工程建設(shè)其他費用之和的10%o固定資產(chǎn)

投資擬向銀行貸款金額為3100萬元，剩余部分為自有資金投資。貸

款年利率為6%（按年計息）。兩個項目建設(shè)期均為2年，投資比例

均按照第一年40%,第二年60%投入，貸款發(fā)放比例同投資比例。計

算結(jié)果保留小數(shù)點后兩位。＜1＞、分別計算A、B項目的建設(shè)期貸款。

＜2＞、該公司擬通過項目的總投資額進行方案的選擇，擬采用投資額

較小的項目為最優(yōu)方案。試分析應(yīng)選擇哪個項目進行投資。

【答案】1.（1）A項目貸款有效利率=（1+6%/4）4-1=6.14%第一年

貸款額=2640X40%=1056（萬元）第二年貸款額=2640x60%=1584（萬

元）第一年貸款利息=1056/2x6.14%=3

2.42（萬元）第二年貸款利息=（1056+3

2.42+1584/2）x6.14%=115.46（萬元）A項目建設(shè)期貸款利息合計:

3

2.42+115.46=147.88（萬元）（2）B項目貸款利率=6%第一年貸款額

=3100x40%=1240（萬元）第二年貸款額=3100x60%=1860（萬元）第

一年貸款利息=1240/2x6%=37.20（萬元）第二年貸款利息=

（1240+37.2+1860/2）x6%=13

2.43（萬元）B項目建設(shè)期貸款利息合計：37.2+13

2.43=169.63（萬元）

2.（1）A項目總投資=（3000+1000）xl.15+147.88=4747.88（萬元）

（2）B項目總投資=（3600+570）xl.1+169.63=4756.63（萬元）

一十五、某施工單位與某建設(shè)單位按照《公路工程標(biāo)準(zhǔn)施工招標(biāo)文

件》（2018年版）簽訂了一高速公路項目的施工合同。雙方合同規(guī)

定：工期為302天，施工日期為2018年3月1日至12月27日。工

程實施過程中，在同一個關(guān)鍵工作面上發(fā)生了下列事件，并經(jīng)專業(yè)

監(jiān)理工程師審查，情況屬實。事件1：由于不能及時提供場地，施

工方于2018年3月4日才進場開始作業(yè)，延期開工造成的實際損失

3萬元。事件2：土方開挖工程，開挖時遇到了難以預(yù)料的暴雨天氣,

實際持續(xù)時間延長了12天，直接經(jīng)濟損失10萬元。事件3：建設(shè)

