2024消防工程承攬施工合同

2024消防工程承攬施工合同合同編號：__________甲方（委托方）：__________地址：__________聯(lián)系電話：__________乙方（承攬方）：__________地址：__________聯(lián)系電話：__________鑒于甲方為消防工程的委托方，乙方為消防工程的承攬方，雙方為明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，經(jīng)友好協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。第一條工程概述1.1工程名稱：__________1.2工程地點(diǎn)：__________1.3工程內(nèi)容：__________第二條工程范圍與內(nèi)容2.1乙方負(fù)責(zé)消防工程的全部施工，包括但不限于消防設(shè)施的安裝、調(diào)試、驗(yàn)收、培訓(xùn)等工作。2.2乙方應(yīng)按照甲方的要求和國家消防法律法規(guī)的要求，保證消防工程的質(zhì)量和安全。第三條工程進(jìn)度3.1乙方向甲方承諾，工程總施工期限為__________天。3.2乙方應(yīng)按照甲方提供的施工進(jìn)度計(jì)劃進(jìn)行施工，確保工程按時(shí)完成。第四條工程質(zhì)量4.1乙方應(yīng)按照國家消防技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范進(jìn)行施工，確保消防工程的質(zhì)量和安全。4.2工程完工后，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)組織驗(yàn)收，并承擔(dān)工程質(zhì)量的責(zé)任。第五條工程費(fèi)用5.1乙方向甲方提供的工程報(bào)價(jià)為總價(jià)__________元（大寫：____________________________元整）。5.2甲方應(yīng)按照乙方提供的報(bào)價(jià)單支付工程款，支付方式為__________。5.3工程款的支付進(jìn)度按照本合同第七條的約定執(zhí)行。第六條工程變更6.1如果在施工過程中，甲方提出變更工程的內(nèi)容、范圍、進(jìn)度等要求，乙方應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整。6.2工程變更導(dǎo)致的費(fèi)用增減，雙方應(yīng)協(xié)商解決。第七條付款方式與進(jìn)度（1）合同簽訂后__________天內(nèi)支付總價(jià)款的__________%；（2）工程進(jìn)度達(dá)到__________時(shí)支付總價(jià)款的__________%；（3）工程驗(yàn)收合格后支付總價(jià)款的__________%。7.2乙方應(yīng)提供合法的發(fā)票，甲方依法扣除相關(guān)稅費(fèi)。第八條違約責(zé)任8.1如果乙方未按照約定完成工程，甲方有權(quán)按照逾期天數(shù)向乙方追討違約金，違約金計(jì)算方式為：總價(jià)款的__________%乘以逾期天數(shù)。8.2如果甲方未按照約定支付工程款，乙方有權(quán)拒絕繼續(xù)施工，并有權(quán)要求甲方支付逾期付款的違約金，違約金計(jì)算方式為：應(yīng)付款項(xiàng)的__________%乘以逾期天數(shù)。第九條爭議解決9.1本合同的解釋和執(zhí)行均適用中華人民共和國的法律。9.2雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第十條其他約定10.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。10.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至工程驗(yàn)收合格之日止。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________代表（簽名）：__________代表（簽名）：__________簽訂日期：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.工程設(shè)計(jì)圖紙2.施工方案3.消防設(shè)施產(chǎn)品合格證4.乙方資質(zhì)證明文件5.工程報(bào)價(jià)單6.施工進(jìn)度計(jì)劃7.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法8.付款憑證9.變更協(xié)議10.違約金計(jì)算公式二、違約行為及認(rèn)定：1.乙方未按約定完成工程，或質(zhì)量不符合約定的，視為違約。2.甲方未按約定支付工程款，或遲延支付的，視為違約。3.任何一方違反合同條款，導(dǎo)致合同無法履行或造成對方損失的，視為違約。4.違約行為的認(rèn)定以合同條款為準(zhǔn)，同時(shí)參照相關(guān)法律法規(guī)。三、法律名詞及解釋：1.消防工程：指建筑物消防設(shè)施的安裝、調(diào)試、驗(yàn)收、培訓(xùn)等工程。2.承攬方：指承擔(dān)消防工程施工的單位或個(gè)人。3.委托方：指委托承攬方進(jìn)行消防工程施工的單位或個(gè)人。4.工程進(jìn)度：指工程按照約定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)進(jìn)行施工的過程。5.工程質(zhì)量：指消防工程的設(shè)施符合國家消防技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的程度。6.違約金：指一方違約時(shí)，根據(jù)約定向?qū)Ψ街Ц兜馁r償金。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進(jìn)度延誤：乙方應(yīng)提前通知甲方，并與甲方協(xié)商調(diào)整施工計(jì)劃。2.工程質(zhì)量問題：乙方應(yīng)立即整改，直至符合約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。3.甲方付款遲延：乙方可以拒絕繼續(xù)施工，并要求甲方支付違約金。4.工程變更：雙方應(yīng)協(xié)商確定變更內(nèi)容和費(fèi)用，并簽訂變更協(xié)議。5.爭議解決：通過友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可以向法院提起訴訟。五、所有應(yīng)用場景：1.適用于各類建筑物消防設(shè)施的安裝、調(diào)試、驗(yàn)收、培訓(xùn)等工程。2.適用于需要專業(yè)消防工程施工的單位或