港口碼頭工程承攬合同

港口碼頭工程承攬合同《篇一》合同編號：HTXX2024001甲方（以下簡稱“承攬方”）：乙方（以下簡稱“委托方”）：根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國港口法》等法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實(shí)信用的原則基礎(chǔ)上，就甲方承攬乙方港口碼頭工程的相關(guān)事宜，達(dá)成如下協(xié)議：一、工程內(nèi)容1.1甲方承攬的工程為乙方所有的____港口碼頭工程，包括但不限于：碼頭建設(shè)、裝卸設(shè)備安裝、港口設(shè)施配套等。1.2乙方向甲方的工程資料包括但不限于：工程設(shè)計文件、施工圖紙、技術(shù)要求等。二、工程進(jìn)度及期限2.1甲乙雙方同意按照乙方的工程設(shè)計文件和施工圖紙，制定工程進(jìn)度計劃。2.2甲方應(yīng)保證工程在合同約定的工期內(nèi)完成。具體工期以合同附件一《工程進(jìn)度計劃》為準(zhǔn)。2.3甲方如因特殊情況需延期，應(yīng)提前書面通知乙方，并征得乙方同意。三、工程質(zhì)量3.1甲方應(yīng)按照乙方的工程設(shè)計文件和施工圖紙進(jìn)行施工，保證工程質(zhì)量符合相關(guān)法律法規(guī)和技術(shù)規(guī)范的要求。3.2乙方應(yīng)對甲方施工過程中的質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督，對不符合設(shè)計文件和施工圖紙的地方，有權(quán)要求甲方立即整改。3.3工程驗(yàn)收合格后，乙方應(yīng)向甲方支付合同約定的工程款項(xiàng)。四、工程款支付4.1乙方向甲方支付工程款項(xiàng)，具體金額、支付時間及方式見合同附件二《工程款支付條款》。4.2乙方未按照約定時間支付工程款項(xiàng)的，甲方有權(quán)延遲工程進(jìn)度，由此產(chǎn)生的后果由乙方承擔(dān)。五、違約責(zé)任5.1甲乙雙方應(yīng)嚴(yán)格履行本合同的約定，如一方違約，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。5.2甲方未按照約定時間完成工程的，乙方有權(quán)要求甲方支付違約金，具體金額見合同附件三《違約金計算方式》。5.3乙方未按照約定時間支付工程款項(xiàng)的，甲方有權(quán)延遲工程進(jìn)度，由此產(chǎn)生的后果由乙方承擔(dān)。六、爭議解決6.1甲乙雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。七、其他約定7.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。7.2本合同自甲乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至工程驗(yàn)收合格之日止。7.3本合同未盡事宜，可由甲乙雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：簽訂日期：____年____月____日附件一：《工程進(jìn)度計劃》附件二：《工程款支付條款》附件三：《違約金計算方式》附件四：《工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》附件五：《工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》《篇二》合同編號：HTXX2024002甲方（以下簡稱“委托方”）：乙方（以下簡稱“承攬方”）：第三方（以下簡稱“合作方”）：根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國港口法》等法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實(shí)信用的原則基礎(chǔ)上，為明確各方權(quán)責(zé)，就甲方委托乙方承攬港口碼頭工程及合作方參與的相關(guān)事宜，達(dá)成如下協(xié)議：一、工程內(nèi)容與范圍1.1甲方委托乙方承攬的工程為甲方所有的____港口碼頭工程，包括但不限于：碼頭建設(shè)、裝卸設(shè)備安裝、港口設(shè)施配套等。1.2合作方作為技術(shù)支持與服務(wù)方，負(fù)責(zé)施工過程中所需的技術(shù)支持、咨詢服務(wù)及備用部件供應(yīng)。二、工程進(jìn)度及期限2.1甲乙雙方同意按照甲方的工程設(shè)計文件和施工圖紙，制定工程進(jìn)度計劃。2.2乙方應(yīng)保證工程在合同約定的工期內(nèi)完成。具體工期以合同附件一《工程進(jìn)度計劃》為準(zhǔn)。2.3乙方如因特殊情況需延期，應(yīng)提前書面通知甲方，并征得甲方同意。三、工程質(zhì)量與技術(shù)支持3.1乙方應(yīng)按照甲方的工程設(shè)計文件和施工圖紙進(jìn)行施工，保證工程質(zhì)量符合相關(guān)法律法規(guī)和技術(shù)規(guī)范的要求。3.2合作方應(yīng)必要的施工技術(shù)支持，確保工程順利進(jìn)行。四、工程款支付及利益分配4.1甲方向乙方支付工程款項(xiàng)，具體金額、支付時間及方式見合同附件二《工程款支付條款》。4.2乙方應(yīng)按照合同約定，將工程款中約定的部分支付給合作方作為技術(shù)支持與服務(wù)費(fèi)用。五、違約責(zé)任與限制條款5.1甲乙雙方應(yīng)嚴(yán)格履行本合同的約定，如一方違約，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。5.2乙方未按照約定時間完成工程的，甲方有權(quán)要求乙方支付違約金，具體金額見合同附件三《違約金計算方式》。5.3乙方未按照約定支付工程款項(xiàng)的，甲方有權(quán)延遲工程進(jìn)度，由此產(chǎn)生的后果由乙方承擔(dān)。