單位負責(zé)設(shè)備的采購，甲施工單位經(jīng)建設(shè)單位同意后將安裝工作專

業(yè)分包給具備相應(yīng)條件的乙施工單位。乙施工單位完成設(shè)備安裝后,

單機無負荷試車沒有通過，經(jīng)分析是設(shè)備本身出現(xiàn)問題。經(jīng)設(shè)備制

造單位修理，第二次試車合格。由此發(fā)生的設(shè)備拆除、修理、重新

安裝和重新試車的各項費用分別為2萬元、5萬元、3萬元和1萬元,

安裝工作實際持續(xù)時間延長了14天。事件4：為了確保工程質(zhì)量，

施工單位對路基工作增加一次檢驗，增加費用2萬元，路基工作持

續(xù)時間增加2天?！?＞、如果甲施工單位就工程中發(fā)生的1?4項事

件提出索賠要求，試問工期和費用能否成立？說明理由。〈2＞、對

1?4項事件工期索賠各是多少天？總工期索賠多少天？＜3＞、計算

1?4項事件費用索賠總額？＜4＞、乙施工單位承接對應(yīng)的安裝工作

專業(yè)分包應(yīng)該滿足哪些條件？

【答案】1.事件1：工期和費用索賠成立。因為不能及時提供場地

屬建設(shè)單位責(zé)任，延誤的時間將導(dǎo)致工期延長。事件2：工期索賠

成立。費用索賠不成立。因為不可抗力造成的費用損失雙方各自承

擔(dān)，造成工期延誤的可以索賠工期。事件3：工期和費用索賠成立。

因為建設(shè)單位負責(zé)設(shè)備的采購，因設(shè)備本身出現(xiàn)問題造成的費用損

失應(yīng)由建設(shè)單位承擔(dān)，延誤的時間將導(dǎo)致工期延長。事件4：工期

和費用索賠不成立。因為保證工程質(zhì)量的檢驗費用已包含在合同價

中，施工方額外增加的檢驗費用應(yīng)自己承擔(dān)，增加的工作時間也不

能順延。

2.事件1：索賠工期3天。事件2：索賠工期12天。事件3：索賠

工期14天。事件4：索賠工期。天?？傆嬎髻r工期=3+12+14=29

（天）。3.事件1：費用索賠3（萬元）。事件2：費用索賠0萬元。

事件3：費用索賠6萬元（拆除、重新安裝、重新試車可以索賠費

用，設(shè)備修理的費用由建設(shè)單位負責(zé)，不能索賠）。事件4：費用索

賠。萬元。共計費用索賠9（萬元）。

一十六、國內(nèi)某工程參照FIDIC合同條件規(guī)定，承包人要求索賠成

立的條件必須具備如下4個條件：（1）與合同相比較已經(jīng)造成實際

的額外費用增加或工期損失。（2）造成費用增加或工期損失的原因

不是由于承包人的過失。（3）按合同規(guī)定不應(yīng)由承包人承擔(dān)的風(fēng)險。

（4）承包人在事件發(fā)生后的規(guī)定時限內(nèi)提出了書面的索賠意向通知。

由于該工程項目工程變更，使鋼筋混凝土項目與原合同估算工程量

由8300m3（單價150美元/rn3,超過25%以上才允許調(diào)整單位價格）

增加到12500m3,因此承包人按上述條件要求在規(guī)定的時限內(nèi)向業(yè)

主提出了書面的索賠通知。

【問題】

通過監(jiān)理人的努力，最后業(yè)主與承包人達成一致意見，超出部分的

鋼筋混凝土單價為135美元/m3。請問業(yè)主應(yīng)付給承包人總計多少美

元？

【答案】(1)工程量的變化：增加的工程量：12500-8300=4200

(m3)；增加工程量的百分比：4200+8300=50.6%；已超過原工程

量的25%,25%以內(nèi)的鋼筋混凝土按原合同單價計算，25%以外的鋼

筋混凝土按新單價計算。(2)費用計算：8300x(1+0.25)X150+

[12500-8300x(1+0.25)]x135=1843125(美元)。

一十七、某項目采用公開招標(biāo)方式，有A、B、C、D、E、F六家施工

單位領(lǐng)取了招標(biāo)文件。本工程招標(biāo)文件規(guī)定：2018年10月20日下

午17:30為投標(biāo)文件接收終止時間。在提交投標(biāo)文件的同時，投標(biāo)

單位需提供投標(biāo)保證金20萬元。在2018年10月20日，A、B、C、

D、F五家投標(biāo)單位在下午17:30前將投標(biāo)文件送達，E單位在次日

上午8:00送達。各單位均按招標(biāo)文件的規(guī)定提供了投標(biāo)保證金。在

10月20日上午10:25時，B單位向招標(biāo)人遞交了一份投標(biāo)價格下降

5%的書面說明。開標(biāo)時，由招標(biāo)人檢查投標(biāo)文件的密封情況，確認

無誤后，由工作人員當(dāng)眾拆封，并宣讀了A、B、C、D、F五家承包

商的名稱、投標(biāo)價格、工期和其他主要內(nèi)容。在開標(biāo)過程中，招標(biāo)

人發(fā)現(xiàn)C單位的標(biāo)袋密封處沒有投標(biāo)單位公章和法定代表人印章或

簽字。評標(biāo)委員會委員由招標(biāo)人直接確定，共有4人組成，其中招

標(biāo)人代表2人，經(jīng)濟專家1人，技術(shù)專家1人。招標(biāo)人委托評標(biāo)委

員會確定中標(biāo)人，經(jīng)過綜合評定，評標(biāo)委員會確定A單位為中標(biāo)單

位。〈1＞、在招標(biāo)投標(biāo)過程中有何不妥之處？說明理由。＜2＞、B單

位向招標(biāo)人遞交的書面說明是否有效？＜3＞、在開標(biāo)后，招標(biāo)人應(yīng)對

C單位的投標(biāo)書作何處理，為什么？＜4＞、投標(biāo)書在哪些情況下可作

為廢標(biāo)處理？＜5＞、招標(biāo)人對E單位的投標(biāo)書應(yīng)做如何處理，理由是

什么？

【答案】1.在招標(biāo)投標(biāo)過程中的不妥之處和理由如下：（1）不妥之

處：開標(biāo)時，由招標(biāo)人檢查投標(biāo)文件的密封情況。理由：《招標(biāo)投標(biāo)

法》規(guī)定，開標(biāo)時，由投標(biāo)人或者其推選的代表檢查投標(biāo)文件的密

封情況，也可以由招標(biāo)人委托的公證機構(gòu)檢查并公證。（2）不妥之

處：評標(biāo)委員會由招標(biāo)人確定。理由：一般招標(biāo)項目的評標(biāo)委員會

采取隨機抽取方式。該項目屬一般招標(biāo)項目。不妥之處：評標(biāo)委員

會的組成不妥。理由：根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法》規(guī)定，評標(biāo)委員會由招

