麻石工程承攬合同價目

麻石工程承攬合同價目合同編號：__________合同各方：甲方（委托方）：__________地址：__________聯(lián)系電話：__________乙方（承攬方）：__________地址：__________聯(lián)系電話：__________鑒于甲方委托乙方進(jìn)行麻石工程的承攬，雙方本著平等互利的原則，經(jīng)充分協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：第一條工程概況1.1工程名稱：__________1.2工程地點(diǎn)：__________1.3工程內(nèi)容：__________第二條價目及支付2.1乙方向甲方承攬的麻石工程，價目為人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元。2.2甲方支付乙方工程款項(xiàng)的支付方式為：__________2.3付款日期及比例：__________第三條工程期限3.1本工程的施工期限為：__________天。3.2乙方如因特殊情況不能按期完成工程，應(yīng)提前向甲方提出延期申請，并征得甲方同意。第四條質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)4.1乙方應(yīng)按照甲方的要求及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量。4.2工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：__________第五條乙方的義務(wù)5.1乙方應(yīng)按照合同約定的內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)完成工程。5.2乙方應(yīng)保證工程的安全，防止安全事故的發(fā)生。5.3乙方應(yīng)承擔(dān)因施工原因給甲方造成的損失。第六條甲方的義務(wù)6.1甲方應(yīng)按照合同約定的付款方式和付款時間支付乙方工程款項(xiàng)。6.2甲方應(yīng)提供施工所需的場地、水源、電源等基礎(chǔ)設(shè)施。6.3甲方應(yīng)對乙方施工過程中的合理需求給予支持配合。第七條違約責(zé)任7.1乙方未按照約定完成工程的，甲方有權(quán)解除合同，并要求乙方支付違約金。7.2甲方未按照約定支付工程款項(xiàng)的，乙方有權(quán)解除合同，并要求甲方支付違約金。第八條爭議解決8.1對于因執(zhí)行本合同所發(fā)生的或與本合同有關(guān)的一切爭議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決。8.2如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第九條其他約定9.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。9.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至工程驗(yàn)收合格且工程款項(xiàng)支付完畢之日終止。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.工程設(shè)計圖紙2.工程預(yù)算明細(xì)表3.材料供應(yīng)合同4.施工進(jìn)度計劃5.工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法6.乙方施工團(tuán)隊(duì)資質(zhì)證明7.安全生產(chǎn)管理制度8.乙方提供的工程保修承諾二、違約行為及認(rèn)定：1.乙方未按照約定完成工程，包括但不限于工程質(zhì)量不符合約定、工程進(jìn)度嚴(yán)重滯后等。2.甲方未按照約定支付工程款項(xiàng)，包括但不限于延遲支付、部分拒付等。3.甲方未提供施工所需的基礎(chǔ)設(shè)施，或提供的設(shè)施不符合約定。4.乙方未按照約定保證工程安全，導(dǎo)致安全事故發(fā)生。5.任何一方未履行合同約定的其他義務(wù)。三、法律名詞及解釋：1.承攬方：指承擔(dān)工程實(shí)施義務(wù)的一方。2.委托方：指委托承攬方進(jìn)行工程實(shí)施的一方。3.工程款項(xiàng)：指支付給承攬方的報酬，包括工程總價和因工程變更、索賠等產(chǎn)生的費(fèi)用。4.工程驗(yàn)收：指按照預(yù)定的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法，對完成的工程進(jìn)行檢查、評估，以確定是否符合合同要求。5.違約金：指一方違反合同約定，應(yīng)向另一方支付的賠償金。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進(jìn)度延誤：解決辦法：雙方協(xié)商調(diào)整施工計劃，乙方應(yīng)采取措施加快進(jìn)度，甲方應(yīng)提供必要的支持。2.工程質(zhì)量問題：解決辦法：立即暫停施工，雙方共同檢查原因，乙方負(fù)責(zé)整改，直至符合質(zhì)量要求。3.付款爭議：解決辦法：雙方按照合同約定的付款條款進(jìn)行核實(shí)，協(xié)商解決爭議，必要時可尋求法律途徑。4.安全事故：解決辦法：立即啟動應(yīng)急預(yù)案，乙方負(fù)責(zé)安全事故的處理，并向甲方報告。5.合同變更：解決辦法：雙方協(xié)商一致后，簽訂書面變更協(xié)議，作為合同附件。五、所有應(yīng)用場景：1