5.4乙方不得將其在合同項(xiàng)下的義務(wù)全部或部分轉(zhuǎn)讓給第三方，否則甲方有權(quán)解除合同。六、甲方權(quán)利與利益保障6.1甲方有權(quán)對乙方的施工過程進(jìn)行監(jiān)督，確保工程質(zhì)量符合要求。6.2甲方有權(quán)根據(jù)工程進(jìn)度和質(zhì)量情況，調(diào)整工程款支付進(jìn)度和金額。6.3甲方有權(quán)在合同約定的范圍內(nèi)，對工程設(shè)計進(jìn)行調(diào)整和優(yōu)化。七、爭議解決7.1甲乙雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。八、第三方介入的意義與目的8.1第三方作為技術(shù)支持與服務(wù)方，其介入有助于提高工程質(zhì)量，確保施工順利進(jìn)行。8.2第三方介入有助于甲乙雙方在技術(shù)層面上的溝通與協(xié)作，減少合同履行過程中的爭議。九、甲方為主導(dǎo)的目的與意義9.1甲方作為工程的投資方和受益方，主導(dǎo)合同的簽訂與履行，有利于保障甲方的合法權(quán)益。9.2甲方為主導(dǎo)有利于確保工程質(zhì)量、進(jìn)度和投資回報，提高合同履行效率。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：合作方（蓋章）：簽訂日期：____年____月____日附件一：《工程進(jìn)度計劃》附件二：《工程款支付條款》附件三：《違約金計算方式》附件四：《技術(shù)支持與服務(wù)協(xié)議》附件五：《工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》第三方介入的意義和目的以及甲方為主導(dǎo)的目的和意義：第三方作為技術(shù)支持與服務(wù)方，其介入有助于提高工程質(zhì)量，確保施工順利進(jìn)行，同時也有利于甲乙雙方在技術(shù)層面上的溝通與協(xié)作，減少合同履行過程中的爭議。甲方為主導(dǎo)的目的和意義在于保障甲方的合法權(quán)益，確保工程質(zhì)量、進(jìn)度和投資回報，提高合同履行效率?！镀泛贤幪枺篐TXX2024003甲方（以下簡稱“委托方”）：乙方（以下簡稱“承攬方”）：第三方（以下簡稱“服務(wù)方”）：根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國港口法》等法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實(shí)信用的原則基礎(chǔ)上，為明確各方權(quán)責(zé)，就甲方委托乙方承攬港口碼頭工程及服務(wù)方參與的相關(guān)事宜，達(dá)成如下協(xié)議：一、工程內(nèi)容與范圍1.1甲方委托乙方承攬的工程為甲方所有的____港口碼頭工程，包括但不限于：碼頭建設(shè)、裝卸設(shè)備安裝、港口設(shè)施配套等。1.2服務(wù)方作為技術(shù)支持與服務(wù)方，負(fù)責(zé)施工過程中所需的技術(shù)支持、咨詢服務(wù)及備用部件供應(yīng)。二、工程進(jìn)度及期限2.1甲乙雙方同意按照甲方的工程設(shè)計文件和施工圖紙，制定工程進(jìn)度計劃。2.2乙方應(yīng)保證工程在合同約定的工期內(nèi)完成。具體工期以合同附件一《工程進(jìn)度計劃》為準(zhǔn)。2.3乙方如因特殊情況需延期，應(yīng)提前書面通知甲方，并征得甲方同意。三、工程質(zhì)量與技術(shù)支持3.1乙方應(yīng)按照甲方的工程設(shè)計文件和施工圖紙進(jìn)行施工，保證工程質(zhì)量符合相關(guān)法律法規(guī)和技術(shù)規(guī)范的要求。3.2服務(wù)方應(yīng)必要的施工技術(shù)支持，確保工程順利進(jìn)行。四、乙方的權(quán)利與利益保障4.1乙方有權(quán)按照合同約定，獲得工程款項(xiàng)。具體金額、支付時間及方式見合同附件二《工程款支付條款》。4.2乙方應(yīng)按照合同約定，將工程款中約定的部分支付給服務(wù)方作為技術(shù)支持與服務(wù)費(fèi)用。4.3乙方有權(quán)對甲方的違約行為進(jìn)行追責(zé)，并要求甲方支付違約金。具體金額見合同附件三《違約金計算方式》。五、甲方違約及限制條款5.1甲方未按照約定時間支付工程款項(xiàng)的，乙方有權(quán)要求甲方支付違約金，具體金額見合同附件三《違約金計算方式》。5.2甲方不得將其在合同項(xiàng)下的義務(wù)全部或部分轉(zhuǎn)讓給第三方，否則乙方有權(quán)解除合同。六、爭議解決6.1甲乙雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。七、服務(wù)方的責(zé)任與權(quán)益7.1服務(wù)方應(yīng)按照合同約定，技術(shù)支持與服務(wù)，確保工程順利進(jìn)行。7.2服務(wù)方有權(quán)根據(jù)合同約定，獲得技術(shù)支持與服務(wù)費(fèi)用。八、乙方為主導(dǎo)的意義與目的8.1乙方作為工程的承攬方，主導(dǎo)合同的簽訂與履行，有利于保障乙方的合法權(quán)益。8.2乙方為主導(dǎo)有利于確保工程質(zhì)量、進(jìn)度和投資回報，提高合同履行效率。九、弱化甲方為主導(dǎo)的目的與意義9.1弱化甲方為主導(dǎo)有利于平衡甲乙雙方的權(quán)益，促進(jìn)雙方在合同履行過程中的合作與溝通。9.2弱化甲方為主導(dǎo)有助于避免甲方在工程履行過程中的過度干預(yù)，保障乙方的施工自主權(quán)。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：服務(wù)方（蓋章）：簽訂日期：____年____月____日附件一：《工程進(jìn)度計劃》附件二：《工程款支付條款》附件三：《違約金計算方式》