標(biāo)人的代表和有關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟等方面的專家組成，成員人數(shù)為5人

以上單數(shù)，其中技術(shù)經(jīng)濟等方面的專家不得少于成員總數(shù)的2/3。

2.B單位向招標(biāo)人遞交的書面說明有效。根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法》的規(guī)

定，投標(biāo)人在招標(biāo)文件要求提交投標(biāo)文件的截止時間前，可以補充、

修改或者撤回已提交的投標(biāo)文件，補充、修改的內(nèi)容作為投標(biāo)文件

的組成部分。3.在開標(biāo)后，招標(biāo)人應(yīng)對C單位的投標(biāo)書作廢標(biāo)處理:

C單位因投標(biāo)書沒有單位公章和法定代表人印章或簽字，不符合招

標(biāo)投標(biāo)法的要求。4.投標(biāo)書在下列情況下，可作廢標(biāo)處理：1）逾期

送達的或者未送達指定地點的；2）未按招標(biāo)文件要求密封的；3）

無單位蓋章并無法定代表人簽字或蓋章的；4）未按規(guī)定格式填寫，

內(nèi)容不全或關(guān)鍵字跡模糊、無法辨認的；

一十八、某公路隧道工程的招標(biāo)人于2017年9月11日向通過資格

預(yù)審的A、B、C、D、E共5家投標(biāo)人發(fā)出投標(biāo)邀請書，其中說明，9

月14?18日9:00~16:00在招標(biāo)人會議室購買招標(biāo)文件，10月8

日14:00為投標(biāo)截止時間。該5家投標(biāo)人均接受邀請，并按規(guī)定時

間提交了投標(biāo)文件。但投標(biāo)人A在送出投標(biāo)文件后，發(fā)現(xiàn)報價估算

有較嚴(yán)重的失誤，在投標(biāo)截止時間前1。分鐘遞交了一份書面聲明，

撤回已提交的投標(biāo)文件。開標(biāo)時，由投標(biāo)人推薦的代表檢查投標(biāo)文

件的密封情況，確認無誤后，由工作人員當(dāng)眾拆封。由于投標(biāo)人A

已撤回投標(biāo)文件，故招標(biāo)人宣布有B、C、D、E共4家投標(biāo)人投標(biāo)，

并宣讀該4家投標(biāo)人的投標(biāo)人名稱、投標(biāo)保證金遞交情況、投標(biāo)價

格、工期和其他內(nèi)容。評標(biāo)委員會委員由招標(biāo)人直接確定，共由7

人組成，其中招標(biāo)人代表2人，本系統(tǒng)技術(shù)專家2人、經(jīng)濟專家1

人，外系統(tǒng)技術(shù)專家1人、經(jīng)濟專家1人。在評標(biāo)過程中，評標(biāo)委

員會要求B、D兩投標(biāo)人分別對其施工方案作詳細說明，并對若干技

術(shù)要點和難點提出問題，要求其提出具體、可靠的實施措施。參與

評標(biāo)委員會的招標(biāo)人代表希望投標(biāo)人B再適當(dāng)考慮一下降低報價的

可能性。按照招標(biāo)文件中確定的綜合評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，4個投標(biāo)人綜合得

分從高到低的依次順序為B、D、C、E,故評標(biāo)委員會推薦投標(biāo)人B

為第一中標(biāo)人候選人。由于投標(biāo)人B為外地企業(yè)，招標(biāo)人于10月

10日將中標(biāo)通知書以掛號方式寄出，投標(biāo)人B于10月14日收到中

標(biāo)通知書。由于從報價情況來看，4個投標(biāo)人的報價從低到高的依

次順序為D、C、B、Eo因此，從10月16日?11月11日招標(biāo)人又

與投標(biāo)人B就合同價格進行了多次談判，結(jié)果投標(biāo)人B將價格降到

略低于投標(biāo)人C的報價水平，最終雙方于11月12日簽訂了書面合

同。

【問題】

1,從招標(biāo)投標(biāo)的性質(zhì)看，本案例中的要約邀請、要約和承諾的具體

表現(xiàn)是什么？2.從所介紹的資料來看，該項目的招標(biāo)投標(biāo)程序中在

哪些方面不符合《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》《中華人民共和國招

標(biāo)投標(biāo)法實施條例》的有關(guān)規(guī)定？請逐一說明。

【答案】1.本案例中，要約邀請是招標(biāo)人的招標(biāo)文件，要約是投標(biāo)

人的投標(biāo)文件，承諾是招標(biāo)人發(fā)出的中標(biāo)通知書。2.該項目招標(biāo)投

標(biāo)程序中在以下幾方面不符合《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》《中華

人民共和國招標(biāo)法實施條例》的有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)分述如下：(1)招標(biāo)

人應(yīng)宣讀5家投標(biāo)人參加投標(biāo)，其中一家在開標(biāo)前撤回投標(biāo)文件，

僅開4家投標(biāo)文件。不應(yīng)僅宣布4家投標(biāo)人參加投標(biāo)?！吨腥A人民共

和國招標(biāo)投標(biāo)法》規(guī)定：招標(biāo)人在招標(biāo)文件要求提交投標(biāo)文件的截

止時間前收到的所有投標(biāo)文件，開標(biāo)時都應(yīng)當(dāng)眾拆封、宣讀。這一

規(guī)定是比較模糊的，僅按字面理解，已撤回的投標(biāo)文件也應(yīng)當(dāng)宣讀,

但這顯然與有關(guān)撤回投標(biāo)文件的規(guī)定的初衷不符。按國際慣例，雖

然投標(biāo)人A在投標(biāo)截止時間前已撤回投標(biāo)文件，但仍應(yīng)作為投標(biāo)人

宣讀其名稱，不宣讀其投標(biāo)文件的其他內(nèi)容。(2)評標(biāo)委員會不應(yīng)

全部由招標(biāo)人直接確定。按規(guī)定，評標(biāo)委員會中的技術(shù)、經(jīng)濟專家,

一般招標(biāo)項目應(yīng)采取從專家?guī)熘须S機抽取方式，特殊招標(biāo)項目可以

由招標(biāo)人直接確定。本項目顯然屬于一般招標(biāo)項目。（3）評標(biāo)委員

會要求投標(biāo)人提出具體、可靠的實施措施是不對的。按規(guī)定，評標(biāo)

委員會可以要求投標(biāo)人對投標(biāo)文件中含義不明確的內(nèi)容作必要的澄

清或者說明，但澄清或者說明不得超出投標(biāo)文件的范圍或者改變投

標(biāo)文件的實質(zhì)性內(nèi)容。（4）評標(biāo)過程中不應(yīng)要求投標(biāo)人考慮降價問

題。在確定中標(biāo)人之前，招標(biāo)人不得與投標(biāo)人就投標(biāo)價格、投標(biāo)方

案的實質(zhì)性內(nèi)容進行談判。（5）中標(biāo)通知書發(fā)出后，招標(biāo)人不應(yīng)與

中標(biāo)人就價格進行談判。按規(guī)定，招標(biāo)人和中標(biāo)人應(yīng)按照招標(biāo)文件

和投標(biāo)文件訂立書面合同，不得再行訂立背離合同實質(zhì)性內(nèi)容的其

他協(xié)議?！吨腥A人民共和國招標(biāo)法實施條例》第五十七條規(guī)定：招標(biāo)

人和中標(biāo)人應(yīng)當(dāng)依照招標(biāo)投標(biāo)法和本條例的規(guī)定簽訂書面合同，合

同的標(biāo)的、價款、質(zhì)量、履行期限等主要條款應(yīng)當(dāng)與招標(biāo)文件和中

標(biāo)人的投標(biāo)文件的內(nèi)容一致。招標(biāo)人和中標(biāo)人不得再行訂立背離合

同實質(zhì)性內(nèi)容的其他協(xié)議。（6）訂立書面合同的時間過遲。按規(guī)定,

招標(biāo)人和中標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自中標(biāo)通知書發(fā)出之日（不是中標(biāo)人收到中標(biāo)

通知書之日）起30日內(nèi)訂立二書面合同，而本案例為33日。

一十九、擬建項目有關(guān)數(shù)據(jù)資料如下：1.項目建設(shè)期為1年，運營

期為6年，項目建設(shè)投資為7480萬元，包含500萬可抵扣進項稅，

全部為自有資金，均形成固定資產(chǎn)。殘值率為4%,折舊年限10年,

固定資產(chǎn)余值在項目運營期末收回。

2.運營期第1年投入流動資金500萬元，全部為自有資金，流動資

金在計算期末全部收回。3.產(chǎn)品不含稅價格60元/噸，增值稅率

17%。在運營期間，正常年份每年的經(jīng)營成本（不含進項稅額）為

800萬元，單位產(chǎn)品進項稅額為4元/噸，增值稅附加稅率為10%,

所得稅率為25%。4.投產(chǎn)第1年生產(chǎn)能力達到設(shè)計生產(chǎn)能力的60%,

經(jīng)營成本為正常年份的75%,以后各年均達到設(shè)計生產(chǎn)能力。＜1＞、

列式計算每年固定資產(chǎn)折舊費、回收固定資產(chǎn)余值。＜2＞、列式計算

每年應(yīng)交納的增值稅和增值稅附加。＜3＞、列式計算計算期第2年的

調(diào)整所得稅。＜4＞、列式計算運營期最后1年的凈現(xiàn)金流量。計算結(jié)

果保留兩位小數(shù)。

【答案】1.每年固定資產(chǎn)折舊費=（7480-500）x（1-4%）

?10=670.08（萬元）回收固定資產(chǎn)余值=（7480-500）x4%+670.08x

（10-6）=2959.52（萬元）

2.第2年：增值稅=50x60x60%xl7%-50x60%x4-500=-314（萬元）

＜0,不納增值稅增值稅附加=0第3年：增值稅=50x60xl7%-50x4-

314=-4＜0,不納增值稅增值稅附加=0第4年：增值稅=50x60x17%-

50x4-4=306（萬元）增值稅附加=306xl0%=30.6（萬元）第5-7年：

增值稅=50x60x17%-50x4=310（萬元）增值稅附加=310xl0%=31

（萬元）

二十、某高速公路路基土、石方工程，有挖土方3000000m3,其中

松土500000m3、普通土1500000m3、硬土1000000m3。利用開挖土

方作填方用計天然密實方松土300000m3、普通土1000000m3、硬土

500000m3o開炸石方計1000000m3,利用開炸石方作填方用計天然

密實方300000m3。填方計壓賣方4000000m3。＜1＞S計算路基設(shè)計斷

面方數(shù)量。＜2＞、計算計價方數(shù)量?！?＞、計算利用方數(shù)量(壓實方)。

＜4＞、計算借方數(shù)量?！?〉、計算棄方數(shù)量。

【答案】1.路基設(shè)計斷面方數(shù)量：挖土方+開炸石方+填方

=3000000+1000000+4000000=8000000(m3)

2.利用方數(shù)量：

300000/1.23+1000000/1.16+500000/1.09+300000/0.92=1890774

(m3)3.計價方數(shù)量：路基設(shè)計斷面方-利用方數(shù)量=8000000-

(300000/1.23+1000000/1.16+500000/1.09+300000/0.92)

=6109226(m3)4.借方數(shù)量：填方計壓實方-利用方數(shù)量=4000000-

1890774=2109226(m3)5.棄方數(shù)量：挖方(天然密實方)-利用方

(天然密實方)3000000+1000000-

(300000+1000000+500000+300000)=1900000(m3)

二十一、5家邀請招標(biāo)的投標(biāo)單位，技術(shù)標(biāo)滿分40分、商務(wù)標(biāo)滿分

60分；技術(shù)標(biāo)得分去掉一個最高分、一個最低分后加權(quán)平均(本題

從略相關(guān)加減分指標(biāo))，技術(shù)得分不滿30分的，不再評審商務(wù)標(biāo)。

五個單位技術(shù)標(biāo)得分：A單位技術(shù)標(biāo)得分33；B單位技術(shù)標(biāo)得分34；

C單位技術(shù)標(biāo)得分35；D單位技術(shù)標(biāo)得分32；E單位技術(shù)標(biāo)得分

27.7。商務(wù)標(biāo)評標(biāo)基準(zhǔn)價，去掉一個最高和最低報價后算術(shù)平均，

報價每低于評標(biāo)基準(zhǔn)價1%扣1分，高1%扣2分，最多扣10分。五

個單位商務(wù)標(biāo)得分：A單位商務(wù)標(biāo)報價7840萬；B單位商務(wù)標(biāo)報價

7680萬；C單位商務(wù)標(biāo)報價7580萬；D單位商務(wù)標(biāo)報價7480萬；

【答案】1.E單位技術(shù)標(biāo)低于30分，其商務(wù)標(biāo)不計入評審。商務(wù)標(biāo)

的算術(shù)平均值為：（7680+7580）/2=7630（萬元），此即為評標(biāo)基

準(zhǔn)價。A單位商務(wù)標(biāo)得分：60-（7840-7630）/7630x2xl00=

54.50（分）；13單位商務(wù)標(biāo)得分：60-（7680-7630）77630x2x100

=58.69（分）；C單位商務(wù)標(biāo)得分：60-（7630-7580）

/7630xlxl00=59.34（分）；D單位商務(wù)標(biāo)得分：60-（7630-7480）

/7630x1x100=58.03（分）；E單位商務(wù)標(biāo)不參與評審，故不得分。

2.計算各單位最終得分如下所示：A單位得分：33+54.50=87.50

（分）;B單位得分：34+58.69=9

2.69（分）；C單位得分：35+59.34=94.34（分）；D單位得分：32

+58.03=90.03（分）；E單位得分：27.7分；因此，C單位綜合評

分最高，為中標(biāo)單位。

二十二、某公路工程建設(shè)項目，業(yè)主委托具有相應(yīng)招標(biāo)代理和造價

咨詢資質(zhì)的機構(gòu)編制了招標(biāo)文件和招標(biāo)控制價，并采用公開招標(biāo)方

式進行項目施工招標(biāo)。該項目招標(biāo)公告和招標(biāo)文件中的部分規(guī)定如

下：（1）招標(biāo)人不接受聯(lián)合體投標(biāo)。（2）投標(biāo)人必須是國有企業(yè)或

進入開發(fā)區(qū)合格承包商信息庫的企業(yè)。（3）投標(biāo)人報價高于最高投

標(biāo)限價和低于最低投標(biāo)限價的，均按廢標(biāo)處理。（4）投標(biāo)保證金的

有效期應(yīng)當(dāng)超出投標(biāo)有效期30天。在項目投標(biāo)及評標(biāo)過程中發(fā)生

了以下事件：事件1：投標(biāo)人A采用不平衡報價的策略，對前期

工程和工程量可能減少的工程適度提高了報價。事件2：投標(biāo)

人B結(jié)合自身情況，并根據(jù)過去類似工程授標(biāo)經(jīng)驗數(shù)據(jù)，認為該工

程投高標(biāo)的中標(biāo)概率為0.3,投低標(biāo)的中標(biāo)概率為0.6；投高標(biāo)中標(biāo)

后，經(jīng)營效果可分力好、中、差三種可能，其中概率分別為S3、

0.6、0.1；對應(yīng)的損益值分別為500萬元、400萬元、250萬元，?投

低標(biāo)中標(biāo)后，經(jīng)營效果也分為好、中、差三種可能，其中概率分別

為0.2、0.6.0.2；對應(yīng)的損益值分別為300萬元、200萬元、100

萬元。編制投標(biāo)文件以及參加投標(biāo)的相關(guān)費用為3萬元。經(jīng)過評估，

投標(biāo)人C最終選擇了投低標(biāo)。問題：1.請逐一分析項目招標(biāo)公告

和招標(biāo)文件中（1）~（4）項規(guī)定是否妥當(dāng)，并分別說明理由。

2.事件1中，投標(biāo)人A的做法是否妥當(dāng)？并說明理由。3.事件2

中，投標(biāo)人B選擇投低標(biāo)是否合理？并通過計算說明理由。

【答案】

二十三、某建設(shè)項目的工程費用與工程建設(shè)其他費用的估算額為

52180萬元，預(yù)備費為5000萬元，建設(shè)期3年。各年的投資比例為：

第一年20%,第二年55%,第三年25%。該項目固定資產(chǎn)投資來源為

自有資金和貸款。貸款本金為40000萬元（其中外匯貸款為2300萬

美元），貸款按年度投資比例發(fā)放。貸款的人民幣部分年利率為6%

（按季計息）；貸款的外匯部分年利率為8%（按年計息），外匯牌價

為1美元兌換6.6元人民幣。

【問題】

1.估算建設(shè)期貸款利息。2.估算擬建項目的總投資。

【答案】1.計算建設(shè)期貸款利息。（1）人民幣貸款實際利率計算。

人民幣實際利率：（1+6%+4）4-1=6.14%。（2）每年投資的貸款

部分本金數(shù)額計算。①人民幣部分貸款本金總額：40000-

2300x6.6=24820（萬元）；第1年：24820x20%=4964（萬元）；第

2年：24820x55%=13651（萬元）；第3年：24820x25%=6205（萬

元）。②美元部分貸款本金總額：2300（萬美元）；第1年：

2300x20%=460（萬美元）；第2年：2300x55%=1265（萬美元）；

第3年：2300x25%=575（萬美元）。

二十四、某公路項目業(yè)主與承包人簽訂了工程承包臺同，合同規(guī)定：

鋼材、木材、水泥由業(yè)主供貨到工地現(xiàn)場倉庫，其他材料由承包人

自行采購。承包人編制的施工方案和進度計劃表已獲監(jiān)理人批準(zhǔn)。

在邊坡施工過程中，因業(yè)主提供的水泥未到，使該項作業(yè)從8月3

日至8月16日停工（該項作業(yè)的總時差為0天），該項作業(yè)人工30

人，混凝土攪拌機1臺。8月7日至8月9日因下雨，涵洞基礎(chǔ)開

挖工程停工（該項作業(yè)的總時差為零），該項作業(yè)人工1。人。8月

17日至8月21日因1臺砂漿攪拌機發(fā)生故障使涵洞砌筑延遲開工

（該項作業(yè)的總時差為4天），該項作業(yè)人112人。為此，承包人于

8月5日后陸續(xù)送交了工期、費用索賠計算書和索賠依據(jù)的詳細材

料，并于8月24日向監(jiān)理人提交了一份索賠書，其計算書的主要內(nèi)

容如下：L工期索賠：（1）邊坡8月3日至8月16停工，計14天。

（2）涵洞基礎(chǔ)8月7日至8月9日停工，計3天。（3）砌筑8月

17日至8月21日延遲開工，計4天?？傆嬚埱箜樠庸て冢?1天。

2.費用索賠：（1）窩工機械設(shè)備費：一臺混凝土攪拌機

14x165=2310（元）。

【答案】1.承包人提出的工期索賠不正確。（1）邊坡停工14天，應(yīng)

予工期補償14天。這是由于業(yè)主原因造成的，且該項作業(yè)位于關(guān)鍵

路線上。（2）基礎(chǔ)開挖停工，不予工期補償。因為正常下雨屬于季

節(jié)性因素，是有經(jīng)驗的承包人能預(yù)計的，在施工組織中應(yīng)作考慮，

不予索賠。（3）砌筑停工，不予工期補償，因為該項停工屬于承包

人自身原因造成的。同意工期補償：14+0+0=14（天）。

2.費用索賠審定：（1）窩工機械費邊坡機械窩工：

14xl65x65%=1501.5（元）。砌筑機械窩工：因砂漿攪拌機故障為非

業(yè)主原因，所以造成砂漿攪拌機的窩工機械費不予補償。小計：

1501.5元。（2）窩工人工費邊坡窩工：30x35x14=14700（元）（業(yè)

主原因造成，但窩工工人已做其他工作，所以只補償工效差。基礎(chǔ)

開挖窩工：不予補償。砌筑窩工：不予補償。

二十五、某公路項目業(yè)主與承包人簽訂了工程承包臺同，合同規(guī)定：

鋼材、木材、水泥由業(yè)主供貨到工地現(xiàn)場倉庫，其他材料由承包人

自行采購。承包人編制的施工方案和進度計劃表已獲監(jiān)理人批準(zhǔn)。

在邊坡施工過程中，因業(yè)主提供的水泥未到，使該項作業(yè)從8月3

日至8月16日停工（該項作業(yè)的總時差為0天），該項作業(yè)人工30

人，混凝土攪拌機1臺。8月7日至8月9日因下雨，涵洞基礎(chǔ)開

挖工程停工（該項作業(yè)的總時差為零），該項作業(yè)人工10人。8月

17日至8月21日因1臺砂漿攪拌機發(fā)生故障使涵洞砌筑延遲開工

（該項作業(yè)的總時差為4天），該項作業(yè)人112人。為此，承包人于

8月5日后陸續(xù)送交了工期、費用索賠計算書和索賠依據(jù)的詳細材

料，并于8月24日向監(jiān)理人提交了一份索賠書，其計算書的主要內(nèi)

容如下：L工期索賠：（1）邊坡8月3日至8月16停工，計14天。

（2）涵洞基礎(chǔ)8月7日至8月9日停工，計3天。（3）砌筑8月

17日至8月21日延遲開工，計4天?？傆嬚埱箜樠庸て冢?1天。

2.費用索賠：（1）窩工機械設(shè)備費：一臺混凝土攪拌機

14x165=2310（元）。

【答案】1.承包人提出的工期索賠不正確。（1）邊坡停工14天，應(yīng)

予工期補償14天。這是由于業(yè)主原因造成的，且該項作業(yè)位于關(guān)鍵

路線上。（2）基礎(chǔ)開挖停工，不予工期補償。因為正常下雨屬于季

節(jié)性因素，是有經(jīng)驗的承包人能預(yù)計的，在施工組織中應(yīng)作考慮，

不予索賠。（3）砌筑停工，不予工期補償，因為該項停工屬于承包

人自身原因造成的。同意工期補償：14+0+0=14（天）。

2.費用索賠審定：（1）窩工機械費邊坡機械窩工：

14xl65x65%=1501.5（元）。砌筑機械窩工：因砂漿攪拌機故障為非

業(yè)主原因，所以造成砂漿攪拌機的窩工機械費不予補償。小計：

1501.5元。（2）窩工人工費邊坡窩工：30x35x14=14700（元）（業(yè)

主原因造成，但窩工工人已做其他工作，所以只補償工效差。基礎(chǔ)

開挖窩工：不予補償。砌筑窩工：不予補償。

二十六、某海濱城市為發(fā)展旅游業(yè)，經(jīng)批準(zhǔn)興建一條旅游專用公路。

該項目土建工程（路基、橋梁、涵洞）、路面工程分別與兩家建筑公

司簽訂了施工合同，分別為乙方和丙方。合同約定土建工程于2014

年11月10日正式開工，竣工期為2016年4月25日。因土建工程

與路面工程分別為兩個獨立的合同，由兩個承包商分別承建，為了

保證工期，當(dāng)事人約定：為方便物料的進場，同時可以盡早解決當(dāng)

地村民出行需求，路線的第一個工區(qū)(15km)及連接線(3km)要提

前6個月竣工，乙和丙兩家單位會存在一定的交叉施工時間。在工

程施工4年6個月時，甲方要求乙方將竣工日期提前2個月，雙方

協(xié)商修訂施工方案后達成協(xié)議。該工程按變更后的合同工期竣工，

經(jīng)驗收后投入使用。在該工程投入使用2年6個月后，乙方因甲方

少付工程款起訴至法院。訴稱：甲方于該工程驗收合格后簽發(fā)了竣

工驗收報告，并已投入使用。在結(jié)算工程款時，甲方本應(yīng)付工程總

價款9000萬元，但只付8200萬。特請求法庭判決被告支付剩余的

800萬元及拖期的利息。在庭審中，被告答稱：原告土建工程施工

質(zhì)量有問題，如：路肩排水、超高段路面平整度、橋梁防水層、混

凝土工程平整度等工程質(zhì)量不合格。因此，部分工程由丙單位進行

返工，并提出索賠，經(jīng)監(jiān)理工程師簽字報業(yè)主代表認可，共支付

450萬元。此項費用應(yīng)由原告承擔(dān)。另還有其他質(zhì)量問題造成邊坡

滑塌共計損失350萬元，應(yīng)從總工程款中扣除，故支付乙方主體工

程款總額為8200萬元。原告辯稱：被告稱工程不合格不屬實，并向

法庭呈交了業(yè)主及有關(guān)方面簽字的合格竣工驗收報告及業(yè)主致乙方

的感謝信等證據(jù)。被告又辯稱：竣工驗收報告及感謝信，是在原告

法定代表人宴請我方時，提出為企業(yè)晉級，在此情況下，我方代表

才簽的字。此外，被告代理人又向法庭呈交業(yè)主被丙公司提出的索

賠450萬元（經(jīng)監(jiān)理工程師和業(yè)主代表簽字）的清單56件。原告再

辯稱：被告代表發(fā)言純屬戲言，怎能以簽署竣工驗收報告為兒戲，

請求法庭以文字為證。又指出：如果真的存在被告所說的情況，那

么被告應(yīng)當(dāng)根據(jù)《公路工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)》的規(guī)定，在路面工

程施工前通知我方修理。原告最后請求法庭關(guān)注：從簽發(fā)竣工驗收

報告到起訴前，乙方向甲方多次以書面方式提出結(jié)算要求。在長達

2年多的時間里，甲方從未向乙方提出過工程存在質(zhì)量問題。

【問題】

1?原、被告之間的合同是否有效？2.如果在路面工程施工時，發(fā)

現(xiàn)主體工程施工質(zhì)量有問題，甲方應(yīng)采取哪些正當(dāng)措施？

【答案】1.合同雙方當(dāng)事人符合建設(shè)工程施工合同主體資格的要求,

雙方意思表達真實，合同訂立形式與內(nèi)容均合法，所以原、被告之

間的合同有效。2.如果在路面工程施工過程中，發(fā)現(xiàn)土建工程施工

質(zhì)量有問題時，甲方應(yīng)及時通知乙方進行修理。乙方不派人修理，

甲方可委托其他人修理，修理費用從扣留的保修費用內(nèi)支付。3.根

據(jù)我國民法通則之規(guī)定，向人民法院請求保護民事權(quán)利的訴訟時效

期為2年（2017年10月1日施行的《中華人民共和國民法總則》

第一百八十八條對訴訟時效的規(guī)定：向人民法院請求保護民事權(quán)利

的訴訟時效期為3年），從當(dāng)事人知道或應(yīng)當(dāng)知道權(quán)利被侵害時起算。

本案例中業(yè)主在直至庭審前的2年6個月，但乙方自簽發(fā)竣工驗收

報告后至起訴前，多次以書面方式提出結(jié)算要求（每次提出要求均

導(dǎo)致訴訟時效重新計算），所以乙方的訴訟權(quán)利應(yīng)予保護；而甲方直

至庭審前的2年多時間里，一直未就質(zhì)量問題提出異議，已超過訴

訟時效期，所以，甲方的反訴權(quán)利不予保護。

二十七、某施工單位與某建設(shè)單位按照《公路工程標(biāo)準(zhǔn)施工招標(biāo)文

件》（2018年版）簽訂了一高速公路項目的施工合同。雙方合同規(guī)

定：工期為302天，施工日期為2018年3月1日至12月27日。工

程實施過程中，在同一個關(guān)鍵工作面上發(fā)生了下列事件，并經(jīng)專業(yè)

監(jiān)理工程師審查，情況屬實。事件1：由于不能及時提供場地，施

工方于2018年3月4日才進場開始作業(yè)，延期開工造成的實際損失

3萬元。事件2：土方開挖工程，開挖時遇到了難以預(yù)料的暴雨天氣,

實際持續(xù)時間延長了12天，直接經(jīng)濟損失10萬元。事件3：建設(shè)

單位